承攬合同范本(15篇)
在當今不斷發(fā)展的世界，合同起到的作用越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編精心整理的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同范本1
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金（元）
金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3、履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4、驗收標準和方法：__________________________________________________________
5、結(jié)算方式：________________________________________________________________
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7、雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同范本2
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目（媒介）：_________
1．2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
1．3發(fā)布地點或形式：_________
1．4顏色：_________
1．5規(guī)格或材料：_________
1．6刊播次數(shù)、起訖時間、日期：_________
1．7其他要求：_________
第二條費用及支付辦法
2．1費用：
2．2結(jié)算方式和期限：_________
2．3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任
4．1委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_________種方式處理（未作選擇的，視為選擇1：
5．1提交_________仲裁委員會（_________仲裁委員會）仲裁；
5．2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：_________。
第七條附則
7．1本合同附件_________，名稱_________。
7．2本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本_________份。
7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同范本3
委托方_______________________簽訂地點：________________________
承攬方_______________________簽訂日期：__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內(nèi)容及證件：__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間：__________________________________________
1.3制作形式：______________________________________________
1.4廣告長度：______________________________________________
1.5播出形式：______________________________________________
1.6播出日期：______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件，名稱：______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務(wù)員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同范本4
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
承攬合同范本5
�。追剑�
�。ㄒ曳剑�
鑒定地點：鑒定時間年月日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從年月日時起，至年月日時止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車事故的一切責任（包括連帶責任）。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務(wù)和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：乙方：
單位名稱（章）：單位名稱（章）：
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日
承攬合同范本6
承攬合同
合同編號：
定做人：簽訂地點：
承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_______________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：_________________
第四條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條 結(jié)算方法和期限：______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責任：______________________。
第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：_____________________________________
定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：篇三：承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同書
項目名稱：________________________________
委托方（甲方）__________________________
研究開發(fā)方（乙方）______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。
四、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式：
包括開發(fā)項目應達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開發(fā)成果可采取下列形式：
1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件；
2.磁盤、磁帶、計算機軟件；
3.動物或植物新品種、微生物菌種；
4.樣品、樣機；
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計劃：
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度，各個階段要解決的技術(shù)問題，達到的目標和完成的期限等。
六、技術(shù)情報資料的保密：
包括當事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。
七、其他：
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的，應將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。
九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)（該項目屬_________計劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：
________________________________________
二、應達到的技術(shù)指標和參數(shù)：
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃：
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式：
（一）研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本；報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元
其中：甲方提供____元，乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷，雙方約定如下：
�。ǘ┙�(jīng)費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）
�、僖淮慰偢叮篲___________元，時間：________________
②分期支付：____________元，時間：________________
____________元，時間：________________
�、郯蠢麧檁_______%提成，期限：________________
�、馨翠N售額____ %提成，期限：________________
�、萜渌绞剑篲_____________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的履行方式：________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經(jīng)約定，風險責任甲方承擔____ %，乙方承擔____ %.
本項目風險責任確認的方式為：______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
（一）專利申請權(quán)：________________________________________
�。ǘ┓菍＠夹g(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術(shù)指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。
（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
�。ǘ┻`反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應當協(xié)商解決，也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。
承攬合同范本7
定作方：_________(簡稱甲方)
承攬方：_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
_________。
3.履行的期限、地點和方式：
_________。
4.驗收標準和方法：
_________。
5.結(jié)算方式：
_________。
6.違約責任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
_________。
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
承攬合同范本8
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。
二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準，并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工，非標的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認，方可結(jié)算加工費。
九、加工費按月結(jié)算。當月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本9
發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：
承包單位(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設(shè)標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機構(gòu)依法核準，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi)，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線，標高控制，勞動力及技術(shù)裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設(shè)施設(shè)備，地表清障(青苗費)，場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設(shè)施，工程資料的編制，現(xiàn)場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設(shè)備、設(shè)施，臨時用水用電，為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào)，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算，結(jié)算完畢，移交結(jié)算資料后，一次性付至結(jié)算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設(shè)計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包，若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本10
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本11
發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）
地址：
聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章） （以下稱乙方）
地址：
聯(lián)系電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點：
工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
承攬合同范本12
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的`，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本13
定做人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_______________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條結(jié)算方法和期限：______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。
第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項：_____________________________________
定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
承攬合同范本14
甲方：
乙方：
為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點：武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。
四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權(quán)利義務(wù)
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權(quán)利義務(wù)
1、按照甲方的要求負責小區(qū)物業(yè)的維修。
2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本15
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：承攬甲方活動的項目：
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條：租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱見附表1和附表2
租賃用途：演出所用。
使用時間：20 年 月 日、
安裝時間：20 年 月 日開始，音響LED屏14日上午9時前交付使用
安裝地點：信和源華庭廣場
拆卸時間：20 年 月 日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
第三條：租賃設(shè)備的運輸與操作、
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔、
第四條：租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質(zhì)保量完成、
2、乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)（費用自負），確保演出正常使用、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償、
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
第五條：安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責、（由乙方造成的原因除外）。
2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
甲方：
乙方：
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同10-15
有關(guān)承攬合同10-24
承攬合同（條款）01-12
安裝承攬合同10-08
關(guān)于承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
工程承攬合同10-15
承攬合同簡單范本01-13
承攬合同范本01-12