- 相關(guān)推薦
勞務(wù)居間合同
隨著時(shí)間的推移,人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多,合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編為大家收集的勞務(wù)居間合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
勞務(wù)居間合同1
委托方(甲方):
(公司代表:)
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司“藍(lán)天狩獵場別墅項(xiàng)目”工程委托事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項(xiàng)
1、乙方負(fù)責(zé)介紹甲方與____________有限公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與____有限公司就“________________項(xiàng)目”約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價(jià)約為1.6億元,最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條:居間報(bào)酬的計(jì)算方法與支付時(shí)間和方式
1、甲方按照承包工程總造價(jià)每平方米2260元計(jì)算,支付給乙方勞務(wù)報(bào)酬稅后人民幣每平方米30元,共計(jì)200多萬(以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費(fèi)用分多次支付,第一次支付時(shí)間為甲方與陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司簽訂合同進(jìn)場后三日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報(bào)酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米________元計(jì)算為準(zhǔn),(款項(xiàng)到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報(bào)酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項(xiàng)完成后,必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報(bào)酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報(bào)酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項(xiàng)
1、如____________有限公司和委托方(甲方)最終未達(dá)成合作,本合同自動(dòng)失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補(bǔ)充協(xié)議方式約定,補(bǔ)充協(xié)議與本合同同樣生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
勞務(wù)居間合同2
合同編號(hào):________________
委托人:__________________
簽訂地點(diǎn):_______________
居間人:__________________
簽訂時(shí)間:___年___月___日
第一條委托事項(xiàng)及具體要求:_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報(bào)酬及支付期限:居間人促成合同成立的報(bào)酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應(yīng)在合同成立后的___日內(nèi)支付報(bào)酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報(bào)酬。
第四條居間費(fèi)用的負(fù)擔(dān):居間人促成合同成立的,居間活動(dòng)的費(fèi)用由居間人負(fù)擔(dān);未促成合同成立的,委托人應(yīng)向居間人支付必要費(fèi)用(大寫)___元。
第五條本合同解除的條件
1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。
第六條委托人的違約責(zé)任:___________________________ _________________________________________________________
第七條居間人的違約責(zé)任:_________________________________ ____________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條其他約定事項(xiàng):_____________________ ______________________________________________________
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:
居民身份證號(hào)碼:居民身份證號(hào)碼:經(jīng)辦人:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)賬號(hào):
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
勞務(wù)居間合同3
甲方:身份證號(hào)碼:(以下簡稱甲方)
乙方:身份證號(hào)碼:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》
第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供____市____鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)大市場施工項(xiàng)目,乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報(bào)酬,雙方約定如下:
第一條合同事項(xiàng)
1、甲放應(yīng)為乙方提供有關(guān)攬工程項(xiàng)目的發(fā)包,施工等真實(shí)信息資訊,協(xié)助乙方對(duì)
第三方資訊了解和對(duì)工程項(xiàng)目內(nèi)容實(shí)地考察。
2、甲方做好協(xié)調(diào)工作,及時(shí)傳達(dá)
第三方發(fā)包條件及要求,努力促成乙方與
第三方簽訂工程施工合同。
第二條報(bào)酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項(xiàng)目工程承包權(quán)后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務(wù)報(bào)酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當(dāng)天,乙方應(yīng)主動(dòng)首次向甲方支付萬元?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬。
2、在乙方收到
第一次工程款后的____日內(nèi),乙方應(yīng)主動(dòng)向甲方支付萬元?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬。
3、待主體工程全部竣工后的____日內(nèi),乙方需
第三次向甲方支付萬元?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬。
如果乙方不按規(guī)定及時(shí)支付勞動(dòng)報(bào)酬,則按未按時(shí)支付金額的%,即向甲方承擔(dān)違約金萬元,甲方同時(shí)有權(quán)要求
第三方在項(xiàng)目工程款中優(yōu)先扣除。
第四條違約責(zé)任
(一)甲方違約責(zé)任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項(xiàng)目再次介紹給任何的
第三方(施工隊(duì)伍)。
2、甲方應(yīng)跟蹤服務(wù),如約定期不能按時(shí)開工,勞動(dòng)報(bào)酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責(zé)任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權(quán)代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項(xiàng),乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報(bào)酬。
2、乙方與
第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務(wù)任務(wù)完成。若乙方避開甲方單獨(dú)與
第三方達(dá)成簽約,仍視為甲方居間服務(wù)報(bào)酬,若乙方后續(xù)與
第三方簽約,支付甲方居間服務(wù)報(bào)酬亦同。
第五條保密事項(xiàng)
甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間服務(wù)成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執(zhí)一份,合同自簽字蓋X(印)之日起生效。
甲方:
乙方:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
身份證號(hào)碼:
身份證號(hào)碼:
甲方鑒證人:
乙方鑒證人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
身份證號(hào)碼:
身份證號(hào)碼:
________年____月____日________年____月____日
勞務(wù)居間合同4
委托方(甲方): (公司代表: )
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西xx公司藍(lán)天狩獵場別墅項(xiàng)目工程委托事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項(xiàng)
1、乙方負(fù)責(zé)介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西xx公司就藍(lán)天狩獵場別墅項(xiàng)目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價(jià)約為1.6億元,最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條:居間報(bào)酬的計(jì)算方法與支付時(shí)間和方式
1、甲方按照承包工程總造價(jià)每平方米2260元計(jì)算,支付給乙方勞務(wù)報(bào)酬稅后人民幣每平方米30元,共計(jì)200多萬(以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費(fèi)用分多次支付,
第一次支付時(shí)間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進(jìn)場后____日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報(bào)酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計(jì)算為準(zhǔn),(款項(xiàng)到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報(bào)酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項(xiàng)完成后,必須按照本合同
第二條支付勞務(wù)報(bào)酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報(bào)酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項(xiàng)
1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達(dá)成合作,本合同自動(dòng)失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補(bǔ)充協(xié)議方式約定,補(bǔ)充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方): 居間方(乙方):
簽訂日期: 簽訂日期:
公司蓋章: 蓋章
勞務(wù)居間合同5
委托方(甲方): (公司代表: ) 居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司“藍(lán)天狩獵場別墅項(xiàng)目”工程委托事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項(xiàng)
1、乙方負(fù)責(zé)介紹甲方與陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司就“藍(lán)天狩獵場別墅項(xiàng)目”約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價(jià)約為1.6億元,最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條:居間報(bào)酬的計(jì)算方法與支付時(shí)間和方式
1、甲方按照承包工程總造價(jià)每平方米2260元計(jì)算,支付給乙方勞務(wù)報(bào)酬稅后人民幣每平方米30元,共計(jì)200多萬(以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費(fèi)用分多次支付,第一次支付時(shí)間為甲方與陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司簽訂合同進(jìn)場后三日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報(bào)酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米X30元計(jì)算為準(zhǔn),(款項(xiàng)到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報(bào)酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項(xiàng)完成后,必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報(bào)酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報(bào)酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項(xiàng)
1、如陜西旌詳實(shí)業(yè)有限公司和委托方(甲方)最終未達(dá)成合作,本合同自動(dòng)失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補(bǔ)充協(xié)議方式約定,補(bǔ)充協(xié)議與本合同同樣生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
勞務(wù)居間合同6
甲方:_______(以下簡稱甲方)
乙方:________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供耒陽市永濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)大市場施工項(xiàng)目,乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報(bào)酬,雙方約定如下:
第一條合同事項(xiàng)
1、甲放應(yīng)為乙方提供有關(guān)攬工程項(xiàng)目的發(fā)包,施工等真實(shí)信息資訊,協(xié)助乙方對(duì)第三方資訊了解和對(duì)工程項(xiàng)目內(nèi)容實(shí)地考察。
2、甲方做好協(xié)調(diào)工作,及時(shí)傳達(dá)第三方發(fā)包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報(bào)酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項(xiàng)目工程承包權(quán)后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務(wù)報(bào)酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當(dāng)天,乙方應(yīng)主動(dòng)首次向甲方支付萬元?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內(nèi),乙方應(yīng)主動(dòng)向甲方支付萬元?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內(nèi),乙方需第三次向甲方支付萬元?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬。
如果乙方不按規(guī)定及時(shí)支付勞動(dòng)報(bào)酬,則按未按時(shí)支付金額的%,即向甲方承擔(dān)違約金萬元,甲方同時(shí)有權(quán)要求第三方在項(xiàng)目工程款中優(yōu)先扣除。
第四條違約責(zé)任
(一)甲方違約責(zé)任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項(xiàng)目再次介紹給任何的第三方(施工隊(duì)伍)。
2、甲方應(yīng)跟蹤服務(wù),如約定期不能按時(shí)開工,勞動(dòng)報(bào)酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責(zé)任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權(quán)代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項(xiàng),乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報(bào)酬。
2、乙方與第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務(wù)任務(wù)完成。若乙方避開甲方單獨(dú)與第三方達(dá)成簽約,仍視為甲方居間服務(wù)報(bào)酬,若乙方后續(xù)與第三方簽約,支付甲方居間服務(wù)報(bào)酬亦同。
第五條保密事項(xiàng)
甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,至____年____月____日,如果甲方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間服務(wù)成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執(zhí)一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):
乙方(章印):
____年____月____日
勞務(wù)居間合同7
委托方:(以下簡稱甲方)
居間方:(以下簡稱乙方)
第一條居間事項(xiàng)
甲方委托乙方為其居間取得勞務(wù)合作,并協(xié)助其與總包方簽訂合同。
第二條合同有效期
本合同有效期自雙方簽訂之日起至工程期滿日止。期滿后可續(xù)約,續(xù)約內(nèi)容具體事宜由甲、乙雙方另行約定后重新簽訂居間合同.
第三條委托范圍及價(jià)格
乙方提供居間服務(wù)的工程為土方___元每方,礦___元每噸。乙方應(yīng)當(dāng)親自辦理本合同項(xiàng)下事項(xiàng),乙方不得再就本合同事項(xiàng)轉(zhuǎn)委托他人辦理。
第四條甲方義務(wù)
1.1、保證提供的資料真實(shí)、合法。
2.2、對(duì)乙方的居間活動(dòng)提供必要的協(xié)助與配合。
第五條乙方義務(wù)
1、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地向甲方介紹工程的狀況。
2、按照甲方和總包方確認(rèn)的服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),為促進(jìn)成交提供協(xié)助服務(wù)。
3、對(duì)甲方因履行本合同而提供的相關(guān)資料負(fù)有保密義務(wù),不得對(duì)外披露。在本合同履行完成或解除之日起10個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)當(dāng)將相關(guān)資料退還給甲方。
4、無論居間服務(wù)是否成功,乙方均不向甲方收取除本合同第六條明確約定的傭金之外的任何費(fèi)用。
第六條傭金標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1.傭金支付標(biāo)準(zhǔn)如下:
總包方簽訂協(xié)議后支付___萬元,進(jìn)場后按每月完成工程量總包方支付工程款時(shí)按土方每方___元,礦每噸___元支付乙方傭金;
2.傭金支付方式
乙方在促成甲方和總包方簽署正式合同后,有義務(wù)促成總包方按協(xié)議支付勞務(wù)費(fèi),乙方傭金按總包方付款進(jìn)度比例支付。
第七條保密條款
一方對(duì)因勞務(wù)委托而獲知的另一方的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密義務(wù),不得向有關(guān)其他第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第八條不可抗力
任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議,應(yīng)自不可抗拒事件發(fā)生之日起三日內(nèi),將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi),向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第九條其它
甲方承諾:如果甲方、乙方和乙方所提供的客戶方三方之間達(dá)不成勞務(wù)合作協(xié)議,甲方、甲方的子公司或甲方的關(guān)聯(lián)公司不得單獨(dú)與乙方所提供的客戶方、其子公司或其關(guān)聯(lián)公司另行洽談合作事宜.如果乙方發(fā)現(xiàn)甲方,甲方子公司或者甲方的關(guān)聯(lián)公司單獨(dú)與乙方所提供的客戶方、其子公司或其關(guān)聯(lián)公司洽談上述項(xiàng)目之事宜,并達(dá)成協(xié)議,視為本協(xié)議已經(jīng)完全履行,本協(xié)議的目的已經(jīng)達(dá)到,甲方應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定向乙方支付居間服務(wù)費(fèi).本協(xié)議一經(jīng)簽署,未經(jīng)另一方的書面同意,任何一方無權(quán)擅自變更協(xié)議的條款.
第十條合同未盡事宜及爭議的解決
本合同未盡事宜可由甲、乙雙方協(xié)商并另行簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。因本合同發(fā)生爭議協(xié)商不成時(shí),依法向甲方所在當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的人民法院提起訴訟。
第十一條合同文本及生效
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。以下無正文。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務(wù)居間合同8
上訴人(原審原告):_________________張某某,女
被訴人(原審被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________總經(jīng)理
上訴請(qǐng)求
請(qǐng)求貴院依法撤銷__________人民法院(__________)民字第某某號(hào)民事判決,發(fā)回重審或依法改判。
事實(shí)與理由
原審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤
1、我與被上訴人存在事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系。
_____年_____月_____日,我到被上訴人處工作,雙方未簽訂書面勞動(dòng)合同。每天的工作時(shí)間是從8:00至14:_________________00,18:00到22:00,除此時(shí)間外,還經(jīng)常再延長工作時(shí)間。被上訴人給我辦理了工資卡,并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資,派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認(rèn)定我自主支配自己的勞動(dòng),我與被上訴人存在勞動(dòng)關(guān)系是無事實(shí)根據(jù)的。
2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的,會(huì)員卡明表均已涂改,該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。
被上訴人將不在一個(gè)工作地點(diǎn)上班的員工名字混雜在一起,甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數(shù),考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字,記賬憑證沒有附有相應(yīng)的憑證,會(huì)員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改,顯然都是臨時(shí)應(yīng)對(duì)上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質(zhì)證意見和要求相關(guān)人員到庭質(zhì)證的申請(qǐng),無端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。
二審法院適用法律錯(cuò)誤
1、原審法院無視上訴人工資卡的存在,認(rèn)定我與被上訴人存在勞務(wù)關(guān)系,屬于適用法律錯(cuò)誤。
2、原審法院未要求被上訴人承擔(dān)證明其向我發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責(zé)任錯(cuò)誤。
3、原審法院未認(rèn)定我的各項(xiàng)請(qǐng)求金額140630。77元,屬于適用法律錯(cuò)誤。
綜上所述,原審法院認(rèn)定事實(shí)及適用法律均有錯(cuò)誤,請(qǐng)求貴院依法撤銷濟(jì)寧市中級(jí)人民法院(20__)民字第1618號(hào)民事判決,發(fā)回重審或依法改判。
此致
_______________中級(jí)人民法院
上訴人:_________________
_____年_____月_____日
勞務(wù)居間合同9
甲方:_________法定代表人:________聯(lián)系方式:_________
法定地址:__________證件類型及編碼:______
電子郵箱:____________銀行賬戶:__________
乙方:________法定代表人:________聯(lián)系方式:________
法定地址:____________證件類型及編碼:_____電子郵箱:______
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險(xiǎn)契約之機(jī)會(huì),雙方依誠實(shí)信用原則訂立居間合約如下:
第一條 合意事項(xiàng)雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系,不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險(xiǎn)契約之相對(duì)人,而提供簽約之機(jī)會(huì)。
第二條 居間報(bào)酬保險(xiǎn)契約因乙方之居間而成立生效,并于契約撤銷期限經(jīng)過,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報(bào)酬。
第三條 合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以個(gè)月為一期,每期屆滿后個(gè)月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權(quán)利義務(wù)雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定,或?yàn)楸竞霞s約定范圍外之行為,致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時(shí),應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。
第五條 爭議的處理
本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2。本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。1)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁。
。2)依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
______年___月___日______年___月___日
勞務(wù)居間合同10
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供施工項(xiàng)目,乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報(bào)酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項(xiàng)
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡(luò)、簽約機(jī)會(huì),促成簽定合同媒介服務(wù)。
2、乙方應(yīng)提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復(fù)印件。
第二條:報(bào)酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務(wù)報(bào)酬。(以主合同簽定的總金額為準(zhǔn))
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務(wù)酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權(quán)代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項(xiàng),乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報(bào)酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實(shí),方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務(wù)報(bào)酬,否則甲方有權(quán)向人民申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
第五條違約責(zé)任及合同生效
1、乙方末按時(shí)間支付甲方居間勞務(wù)費(fèi),視為乙方違約;除繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)付款項(xiàng)外,同時(shí)還承擔(dān)逾期支付的違約責(zé)任,按甲方應(yīng)得勞務(wù)報(bào)酬總額的%乘以逾期天數(shù)計(jì)得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字蓋_(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復(fù)印件(委托人蓋_簽字)一份,委托人付清全部居間勞務(wù)報(bào)酬后本合同自動(dòng)解除。
乙方(章_):_________
甲方(章_):_________
________年____月____日
勞務(wù)居間合同11
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構(gòu)件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準(zhǔn)備
1、發(fā)包方:
(1)工程開工前負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底;
(3)委派為現(xiàn)場代表,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。檢查,負(fù)責(zé)簽證,核實(shí)工程量及進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)甲方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。
2、承包方:
(1)負(fù)責(zé)施工區(qū)域的臨時(shí)設(shè)施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機(jī)械進(jìn)場;
(3)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案;
(4)委派為現(xiàn)場代表,負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量,施工安全,提供工程進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)乙方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。
三、合同工期
開工日期:竣工日期:___年____月___日
合同工期總?cè)諝v天數(shù):180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導(dǎo)致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項(xiàng)目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應(yīng)妥善做好已完工工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機(jī)械設(shè)備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應(yīng)由甲乙雙方及時(shí)協(xié)商,簽字生效。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
2、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
3、承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,工期不予順延。
五、材料供應(yīng)
1、該建筑所需的材料由承包方負(fù)責(zé)采購(供貨單位及價(jià)格、數(shù)量須經(jīng)發(fā)包方書面確認(rèn)),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后方可使用,違反者責(zé)任由承包方全部負(fù)責(zé)。
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收不合格,承包方應(yīng)無條件退回進(jìn)場材料,由此造成的一切損失由承包方負(fù)責(zé),并追究其違約責(zé)任。
六、安全施工
1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的'規(guī)定。
2、施工中承包人應(yīng)按工程建設(shè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負(fù)責(zé),與發(fā)包人無關(guān)。承包人施工期間應(yīng)對(duì)工地有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行安全保險(xiǎn),費(fèi)用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。
七、合同價(jià)款與結(jié)算:
總合同價(jià)款約150萬元。
本工程結(jié)算:
(1)套用______省___年工程定額(《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額______省單位估價(jià)表》)計(jì)取定額直接費(fèi)(含材料、人工費(fèi)退補(bǔ)差),以此為取費(fèi)基礎(chǔ)綜合取費(fèi),費(fèi)率為11% ;
(2)定額綜合工日單價(jià)執(zhí)行___建價(jià)[___]8號(hào)文件:建筑、安裝、市政、市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價(jià)為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價(jià)為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收合格后7日內(nèi),付至已完工程價(jià)款的75%;承包人完成內(nèi)、外墻等初裝修后,經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收合格后7日內(nèi),付至已完工程價(jià)款的95%;余已完工程價(jià)款的5%作為工程質(zhì)保金,工程質(zhì)保金在工程竣工驗(yàn)收合格后1年內(nèi)無息付清。
九、竣工驗(yàn)收
1、工程竣工后,承包方應(yīng)在竣工驗(yàn)收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后5天內(nèi),組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)包方無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收并在5天內(nèi)不提修改意見,亦不批準(zhǔn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,工期順延。竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告批準(zhǔn)日期為竣工日期。
十、雙方責(zé)任
1、發(fā)包方責(zé)任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結(jié)構(gòu)及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時(shí)參加驗(yàn)收
2、承包方責(zé)任
(1)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險(xiǎn),在施工過程中做好安全防護(hù),確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財(cái)產(chǎn)損害的,承包人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔(dān)施工所需水電費(fèi)。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、道路、樹木等保護(hù)工作,如有損壞,由承包方負(fù)責(zé)賠償。
(7)承包人負(fù)責(zé)工程成品及設(shè)備的保護(hù),做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運(yùn)等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門批準(zhǔn),不得改動(dòng)原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
十一、違約責(zé)任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應(yīng)付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發(fā)包人有權(quán)將剩余工程另行發(fā)包,所需費(fèi)用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔(dān)。此外,發(fā)包人有權(quán)按照合同總價(jià)的20%追究承包人的違約責(zé)任,有權(quán)要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計(jì)價(jià)。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責(zé)任及其他責(zé)任由承包人承擔(dān),承包人并應(yīng)賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收不合格,承包方應(yīng)返工,返工后經(jīng)再次驗(yàn)收不合格,發(fā)包方將按合同總價(jià)的20%追究承包方的違約責(zé)任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權(quán)向承包人追究賠償責(zé)任。
5、本工程承包方不得轉(zhuǎn)包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權(quán)責(zé)令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時(shí):本合同發(fā)生爭議,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。也可由寧都縣建設(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),由發(fā)包人所在地有管轄權(quán)的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時(shí)間:
合同訂立地點(diǎn):______售樓部
本合同一式四份,發(fā)包方執(zhí)二份,承包方執(zhí)二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務(wù)居間合同12
甲方:
乙方:
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險(xiǎn)契約之機(jī)會(huì),雙方依誠實(shí)信用原則訂立居間合約如下:
第一條 合意事項(xiàng)雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系,不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險(xiǎn)契約之相對(duì)人,而提供簽約之機(jī)會(huì)。
第二條 居間報(bào)酬保險(xiǎn)契約因乙方之居間而成立生效,并于契約撤銷期限經(jīng)過,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報(bào)酬。
第三條 合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以個(gè)月為一期,每期屆滿后個(gè)月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權(quán)利義務(wù)雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定,或?yàn)楸竞霞s約定范圍外之行為,致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時(shí),應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。
第五條 爭議的處理
1.本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
勞務(wù)居間合同13
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供 施工項(xiàng)目,乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報(bào)酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項(xiàng)
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡(luò)、簽約機(jī)會(huì),促成簽定合同媒介服務(wù)。
2、乙方應(yīng)提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復(fù)印件。
第二條:報(bào)酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額 %作為居間勞務(wù)報(bào)酬。(以主合同簽定的總金額為準(zhǔn))
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務(wù)酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權(quán)代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項(xiàng),乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報(bào)酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實(shí),方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務(wù)報(bào)酬,否則甲方有權(quán)向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
第五條違約責(zé)任及合同生效
1、乙方末按時(shí)間支付甲方居間勞務(wù)費(fèi),視為乙方違約;除繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)付款項(xiàng)外,同時(shí)還承擔(dān)逾期支付的違約責(zé)任,按甲方應(yīng)得勞務(wù)報(bào)酬總額的 %乘以逾期天數(shù)計(jì)得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復(fù)印件(委托人蓋章簽字)一份,委托人付清全部居間勞務(wù)報(bào)酬后本合同自動(dòng)解除。
乙方(章印) 甲方(章印)
法人代表: 法人代表:
授權(quán)代理人: 授權(quán)代理人:
身份證號(hào): 身份證號(hào):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
勞務(wù)居間合同14
編號(hào):________________
甲方:________________
法定代表人:__________
住所:________________
電話:________________
乙方:________________ ,性別:________________ ,民族:________________ ,年齡:________________
住址:________________
身份證號(hào):________________
國內(nèi)指定聯(lián)系地址:________________
國內(nèi)指定聯(lián)系電話:________________
其他通訊方式:________________
根據(jù)我國《民法典》等法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿的原則,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方委托甲方勞務(wù)中介服務(wù)等事項(xiàng)達(dá)成如下約定:________________
一、委托事項(xiàng)
1、甲方向乙方提供介紹出國勞務(wù)的居間服務(wù)。包括但不限于向乙方介紹或推薦具有《對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書》的公司。
2、乙方委托甲方向第三方(指從事出國勞務(wù)服務(wù)的公司)轉(zhuǎn)交相關(guān)資料或代辦有關(guān)手續(xù)。
3、甲方依據(jù)乙方的特長提供居間服務(wù),乙方的特長為:________________ 食品包裝工。
4、乙方意向出國勞務(wù)的國家為:________________ 荷蘭 。
5、乙方意向出國勞務(wù)的國家工作工資為:________________稅后工資2600歐元/月,根據(jù)工作表現(xiàn),老板會(huì)有漲薪;
6、乙方意向出國勞務(wù)的國家工作的福利待遇為:________________ 雇主方提供食宿,并履行代繳稅義務(wù),提供個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn);10小時(shí)/天左右,一周工作6天,加班另算,每年14天帶薪年假,往返機(jī)票雇主承擔(dān) 。
7、乙方意向出國勞務(wù)項(xiàng)目的辦理時(shí)間為:________________ 3-6個(gè)月(資料遞交齊全開始計(jì)算辦理時(shí)間,如遇不可抗拒因素在合同期內(nèi)簽證沒下達(dá)成功,則自動(dòng)順延1個(gè)月辦理時(shí)間)。
二、中介服務(wù)費(fèi)
本合同項(xiàng)下的中介服務(wù)費(fèi)為1800________元人民幣整,大寫:________________ 壹仟捌佰元 ,付款時(shí)間為簽訂合同三個(gè)工作日內(nèi)。
三、乙方可能承擔(dān)的其他費(fèi)用
1、由甲方代收的,第三方(指從事出國勞務(wù)服務(wù)的公司)按有關(guān)規(guī)定收取的費(fèi)用。
2、甲方轉(zhuǎn)交相關(guān)資料或代辦有關(guān)手續(xù)所產(chǎn)生的交通、住宿等費(fèi)用。
3、乙方委托甲方委托代辦有關(guān)手續(xù)的,乙方出國勞務(wù)所需的護(hù)照費(fèi)、體檢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、考試費(fèi)、簽證費(fèi)、交通費(fèi)等。
4、上述費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況,乙方須及時(shí)足額繳納。
5、上述費(fèi)用均為實(shí)支費(fèi)。甲方不因任何情況有退還的義務(wù)和責(zé)任。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有按照約定收取中介服務(wù)費(fèi)的權(quán)利。
2、甲方應(yīng)按委托事項(xiàng)的約定認(rèn)真履行中介服務(wù)義務(wù)。
3、甲方應(yīng)就了解到的第三方單位的相關(guān)信息及其他有關(guān)信息如實(shí)向乙方介紹。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)如實(shí)向甲方提供與出國勞務(wù)相關(guān)的個(gè)人信息,包括:________________個(gè)人履歷、健康狀況、履約能力(包括但不限于能證明乙方特長的職業(yè)技能證書、職業(yè)資格證書等)、個(gè)人信用狀況等。
2、乙方應(yīng)按照約定向甲方支付中介服務(wù)費(fèi)及應(yīng)由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用。
3、乙方有要求甲方為其提供的個(gè)人信息保密的權(quán)利。
六、合同的解除
因乙方原因,導(dǎo)致甲方不能履行本合同的,甲方可以解除合同,收取的中介服務(wù)費(fèi)不予退還。甲方因履行本合同所產(chǎn)生的一切其他費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任
本合同簽訂后,甲、乙雙方均需嚴(yán)格履行。如一方違約,違約方須依法承擔(dān)違約責(zé)任。
八、送達(dá)
本合同指定的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式為有效聯(lián)系地址、電話和通訊方式。雙方因履行本合同需要進(jìn)行書面聯(lián)系或進(jìn)行通知的,相關(guān)內(nèi)容和文書自通過電話、掛號(hào)信、快遞及雙方約定的其他通訊方式首次送達(dá)的,或直接送達(dá)后由指定聯(lián)系人簽收的,均視為有效送達(dá)。
九、附則
1、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,另行訂立補(bǔ)充合同。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章生效。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、特別約定
甲方的員工不得私自接受乙方的委托,從事與本合同有關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。若乙方接受了員工的私自服務(wù),所產(chǎn)生的一切后果和責(zé)任均由乙方自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
甲方:________________ 乙方:________________
身份證號(hào)碼:________________
________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日
勞務(wù)居間合同15
依照《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款,并共同遵照?qǐng)?zhí)行。
委托人(工程承包方): (簡稱:甲方)
居間人(受托人): (簡稱:乙方)
工程名稱:
工程地點(diǎn): 修文縣龍場鎮(zhèn)新春村 工程內(nèi)容: 土石方(含地基)挖運(yùn)(含爆破運(yùn)輸) 工程價(jià)款: 按實(shí)際發(fā)生計(jì)算
一、委托方與建筑方或總承包所方(相關(guān)方)正式簽訂工程施工合同(含勞務(wù)承包合同、協(xié)議書等)之后,委托人同意支付居間人(委托方)勞務(wù)合作酬金等,其綜合酬金按總方量每方 提成支付。
二、居間人(受托方)的酬金在委托人與相關(guān)簽訂工程施工合同(含勞務(wù)承包合同、協(xié)議書等)或具有進(jìn)場手續(xù)交樁點(diǎn)的同時(shí),首付 萬元,以后 如第一次支付的綜合酬金逾期不能付款,按每天一千元收取滯納金。
三、其它
1、如因委托人的原因造成居間人(受托人)損失,居間人(受托人)有權(quán)追償;
2、委托人與發(fā)包方簽訂施工合同的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任均由受托人自行負(fù)責(zé),與居間人(受托人)無關(guān),但居間人(受托人)可協(xié)調(diào)期周邊關(guān)系。
四、居間人(受托人)促成委托人與建設(shè)方或總承包方(相關(guān)方)簽訂合同,協(xié)議成立,委托人應(yīng)當(dāng)按照約定支付其綜合酬金,如委托人在與相關(guān)簽約的前后變更人員或推薦其他人承接該工程,委托人亦應(yīng)按其約定履行支付酬金的責(zé)任(具體辦法由委托人負(fù)責(zé),參照合同法第76條之規(guī)定辦)
五、如委托人不按時(shí)或不支付綜合酬金給居間人(受托方),居間人(受托方)可持此合同向人民法院起訴、仲裁或申請(qǐng)支付令。
六、居間人(受托方)也有權(quán)委托業(yè)主或總承包方(相關(guān)方)在委托人(承建方)承建項(xiàng)目工程預(yù)付款、進(jìn)度款內(nèi)代扣給居間人(受托方)。
七、居間人(受托人)的酬金應(yīng)交納的個(gè)人所得稅由委托人承擔(dān)交納。
八、委托人繼續(xù)承建建設(shè)方或總承包方、相關(guān)方的工程均按本合同執(zhí)行,并協(xié)商支付居間綜合酬金的數(shù)額。
九、無論合同名稱或工地負(fù)責(zé)人發(fā)生變化,甲方付給乙方的勞務(wù)費(fèi)用必須遵約履行。
十、如果甲方不按時(shí)或不按實(shí)際工程質(zhì)量支付給乙方勞務(wù)報(bào)酬,乙方可委托發(fā)包方代扣或委托有關(guān)部門負(fù)責(zé)清欠,甲方則要負(fù)責(zé)支付有關(guān)部門的清欠費(fèi)用。
十一、委托人與工程發(fā)包方簽訂合同后,委托人把合同書復(fù)印件及法人身份證復(fù)印件各一份并加蓋公章交受托方。
十二、本居間合同,受托人及間人(受托方)均應(yīng)嚴(yán)格保密,如任何一方將本合同內(nèi)容對(duì)任何人泄密,導(dǎo)致不能簽訂施工合同等不利因素,所產(chǎn)生的一切后果均由泄密方負(fù)責(zé),并承擔(dān)損失。
十三、委托方和受托方就該項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地共同設(shè)立銀行賬戶,共同監(jiān)管直至受托方的勞動(dòng)酬金全部付清,賬戶全部移交給委托方管理。
十四、本合同一式份,委托人執(zhí)份,居間人(受托人)執(zhí)份,經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人、代表簽字或蓋章生效,本金支付完畢后失效。
委托人簽字(或蓋章): 居間人(受托人)簽字: 身份證號(hào)碼:
簽訂日期: 年 月 日
簽約地點(diǎn):
【勞務(wù)居間合同】相關(guān)文章:
融資居間合同02-21
借款居間合同02-21
貸款居間合同02-21
工程居間合同02-16
買賣居間合同06-18
簡單的居間合同07-29
工程居間合同10-12
居間服務(wù)合同12-27
項(xiàng)目居間合同01-01