精品施工合同
隨著法律觀念的日漸普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家收集的精品施工合同，歡迎閱讀與收藏。
精品施工合同 篇1
甲方：
乙方______________(身份證號： )以下簡稱乙方
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就皮條孫西小孫莊（工程）建筑施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：皮條孫西小孫莊舊村改造。
工程地點：皮條孫西小孫莊。
承包形式：木工大包。
第二條 工程承包范圍
甲方將皮條孫西小孫莊舊村改造新農(nóng)村工程，約______㎡,以_______元/㎡人民幣的造價，約計____________________萬元，發(fā)包給乙方承建。
第三條 工程工期
計劃開工日期：20xx年____月____日，計劃完工日期：20xx年_____ 月____日，總?cè)諝v天數(shù)________天。
第四條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到合格。
第五條 甲方責(zé)任和義務(wù)
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定各項管理目標(biāo)，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實現(xiàn)化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收。
2、負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。
3、按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。
4、統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設(shè)施、用水、用電等。
第六條 乙方責(zé)任和義務(wù)
遵守國家政策和法律法規(guī)；遵守甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
施工承包合同 篇4
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯(lián)絡(luò)人：
聯(lián)系電話：
定作人機構(gòu)地址：
傳真電話：
承攬方：(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人：
簽約人：
承攬方營業(yè)執(zhí)照：
施工資質(zhì)：
承攬方施工項目經(jīng)理：
手機：
承攬方機構(gòu)地址：
傳真電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
帳戶：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為：_______元。
第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略。
注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程；
2、工程地點_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場；
3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；
4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；
5、工程造價：本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價，竣工按中標(biāo)單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延；
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的'協(xié)調(diào)工作；
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；
2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工；
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任；
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款；
2、乙方帶料進場開始施工_______日內(nèi)，甲方撥付工程總價_______%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內(nèi)，再撥付工程總價_______%；
4、工程質(zhì)保金為工程總價_______%，質(zhì)保期_______年。質(zhì)保金在_______年后無工程質(zhì)量問題時，于_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果；
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復(fù)時，乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內(nèi)免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現(xiàn)場；
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；
�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：
簽約日期：年月日
精品施工合同 篇2
甲方（全稱）：
乙方（全稱）：
本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年____月____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同”）中的'定義相同。鑒于：甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原施工合同基礎(chǔ)上變更施工合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為：
1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應(yīng)保證乙方土方總運量，不低于方。
2、因甲方原因?qū)е萝囕v停工，每天補償車輛誤工費500元。具體包括：
2.
1、甲方應(yīng)保證乙方施工人員住宿通水通電，如斷水?dāng)嚯姵?4小時，乙方無條件停工，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)；
2.
2、如天氣及路況達到可開工的條件，甲方無法安排乙方施工超24小時，乙方有權(quán)停運，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)；2.
3、節(jié)假日、雙休日或者銀行出現(xiàn)故障和特殊情況可順延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超過48小時乙方有權(quán)停運，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)；2.
4、甲方保證施工工地內(nèi)有人發(fā)貨、驗收，因甲方工作不到位造成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標(biāo)段，價格另議。
二、本協(xié)議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：乙方：（公章）
（公章）法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人簽字：_________________
簽字：_________________
________年____月____日
________年____月____日
精品施工合同 篇3
甲方：地址：乙方：地址：甲方根據(jù)工程施工需要，委托乙方安裝施工設(shè)備壹臺。為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商訂立本合同。
一、項目概況
1、工程項目名稱：。
2、安裝地點：。
3、設(shè)備名稱：施工升降機。
4、設(shè)備型號、規(guī)格：。
5、設(shè)備制造單位：。
6、安裝總高度：69米。
二、承包方式；由乙方承包安裝、頂升加節(jié)、附著、拆卸及驗收檢測。
三、承包費用
1、安裝的費用為每臺18000。00元整）安裝到69米（含人工費及檢測費等費用）。
2、附著費用為每道
元整。
四、付款方式第一次安裝完畢現(xiàn)場驗收后預(yù)付13000。00元整，全部安裝并驗收合格后再一次性支付所有余款為5000。00元整。
五、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的“二通一平”（通路，通電，場地平整）。
2、按合同所規(guī)定時間付款。
3、配合進行現(xiàn)場戒備，甲方無關(guān)人員和其他人員未經(jīng)許可不得進入工作范圍。
4、指派專職安全員對乙方施工安全監(jiān)督檢查。
5、電梯日常使用的操作司機和指揮由甲方自行負(fù)責(zé)，不屬于乙方的員工編制。
六、乙方義務(wù)
1、向甲方提供安裝單位營業(yè)執(zhí)照資歷質(zhì)證和安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件并加蓋公章。
2、編制安裝施工方案，方案必須有編制人、審核人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名并加蓋公章。方案內(nèi)容包括：
（1）工程概況
�。�2）作業(yè)前準(zhǔn)備
�。�3）安裝施工方法和步驟
�。�4）安全技術(shù)措施
�。�5）其他有關(guān)內(nèi)容
3、乙方必須向作業(yè)人員提供合格的`安全防護用具（如安全帽、安全帶等）。
4、乙必須指定現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人。
5、本次安裝作業(yè)開工前，乙方有義務(wù)按設(shè)備使用地施工安全監(jiān)督站的要求，提供各項資料（設(shè)備生產(chǎn)制造許可證、產(chǎn)品合格證、使用說明書。基礎(chǔ)隱蔽驗收等資料由甲方提供）。經(jīng)本地施工安全監(jiān)督站核準(zhǔn)后方能開工（工程未報建除外）。
6、設(shè)備安裝完畢后，在自檢合格的基礎(chǔ)上，由乙方負(fù)責(zé)向本地施工安全檢測受理中心申請檢驗，甲方應(yīng)配合乙方，按要求提供自己需要提供的資料，設(shè)備檢測至合格。由于乙方原因引起的不合格項目，乙方負(fù)責(zé)進行整改，如由于甲方原因引起的不合格項目，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)。
7、設(shè)備進行安拆作業(yè)前，必須進行安全技術(shù)交底，全體作業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。
8、乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方的安全生產(chǎn)管理。乙方對本次安裝作業(yè)的相應(yīng)安全事故承擔(dān)法律和經(jīng)濟責(zé)任。
七、補充條款
八、本合同自雙方簽字蓋章，收到使用單位安裝費用之日起生效。
九、本合同一式貳份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：有限公司
甲方代表（簽章）：
乙方代表（簽章）：
合同訂立日期
精品施工合同 篇4
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將乙方中標(biāo)的商貿(mào)物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協(xié)議如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù) 根據(jù)中標(biāo)施工合同：
（1）甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工的.周邊環(huán)境不受干擾；
（2）甲方會同業(yè)主負(fù)責(zé)辦理開工報建檢查竣工等手續(xù)；
�。�3）甲方會同業(yè)主監(jiān)督檢查乙方施工進度和安全，質(zhì)量；
�。�4）甲方負(fù)責(zé)向業(yè)主催付進度工程款；
�。�5)甲方負(fù)責(zé)向業(yè)主在≧0完成內(nèi)催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二、乙方權(quán)利和義務(wù) 根據(jù)中標(biāo)合同：
�。�1）履約保證金在________年____月____日上午12點之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬元整
�。�2）________年____月____日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協(xié)議作廢。________年____月____日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據(jù)業(yè)主的付款付與※※。
�。�3)乙方應(yīng)按甲方要求按期進駐現(xiàn)場開工，并確保施工工期和質(zhì)量；
�。�4）配合甲方會同業(yè)主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續(xù)；
（5）配合甲方協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境；
�。�6）負(fù)責(zé)整理工程的各項有關(guān)建設(shè)施工竣工驗收資料及報驗手續(xù)；
�。�7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規(guī)的稅票；
（9）乙方安全事故完全自負(fù)，與甲方無關(guān)。
三、違約與仲裁：
（1）甲方應(yīng)確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業(yè)主處理辦理相關(guān)手續(xù)，確保乙方正常正當(dāng)施工，如有違約，在乙方提出終止協(xié)議的____日后全額履約保證金。
�。�2）乙方在甲方下達開工命令后____日內(nèi)無條件開始施工，如果不能按期進駐現(xiàn)場，甲方提出終止協(xié)議，保證金不退，如有違約雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協(xié)議一式四份，自簽訂后____日內(nèi)生效。
甲方代表：
乙方代表：
甲方擔(dān)保人：
乙方擔(dān)保人：
________年____月____日
精品施工合同 篇5
甲方（業(yè)主）：
乙方（承包方）：柳州XX公司
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，依法訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點：沙XX單XX402號室
施工內(nèi)容：按預(yù)算內(nèi)容所列項目施工。
承包方式：全包（按預(yù)算所列包括）合同總工期80天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價：82579.6元（詳見預(yù)算表）。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設(shè)備，并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面確認(rèn)。
2.2乙方指派賈X為乙方駐場代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設(shè)計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應(yīng)順延的其他情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方�?yīng)補償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的'損失，每停工一天，甲方支付乙方200元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。
四、工程價款
支付簽訂合同當(dāng)天，甲方支付總款30%，金額為24773.9元；總體驗收合格____日內(nèi)，甲方支付總價款的剩余70%，計57805.7元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方，并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購的材料、設(shè)備，必須有材料設(shè)備表，注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為依據(jù)，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改，并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收，并在驗收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認(rèn)。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：水電。
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為：預(yù)算所列項目保修________年（水電兩年）。
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2.由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認(rèn)，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無法履行的行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標(biāo)準(zhǔn)要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按照合同總價款的10％向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補損失時，當(dāng)事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請物業(yè)管理處調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方可以按以下第1中方式解決：
1.由____市仲裁委員會仲裁；
2.向人民法院起訴。
一、其他約定無。
二、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括：
1.本合同條款及合同附表；
2.施工圖紙、施工預(yù)算及做法說明；
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議；
4.補充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方簽字后生效。
2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢，本合同即告終止。
業(yè)主（簽名）：
承包方（蓋章）：
身份證號：
住址：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
________年____月____日
注冊地址：
法定代表：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
________年____月____日
精品施工合同 篇6
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
監(jiān)督方（丙方）：
為了確保工程質(zhì)量，明確責(zé)任，圓滿完成工程建設(shè)內(nèi)容，并根據(jù)項目管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)甲、乙、丙三方簽訂該工程承包合同，以便共同遵守。
一、協(xié)議時間：_________年____月____日
二、協(xié)議地點：_________
三、施工地點：_________
四、施工期限：_________
五、建設(shè)內(nèi)容：_________
1、計劃新打機井2眼，并配套補償器、水泵、水管。
2、機井管理房2座（3.5mx3.5mx2.8m）。
3、20m蓄水池2座及蓄水池管理房兩座（r=2.2mx高2.6m）。
六、雙方責(zé)任
（一）、甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并給乙方提供施工場地、道路、施工用水及電（三通一平）等條件。臨時用電距離井址二十米范圍內(nèi)，保證功率40KW，電流電壓正常。
2、甲方委派工程代表對工程全過程協(xié)調(diào)，保證乙方按期完成工程。
3、甲方如有變更通過書面形式通知乙方，并做好交接手續(xù)。
4、由甲方出面協(xié)調(diào)相關(guān)單位到現(xiàn)場對井址及建筑物位置確定。
�。ǘ┮曳截�(zé)任
1、乙方應(yīng)在工地現(xiàn)場配備經(jīng)驗豐富的施工管理和技術(shù)人員，主要負(fù)責(zé)人要親臨現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)制定出各項規(guī)章制度及崗位職責(zé)，為順利施工提供組織保證。
3、乙方必須于合同簽定之日起且具備開工條件十天內(nèi)，進駐施工地點，若不能按期進駐，合同自行作廢。
4、乙方在施工過程中應(yīng)尊重當(dāng)?shù)厝罕娚铒L(fēng)俗習(xí)慣，不得與群眾正面沖突，遇到群眾干擾或阻撓施工，應(yīng)立即報告甲方出面協(xié)調(diào)解決。
5、乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計說明和質(zhì)量要求施工，不得隨意更改設(shè)計內(nèi)容，若涉及到圖紙與實際情況不符合時，乙方技術(shù)員及施工負(fù)責(zé)人應(yīng)立即書面報告甲方，由甲方?jīng)Q定是否變更設(shè)計。若需變更，則變更建設(shè)內(nèi)容的相關(guān)費用由甲方協(xié)調(diào)丙方承擔(dān)。
6、乙方應(yīng)在工地配備專職質(zhì)量技術(shù)人員做好質(zhì)量檢查及各種實驗資料的記錄。并積極協(xié)助甲方人員工作，及時提供甲方所需的真實數(shù)據(jù)及資料。
7、乙方必須按設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工，井壁管、防沙材料、箍筋等輔助材料，以及配套補償器、水泵、水管、電纜，必須是國標(biāo)產(chǎn)品，不得以次充好。
8、乙方應(yīng)做好施工日記的記錄工作，并詳細(xì)填報工程質(zhì)量評定表。
9、甲方若發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中不按設(shè)計規(guī)范施工，質(zhì)量不符合設(shè)計要求，乙方在接到書面整改通知單后，必須立即整改。若強行施工，甲方有權(quán)勒令乙方停工，并由乙方承擔(dān)由此而引起的`一切經(jīng)濟損失及責(zé)任，乙方已完成的工程量的計價款全部由甲方扣除，作為延誤工期補償費。
10、乙方應(yīng)做好安全管理工作，在施工范圍內(nèi)的鉆井安全事故及機械事故責(zé)任由乙方完全承擔(dān)。
11、乙方負(fù)責(zé)向甲方提供工程施工前、施工過程和項目竣工后的照片各一套（規(guī)格為5寸彩照）。如在規(guī)定深度內(nèi)，不能打出水，所有費用由乙方承擔(dān)。
12、若遇不可抗力因素，工程工期若需改變，須甲乙雙方共同協(xié)商確定。
13、施工結(jié)束后，經(jīng)三方（甲、乙、丙）驗收合格，乙方負(fù)責(zé)對施工場地進行清理。
�。ㄈ┍截�(zé)任
1、根據(jù)縣人民政府專題常務(wù)會議紀(jì)要[20xx]3號精神。負(fù)責(zé)承擔(dān)彭陽縣王洼鎮(zhèn)汪家灣居民點（南街新村）機井及配套工程費用。
2、負(fù)責(zé)工程費審核、按期撥付，工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗收等工作。
3、委派甲方對工程全過程協(xié)調(diào)管理，保證乙方按期完成工程。
七、工程造價及費用承擔(dān)
本工程所有費用由寧夏王洼煤業(yè)有限公司（丙方）全部承擔(dān)。
一是機井管理房2座造價4.8萬元，二是蓄水池20立方米2座造價2.6萬元，三是蓄水池管理房2座，造價2.08萬元，四是機井2眼，深各100米，1026元/米（按實際米數(shù)計算）。工程總造價概算叁十萬元整。
八、付款方式
工程施工進場、機械到位后，預(yù)付工程款合同造價的30%，作為乙方工程建設(shè)材料購置款；工程過半，甲方付乙方工程造價的40%；工程竣工后，經(jīng)組織驗收合格且符合設(shè)計要求，由甲方一次性付清乙方下余30%工程余款。
九、協(xié)議時效
本《合同》是甲、乙、丙三方在互利、平等的原則下制定，自雙方簽字之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
十、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商后，簽定補充《合同》，補充《合同》及本《合同》都具有同等的法律效力。
發(fā)包方（蓋章）：
承包方（蓋章）：
丙方（蓋章）：
代表（簽字）：
代表（簽字）：
代表（簽字）地址：
地址：
地址：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：帳號：
_________年____月____日_________年____月____日
精品施工合同 篇7
甲方單位：
有限公司乙方單位：
廣告經(jīng)營部甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，就營銷中心廣告牌文字制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
第一條：廣告牌文字制作
1、文字材質(zhì)：精工不銹鋼鈦金拉絲，外挑背打黃燈
第二條：工程造價及支付方式
2、支付方式：工程款待項目經(jīng)各相關(guān)部門驗收合格，收到乙方有效發(fā)票后一周內(nèi)壹次性付清。
第三條：工程期限自合同簽訂后，甲方通知乙方開始施工后，乙方應(yīng)在9天時間制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風(fēng))工期順延。
第四條：雙方權(quán)利、義務(wù)甲方：
1、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置可以施工。
2、按本合同
第五條規(guī)定結(jié)算廣告牌的費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起____日內(nèi)按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的.施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
第六條：違約責(zé)任
1、甲方未能按本合同
第七條規(guī)定時間付款，每逾期____日，向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同
第八條規(guī)定按時制作、安裝完成戶外廣告牌，每逾期____日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)，工期順延，乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完成部分的費用。本合同一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份。甲方簽字（蓋章）
乙方簽字（蓋章）
________年____月____日
________年____月____日
精品施工合同 篇8
甲方（委托方）：
乙方（承攬方）：
經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東XX西段道路開口工程項目中的施工：為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下：
一、乙方負(fù)責(zé)泰安東XX西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設(shè)備完成施工
自行解決臨時住房、水電等臨建設(shè)施。設(shè)備、材料堆放應(yīng)服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應(yīng)當(dāng)符合國家法律規(guī)定
乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負(fù)有管理、指揮、處分的權(quán)利；對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負(fù)全部責(zé)任，甲方無權(quán)干涉。
四、承攬期限
自________年____月____日始至________年____月____日止。
五、承攬費用總計
人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；
六、承攬費用支付方式
合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關(guān)費用，不再產(chǎn)生任何費用。
七、質(zhì)保期
自竣工驗收后保修________年。
八、質(zhì)量要求：
必須全部達到甲方提供的圖紙和設(shè)計文件標(biāo)準(zhǔn)。并保證一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到95%。
九、承攬期限內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)管線、光纜等相關(guān)單位，并確保不影響相關(guān)單位的正常運營，甲方有權(quán)監(jiān)督檢查乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。
十、工程涉及相關(guān)光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行____市的相關(guān)文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位并負(fù)責(zé)賠償相關(guān)損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護和安全生產(chǎn)。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的'設(shè)備，在驗收交接前應(yīng)負(fù)責(zé)保管，保證其完好狀態(tài)。
十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調(diào)整：
1、自然災(zāi)害造成的不可抗力損失。
2、經(jīng)雙方認(rèn)可的承攬項目數(shù)量增減的。
十四、違約責(zé)任
1、乙方違反承攬期限，每拖延____日，按合同總價款的承擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失。
2、項目質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無權(quán)要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務(wù)，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)予賠償。
十五、驗收
乙方完成承攬工作后，由乙方負(fù)責(zé)相關(guān)政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
十六、安全
乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔(dān)全部善后責(zé)任和經(jīng)濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。損害由各方自行承擔(dān)。
十八、爭議解決辦法
協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。
十九、合同生效與終止
本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關(guān)單位驗收合格即告終止。
二十、補充協(xié)議
本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
經(jīng)辦人：_________（簽字）經(jīng)辦人：_________（簽字）
________年____月____日________年____月____日
精品施工合同 篇9
甲方（合作單位）：
乙方（合作單位）：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等互利誠實信用的原則下，就有限公司開發(fā)的“廣場”等建設(shè)項目達成一致合作意見，訂立本協(xié)議，具體如下：
一、合作內(nèi)容：本協(xié)議所包含的合作工程內(nèi)容為：“廣場”五星級酒店（用地50畝左右，規(guī)劃建筑面積5.5萬平方米左右）具體規(guī)模以相關(guān)項目施工圖紙為準(zhǔn)。工程地點在天北XX。
二、合作方式：雙方確定本協(xié)議合作內(nèi)容的合作方式：“廣場”____區(qū)工程項目由乙方墊資實施。
三、工程支付方式
1、本工程無工程預(yù)付款。
2、本工程施工完成三層時甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。
3、本工程施工完成主體封頂時甲方支付乙方總工程量的'75%工程款。
4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方總工程量的15%工程款。
5、本工程竣工驗收合格甲方支付乙方總工程量的5%工程款。
6、剩余5%工程款為質(zhì)量保修金，保修期兩年屆滿付清工程款。
本協(xié)議簽訂后，乙方向甲方支付工程履約保證金佰萬元整，本工程完成至正負(fù)零時甲方向乙方返還全部的工程履約保證金。
四、施工期
1、________年____月____日施工人員進場，____區(qū)項目動工。
2、年月開始對____區(qū)其他項目建設(shè)施工。
3、本協(xié)議所有項目于________年____月____日完工。
五、工程計價及結(jié)算
1、本協(xié)議合作內(nèi)容所含工程項目工程造價按年國家統(tǒng)一定額及年建筑安裝工程費用定額進行計價、結(jié)算。
2、執(zhí)行二類工程上限取費。
3、施工合同簽訂采用可調(diào)價經(jīng)濟簽證材料差價合同形式。
4、材差按市場價計入（計取稅金、運費及材保費）
5、人工工資調(diào)差按同時期當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)文件執(zhí)行。
6、經(jīng)濟簽證累計超過貳拾萬元的隨工程進度款支付。
7、工程竣工四個月之內(nèi)完成該工程的結(jié)算內(nèi)容。
六、違約責(zé)任
1、因乙方責(zé)任（如資金短缺等），乙方未能按本協(xié)議完成合作內(nèi)容所約定的工程項目，每逾期一天，按未完成工程量造價每日千分之二處罰。中途停工達一周的，每日千分之二進行處罰。中途停工達半月的，甲方有權(quán)解除合同，乙方支付甲方合同工程總造價百分之二的違約金。
2、因乙方原因工程質(zhì)量未達到合格要求，則乙方賠償該工程的實際全部損失。
3、因甲方責(zé)任（如前期施工手續(xù)或三通一平等），使乙方無法完成合作內(nèi)容所約定的工程項目，造成的逾期由甲方按照違約責(zé)任第
1、條的相關(guān)金額支付給乙方，并相應(yīng)順延施工工期。
4、甲方未按本協(xié)議支付工程款，每逾期一天，則甲方支付乙方應(yīng)付款額每日千分之二的違約金。
5、施工臨時排污費、臨時設(shè)施管理費、環(huán)保費等需乙方辦理的相關(guān)費用由乙方承擔(dān)，甲方配合辦理。民工工資保證金由甲方統(tǒng)一交納，支付乙方進度款和結(jié)算款時分期扣返�？鄯禃r甲方須提供乙方相應(yīng)發(fā)票。
七、甲、乙雙方招標(biāo)程序完成，另行簽訂施工合同，合同內(nèi)容如和本協(xié)議有沖突的以本協(xié)議為準(zhǔn)。
八、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各持貳份。自雙方簽字蓋章、乙方支付保證金后生效。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
精品施工合同 篇10
甲方負(fù)責(zé)人：乙方負(fù)責(zé)人：
為了明確甲乙雙方在裝修施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《民法典》和建筑裝修的有關(guān)條款，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽定本合同，以便共同遵守。
1.甲方將房屋的裝修工程發(fā)包給乙方�？傇靸r：元整，元。
2.工程內(nèi)容：詳見報價明細(xì)單，依據(jù)雙方協(xié)商的樣式、形式。
3.工程范圍：報價單所涉及的所有項目的材料、運輸、制作，安裝并達到質(zhì)量要求。
4.工期要求：天，(________年____月____日至________年____月日)。工期每拖后一天罰總價款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他惡劣天氣，非乙方原因停電、停水除外。)
5.付款方式：合同簽定后甲方付給乙方元;水電、地墻磚完成后付元;木工、油漆、墻面完成后付元;木地板、燈具安裝完成后付元;全部完成后經(jīng)雙方驗收合同____日內(nèi)將尾款全部付清。
6.甲方為乙方提供作業(yè)環(huán)境，按約定付給乙方工程款，乙方按要求保質(zhì)保量，按時完成各項內(nèi)容。
7.其余事項：裝修前衛(wèi)生間不滲水，裝修期間不得破壞防水屋，如發(fā)現(xiàn)滲水乙方負(fù)責(zé)。裝修質(zhì)量保修________年。
8.變更條款：
(1.甲方確定工程量的增減。
(2.甲方確定工程項目的`增減。
9.發(fā)生下列情況之一的，按工程總造價加或減的相應(yīng)調(diào)整，雙方應(yīng)有書面簽字記錄。
10.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：
_________________年____月____日________年____月____日
精品施工合同 篇11
甲方（全稱）：
乙方（全稱）：
丙方（全稱）：
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律條件、行政法規(guī)，遵循
平等、自愿和誠實信用的原則，經(jīng)甲方、丙方聯(lián)合招標(biāo)，決定將本工程發(fā)包給乙方施工，三方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、文件為本工程的合同文件（以下簡稱“合同文件”）。
1、本協(xié)議書
2、提交投標(biāo)文件后雙方簽署的中標(biāo)協(xié)議及往來函件
3、合同條件（含附件）
4、投標(biāo)書、報價明細(xì)表、投標(biāo)單位須知、招標(biāo)工程范圍、基本技術(shù)要求、工期要求、質(zhì)量要求、商務(wù)標(biāo)報價要求
5、圖紙、設(shè)計變更
6、技術(shù)法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)條文
7、國家、地方其余行政或技術(shù)規(guī)定。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件與上述各文件是相互解釋的。但在出現(xiàn)含糊不清或彼此矛盾時，上述文件的排列次序?qū)⒆鳛閷贤饬x解釋的優(yōu)先次序。合同履行中，三方有關(guān)工程的'洽商、變更等書面協(xié)議或文件，一經(jīng)三方簽字蓋章，即視為本合同的組成部分。
二、三方明確遵守合同文件內(nèi)所有條款。
三、丙方接受甲方委托按照合同文件約定的方式支付給乙方B（大寫）的金額或按合同文件規(guī)定的其他金額或報酬。
四、乙方承諾按照合同文件約定，于________年____月____日竣工本工程，驗收標(biāo)準(zhǔn)等級為優(yōu)良。
五、合同生效。
合同訂立時間：________年____月____日
合同訂立地點：_______
本合同三方約定由三方法人代表或授權(quán)代表在下面簽署并加蓋三方公章后生效。本合同正本叁份，具有同等效力，由三方分別保存一份，本合同副本陸份，三方分別保存二份。
正本與副本不符合時，以正本為準(zhǔn)。
有條款未涉及到的，三方協(xié)商解決。
甲方：（公章）
乙方：（公章）
丙方：（公章）
住所：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
委托代理人：
精品施工合同 篇12
委托方（以下簡稱甲方）：
施工方（以下簡稱乙方）：
甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程地址：_________
二、工程內(nèi)容：_________
三、委托方式：_________
采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
四、工程工期：
1、開工日期：（以乙方工人開工算起）。
2、竣工日期：（以按規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收合格的日期為準(zhǔn)），如遇雨天則順延。
五、工程總造價：
（人民幣）
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方負(fù)責(zé)自行采購施工材料，其所購材料應(yīng)符合國家規(guī)定的`有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其材料必須為合同上指定使用油漆、
2、材料由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應(yīng)及時如實通知乙方，雙方應(yīng)簽訂項目變更表，商議好造價情況。
4、甲方應(yīng)配合乙方施工人員的工作。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方施工人員須嚴(yán)格依照工藝的程序進行施工。
2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
3、按施工程序開展監(jiān)理，及時主動向甲方匯報監(jiān)理情況及施工進度。
4、乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應(yīng)與甲方商議解決。
八、付款方式：
工程竣工驗收合格后7天內(nèi)，甲方應(yīng)付清工程款，即（人民幣）
九、飾后保修承諾：
1、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期年。
2、保修期間由乙方施工不當(dāng)造成的涂料施工費用均為乙方負(fù)責(zé)（需雙包）。
3、保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。
4、在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到通知5個工作日內(nèi)派人修復(fù)。
十、違約責(zé)任：
1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應(yīng)按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2、乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到要求乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、爭議解決：
雙方友好協(xié)商，協(xié)商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
十二、合同效力：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：_________
蓋章：_________
聯(lián)系方式：_________
簽訂日期：_________
乙方：_________
代表：_________
聯(lián)系方式：_________
簽訂日期：_________
【施工合同】相關(guān)文章：
施工的合同11-25
施工合作合同01-12
道路施工合同02-15
建筑施工合同02-15
電力施工合同02-15
裝修施工合同02-16
簡單施工合同07-08
施工合同精選范本03-16
設(shè)計施工合同12-17
防水施工合同12-21