商品房合同
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,合同在生活中的使用越來越廣泛,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編為大家整理的商品房合同,希望能夠幫助到大家。
商品房合同1
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:
買受人:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就商品房買賣達成如下協(xié)議:
第一、甲方同意將座落于古寨商業(yè)街第 排 號,建筑面積260㎡的`商品房,出售給乙方。
第二、商品房售價每平方米20_元,總計人民幣(大寫)伍拾貳萬元整(?:520_0 元)。
第三、買受人的商品房僅作商住使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。
第四、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向人民法院起訴。
第五、本合同未盡事項,可由雙方約定后另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議具有同等法律效力。
第六、本合同一式2份,出賣人1份,買受人1份 。 第七、本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章): 買受人(簽字):
簽于 年 月 日
商品房合同2
甲方:
乙方:
甲乙雙方為購銷商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買座落在組團內(nèi)樓房棟。建筑面積為_____平方米。其面積以省《建筑面積計算規(guī)則》為準(zhǔn)。
二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法:預(yù)購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣_____元,。待房屋建設(shè)工作量完成一半時再預(yù)付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間:甲方應(yīng)于年月將驗收合格的`房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質(zhì)量問題實行保修。
七、違約責(zé)任:1.本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退如甲方違約,則應(yīng)雙倍退還定金。2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時,每逾期一天,甲方向乙方承擔(dān)應(yīng)交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔(dān)。
九、乙方對所購房屋享有所有權(quán),但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見時,應(yīng)提交有關(guān)仲裁機關(guān)進行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份副本六份,雙方各執(zhí)三份,正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
十三、本合同附件:1.房屋平面位置及占用土地范圍圖2.別墅暫行管理方法
甲方:乙方:
代表:代表:
地址及電話:地址及電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
商品房合同3
甲方(賣方):_________________________
身份證號:________________
電話:_______________________
身份證號:__________________
電話:_____________
乙方(買方):__________________
身份證號:_________________
電話:_________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上。為房屋買賣有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立合同。如下:
一、房屋狀況:(按《房屋所有權(quán)證》填寫)
1、甲方所擁有的坐落于_____________________________房屋,建筑面積為________平方米,其現(xiàn)用途為__________。
2、甲方已于房屋所有證號為:__________________________________。
3、甲方已于用證,國有土地使用證號為:________________________。
4、甲方自愿將上訴房屋所有權(quán)及所屬土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購買該房屋。甲方保證上述房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)無財產(chǎn)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
二、房屋價款:
買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為___________(RMB:__________元整)。
三、付款方式:__________
四、房屋支付:__________
甲方應(yīng)于辦理房屋立契過戶之日起5日內(nèi)按合同約定將房屋交付給乙方。
五、甲乙雙方權(quán)利義務(wù):
1、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時,所產(chǎn)生的費用,一切由甲方負責(zé)。
2、房屋交付前所發(fā)生的.所有費用均由甲方承擔(dān)。
六、甲乙雙方若出現(xiàn)法律糾紛,可向房屋所在法院進行起訴。
七、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
八、合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字、按手。篲_________
乙方簽字、按手。篲_________
__________年__________月__________日
商品房合同4
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
甲方修建房屋,乙方自愿認購。甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就認購房屋達成如下協(xié)議:
一、 甲方建造房屋位置:甲位于________________。
二、 乙方所購房屋的基本情況:乙方所購的住宅為_______號(參考戶型圖),該套房屋的.建筑面積約為 _________平方米,單價為______元/㎡,總價格為_________ 元(大寫 )。房屋的具體面積以國家房測部門實測為準(zhǔn),據(jù)實結(jié)算,房價實行多退少補。
三、 付款方式:
雙方商定按分期付款方式付款:于簽訂協(xié)議時支付定金___________;于 _______________________________。
四、 交房標(biāo)準(zhǔn)的約定:外墻為優(yōu)質(zhì)面磚和高級外墻漆;內(nèi)墻及室內(nèi)頂棚為水泥砂漿抹灰;樓梯及公共部分墻為涂料墻面;室內(nèi)地面、陽臺地面為水泥砂漿找平;廚房地面為防水處理;入戶門為品牌防盜門,室內(nèi)預(yù)留門洞;窗戶為鋁合金。 。
五、 甲方于________年 _____月____日前負責(zé)將竣工驗收合格的房屋交付給乙方使用。房屋達到交付條件后,甲方應(yīng)當(dāng)電話(或書面)通知乙方辦理交房手續(xù),自通知到達10天內(nèi)辦理,雙方進行書面驗收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房,則作為自動接房處理。
六、 甲方應(yīng)在交房之前通知相關(guān)部門將其水、電設(shè)施安裝到進戶處,其上戶費用由甲方承擔(dān)。
七、 乙方不得擅自改變房屋的建筑結(jié)構(gòu),如確需要更改,必須以書面形式征得甲方同意,并且要遵守物業(yè)裝修管理規(guī)定。
八、 房屋自交付之日起若出現(xiàn)工程質(zhì)量問題按有關(guān)規(guī)定由甲方負責(zé)維修;若由乙方使用不當(dāng)造成的房屋維修,則由乙方自行負責(zé)。
九、 甲方保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛。甲方負責(zé)給乙方辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方應(yīng)積極配合甲方提供辦理房地產(chǎn)權(quán)證的相關(guān)證明材料,辦理產(chǎn)權(quán)證時所涉及的相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。甲方在沒有把房產(chǎn)證交由乙方前,乙方應(yīng)扣10000元(壹萬元元整)作為保證金。乙方拿到房產(chǎn)證后將10000(壹萬元整)保證金退還給甲方。
十、 本協(xié)議一經(jīng)簽定,甲、乙雙方應(yīng)共同遵守,任何一方違約,則按合同總金額的20%支付另一方違約金。
十一、 本協(xié)議自雙方簽定之日起生效。未盡事宜可由雙方約定后簽定附加條款。協(xié)議附加條款與本協(xié)議具有同等法律效應(yīng)。
十二、 本協(xié)議一式叁頁叁份,甲方貳份,乙方一份,自簽字之日起生效。
甲 方: 乙 方:
電 話: 電 話:
簽約時間: 年 月 日
商品房合同5
原告:天津市____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
住所:天津________
負責(zé)人:______職務(wù):董事長
被告:天津市____________________置業(yè)有限公司
住所:天津___,郵編__
負責(zé)人:__電話:___
被告:________公司
住所:天津市____
負責(zé)人:______電話:__________
訴訟請求:
1、被告天津市____________________置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù);
2、被告天津市____________________置業(yè)有限公司向原告支付從20_年___月_日至房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)辦理完畢之日的違約金,支付標(biāo)準(zhǔn)為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、訴訟費用由二被告承擔(dān);
事實和理由:
20_年___月___日,原告和被告天津市____________________置業(yè)有限公司(下稱“____________________置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市_____樓底商四套,合同編號分別為_______(以下統(tǒng)稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協(xié)議》,約定買賣雙方違約責(zé)任,并由被告________公司為被告____________________置業(yè)提供連帶保證責(zé)任。
20_年___月___日,原告按照約定將總房款____萬元支付被告,但被告____________________置業(yè)至今沒有給原告辦理合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。20_年___月_日,原告和被告____________________置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進一步明確被告____________________置業(yè)的違約事實和違約責(zé)任,被告____________________置業(yè)應(yīng)當(dāng)賠償原告因此遭受的`經(jīng)濟損失和權(quán)益,直至房屋所有權(quán)登記手續(xù)辦理完畢。
以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協(xié)議》、《預(yù)售款專用收據(jù)》、《補充協(xié)議》等證據(jù)予以證明。根據(jù)我國《民法通則》及《合同法》等相關(guān)法律規(guī)定,原告依法被告履行合同義務(wù),并承擔(dān)違約責(zé)任。請求貴院查明事實,判如所請。
此致
天津市__人民法院
具狀人:
_____年_____月_____日
商品房合同6
出售方:_________(甲方)
地址:_________
電話:_________
購買方:_________(乙方)
姓名:_________
性別:_________
出生:_________年_________月_________日
國籍:_________
身份證號碼:_________
地址:_________
電話:_________
本合同依據(jù)中華人民共和國法律、《_________土地管理條例》和《_________商品房產(chǎn)管理規(guī)定》制定。
第一條 甲方經(jīng)市府國土局批準(zhǔn),取得位于_________市_________用地面積_________平方米的土地使用權(quán)。
地塊編號:_________使用年期_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。甲方在上述土地興建樓宇,系定名為_________,由甲方預(yù)售。
第二條 乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第_________幢_________號(第_________層)。建筑面積_________平方米,土地面積/平方米、(其中:基底分攤_________平方米、公用分攤_________平方米、其他_________平方米)。
第三條 甲方定于_________年_________月_________日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過_________天:
1.人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術(shù)問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑_________市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為:_________單價_________元/平方米,總金額幣_________千_________百_________十_________萬_________千_________百_________十_________元整(小寫_________萬元)。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:_________;帳戶名稱:_________;帳號:_________
分期(一次)付款(見附表一)。
第五條 乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方有權(quán)追索違約利息。如逾期_________天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人。
第六條 甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。
第七條 甲方出售的樓宇須經(jīng)_________市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格、并負責(zé)保修半年,如質(zhì)量不合格時,乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將已付款項及全部利息在三十天內(nèi)退回乙方。
第八條 甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同書》,經(jīng)市政府主管部門辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權(quán)證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權(quán)。
乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設(shè)施、活動場所。同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設(shè)施和公共利益。
第九條 乙方所購樓宇只作_________使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結(jié)構(gòu)和用途,如有損壞應(yīng)自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條 預(yù)售的樓宇,乙方不許轉(zhuǎn)讓、抵押,否則,違反市府有關(guān)規(guī)定,后果自負。
第十一條 后面的`附表一、二均為本合同內(nèi)容的組成部分。
第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,不能解決時,應(yīng)提請_________市仲裁機關(guān)仲裁或_________市中級人民法院房地產(chǎn)審判庭裁決。
第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關(guān)、房地產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)各一份。
出售方(蓋章):_________ 購買方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
附表一: 建筑期購樓分期付款:
一、第一次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部價款的_________%;_________幣__________________元。(小寫:_________萬元)
二、第二次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部價款的_________%;_________幣__________________元。(小寫:_________萬元)
三、其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣__________________元。(小寫:_________萬元)
附表二: 本合同售價中已包括的主要項目(略)
商品房合同7
甲方:
乙方:
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,現(xiàn)就下述房產(chǎn)買賣事宜達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、交易房產(chǎn)基本情況
1.1房產(chǎn)規(guī)劃用途成套住宅,土地用途住宅、商服。
1.2座落位置:西安市曲江新區(qū)春林路以南、西康高速以東、規(guī)劃18號路以西、五典坡路以北4幢2單元2層20222號。
1.3《商品房買賣合同》登記號,該房屋已在房屋主管部門備案登記,但尚未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
1.4建筑面積:95.77平方米,套內(nèi)建筑面積70.83平方米,分攤共有建筑面積24.94平方米,所有權(quán)人為。
1.5隨同轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)施、設(shè)備:詳見附件《設(shè)施、設(shè)備清單》。
1.6抵押狀況:有抵押,尚欠貸款余額約人民幣×元整。
1.7租賃狀況:無出租。
二、房屋價款及支付方式
2.1房價款:人民幣壹佰叁拾貳萬元整,該房價款不包含該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和過戶所產(chǎn)生的契稅、個稅、律師服務(wù)費等稅費和房產(chǎn)大修基金。
2.2房價款的支付方式:分期支付。
2.2.1首期房價款計人民幣壹佰叁拾萬元整,乙方于本合同簽訂之日起三日內(nèi)向甲方支付;
2.2.2第二期房價款人民幣壹萬元整,乙方于該房產(chǎn)交付完成之日起三日內(nèi)向甲方支付。
2.2.3第三期房價款人民幣壹萬元整,乙方于該房產(chǎn)過戶手續(xù)辦理完成之日起三日內(nèi)
向甲方支付。
三、房屋交付
3.1甲、乙雙方約定該房產(chǎn)交付期限為:該房產(chǎn)開發(fā)商向甲方交付完成之日起30日內(nèi)。甲、乙雙方對該房產(chǎn)進行查驗、清點,確認無誤后,甲方將該房產(chǎn)交付乙方,且甲乙雙方簽署《房產(chǎn)買賣交
接書》,視為交付成功。
3.1.1在簽署《房產(chǎn)買賣交接書》之日,甲方須結(jié)清該房產(chǎn)交付日之前發(fā)生的所有物業(yè)、水、電、暖氣等費用,交付日以后產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
3.2隨同該房產(chǎn)一起轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)施、設(shè)備及室內(nèi)裝修的價格均已包含在房價款內(nèi),甲方應(yīng)將該房產(chǎn)內(nèi)的附屬設(shè)施、設(shè)備在正?墒褂脿顟B(tài)或者乙方認可狀態(tài)下與該房產(chǎn)一同交付乙方。
四、過戶
4.1甲乙雙方約定在該房產(chǎn)符合過戶條件后30日內(nèi)申請辦理該房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
五、交易稅、費支付
5.1交易過程中甲乙雙方按照國家相關(guān)規(guī)定支付稅費,同時甲乙雙方約定:甲方應(yīng)繳納稅、費由乙方代替甲方支付,乙方應(yīng)繳納稅、費由乙方自行支付。
5.2簽署本合同后,若相關(guān)部門調(diào)整交易中的相關(guān)稅、費,對于增加部分應(yīng)由乙方全部承擔(dān)。
5.3若該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款低于房地產(chǎn)交易中心對于該房產(chǎn)的評估價格,則甲、乙雙方均同意按照房產(chǎn)交易中心評估的價格為申報價繳納稅、費。
六、違約責(zé)任
6.1本合同簽署后,若甲、乙雙方任意一方不按本合同約定履行或不完全履行,則視為違約,違約方須向守約方支付房價款的30%的違約金,違約方還應(yīng)當(dāng)賠償由此給守約方造成的一切損失,包括但不限于:律師代理費、訴訟費、差旅費、鑒定費、中介費、通訊費等。
6.2本合同簽署后,若甲方未能按約將該房產(chǎn)交付乙方,或由于甲方原因未能按約辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的,視為甲方違約,按照逾期時間,分別以下列方式處理:
6.2.1逾期在三十日之內(nèi),甲方應(yīng)向乙方每日支付房價款萬分之五的滯納金,于實際交房或辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)當(dāng)日支付,合同繼續(xù)履行。
6.2.2逾期超過三十日,則乙方有權(quán)主張解除本合同。乙方主張解除本合同的,甲方應(yīng)在接到乙方解約通知之日起七日內(nèi),退付乙方已付購房款,同時向乙方支付本合同6.1條約定的違約金;乙方不
主張解除合同的,甲方應(yīng)繼續(xù)履行本合同,同時向乙方支付違約金,按房價款每日萬分之五計算至房屋交付或房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成之日。
6.3本合同簽署后,若乙方未能按約向甲方支付房款,或由于乙方原因未能按約辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的,按照逾期時間,分別以下列方式處理:
6.3.1逾期在三十日之內(nèi),乙方應(yīng)向甲方每日支付房價款萬分之五的滯納金,于實際付款或辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)當(dāng)日支付,合同繼續(xù)履行。
6.3.2逾期超過三十日,則甲方有權(quán)主張解除本合同。甲方主張解除合同的.,乙方應(yīng)在接到甲方解約通知之日起七日內(nèi)退房,并且向甲方支付本合同6.1條約定的違約金。甲方退付乙方已付房款本金,乙方實際占有使用甲方房屋的,參照同地段租金計付甲方房屋使用費用。甲方不主張解除合同的,乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同,同時向甲方支付違約金,按未付房價款每日萬分之五計算至實際支付房款或房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成之日。
6.4甲方保證其本人以及本合同聲明的共有權(quán)人享有該房產(chǎn)完全的所有權(quán),并不存在法律上禁止買賣的權(quán)利瑕疵和限制,已取得該房產(chǎn)所有共有權(quán)人同意由甲方代表其簽署本合同的授權(quán)。如因此因?qū)е卤竞贤罱K無法履行或無法完全履行,甲方愿意承擔(dān)一切違約責(zé)任和法律后果。
6.5若非甲、乙雙方中任何一方原因而導(dǎo)致本合同交易未能按期完成,則甲、乙雙方均同意有關(guān)交易日期相應(yīng)順延。
6.6本合同簽署后,若因不可抗力原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行或無法完全履行時,本合同自行終止、甲、乙雙方均無須承擔(dān)違約責(zé)任。屆時甲方須在合同終止日起十日內(nèi)將已收房款全額無息退還乙方,若甲方已經(jīng)將該房產(chǎn)交付乙方,則乙方須在合同終止日起十日內(nèi)將該房產(chǎn)騰退與甲方,同時參照同地段租金計付甲方房屋使用費用。
七、其他相關(guān)約定
7.1對于本合同中未約定或約定不明的事宜,甲、乙雙方可通過簽訂書面補充協(xié)議進行補充或變更,本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。對于本合同的解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
7.2甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,若通過協(xié)商未能解決,則任何一方均可向該房產(chǎn)所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
7.3甲、乙雙方在本合同首部書寫的文件送達地址即為本合同項下任何書面通知的送達地址,若因受送達方拒收或因聯(lián)絡(luò)地址錯誤而無法送達的,均視作通知方已依本合同在付郵日已書面通知相對方,通知也可以是電子郵件,若為電子郵件,則以郵件發(fā)出視為送達。電子送達視為書面送達。若任何一方聯(lián)絡(luò)方式變更的,應(yīng)及時書面通知相對方。
7.4在簽署本合同時,甲乙雙方均已知曉并了解本合同的全部條款,對各自權(quán)利、義務(wù)均清楚明白,并愿按本合同約定嚴(yán)格履行。本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,用以備案壹份,叁份具
有同等法律效力,本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
簽署日期:_年_月_日
乙方:
簽署日期:_年_月_日
商品房合同8
賣方:____________,身份證號碼:____________________________
買方:____________,身份證號碼:____________________________
買賣雙方根據(jù)中華人民共和國法律,經(jīng)過友好協(xié)商,自愿制定本房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,條款如下:
一、賣方有房產(chǎn)________個單元,坐落在________________________________,合計面積________平方米。現(xiàn)自愿將該房產(chǎn)賣給買________方。售價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整(原樓價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整)
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產(chǎn)權(quán)證書及有關(guān)資料,同意交付上述房產(chǎn)價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經(jīng)簽署,買方當(dāng)即將房產(chǎn)全部價款交給賣方,賣方在收到該房產(chǎn)價款后,即將上述房產(chǎn)權(quán)證書及有關(guān)資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產(chǎn)權(quán)證書到__________市房地產(chǎn)權(quán)登記處辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),該房產(chǎn)所有權(quán)即歸買方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負責(zé),與買方無關(guān)。
六、買方交付房產(chǎn)價款后,而賣方不能交房時,則賣方應(yīng)即退回房產(chǎn)價款,并負責(zé)賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如不能解決時,按下列第________項方式解決:
1、向________仲裁委員會申請仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經(jīng)________市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共__________頁,一式________份,買賣雙方各執(zhí)________份,市公證處執(zhí)________份,均具同等效力。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
___________年________月_______日___________年________月_______日
商品房合同9
出售人: (以下簡稱甲方)
代理人: (以下簡稱乙方)
買受人:
雙方根據(jù)《上海市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同。
第一條 甲方同意將坐落在上海市區(qū) (縣)街道 (鎮(zhèn))路 (弄)支弄號室計建筑面積平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
第二條 上述房屋按住房綜合造價的 %年每平方米建筑面積 元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計算,每平方米建筑面積售價 元,共計售價(大寫) 元。
第三條 乙方在合同簽訂時交納定金300元整。
第四條 乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款,甲方給予 %優(yōu)惠,乙方實付價款(大寫) 元。
第五條 乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應(yīng)付款 %,計(大寫) 元。余額計(大寫) 元,分 年付清,月利率 ‰,余額款本息共計(大寫) ,每月月底前交付(大寫) 元,最后在 年 月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。
第六條 乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當(dāng)月起向甲方繳付按公房租金標(biāo)準(zhǔn)計價的`臨時使用費,補交住宅建設(shè)債券。預(yù)付維修費按已支出的維修費用結(jié)算,多退少補。
第七條 乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
第八條 甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。
第九條 甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),交付有關(guān)手續(xù)費和產(chǎn)權(quán)登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權(quán)證。
第十條 甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預(yù)付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住
宅 %(高層住宅 %),提取維修費(大寫) 元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅 %(高層住宅 %)預(yù)付維修費(大寫) 元,落實維修單位,負責(zé)修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。
第十一條 上述房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設(shè)施屬同幢所有權(quán)人共有,乙方保證不侵占使用。
第十二條 乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費用。
第十三條 本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
第十四條 本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
代表人(簽章): 代表人(簽章):
年 月 日訂立于:
商品房合同10
出賣人:_______
通訊地址:_________
郵政編碼:__________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:___________
企業(yè)資質(zhì)證書號:____________
法定代表人:___________
聯(lián)系電話:_____________
委托代理人:___________
聯(lián)系電話:_____________
委托銷售經(jīng)紀(jì)機構(gòu):_______________
通訊地址:_______________
郵政編碼:_______________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:________________
經(jīng)紀(jì)機構(gòu)備案證明號:_______________
法定代表人:___________
聯(lián)系電話:_______________
買受人:____________
【法定代表人】
【負責(zé)人】:______________
【國籍】
【戶籍所在地】:________________
證件類型:
【居民身份證】
【護照】
【營業(yè)執(zhí)照】證號:_____________
出生日期:____年____月___日,性別:_____________
通訊地址:__________
郵政編碼:_______
聯(lián)系電話:__________
【委托代理人】【
法定代理人】:____________【
國籍】【戶籍所在地】:_____________
證件類型:【居民身份證】【護照】
【營業(yè)執(zhí)照】【____】,
證號:__________:
出生日期:______年_____月______日,
性別:_____________
通訊地址:____________
郵政編碼:____________,
聯(lián)系電話:____________
第一條項目建設(shè)依據(jù)
1、出賣人以【出讓】【劃撥】【______】方式取得坐落于_____地塊的建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊【國有土地使用證號】【_____】為_____________,土地使用權(quán)面積為________平方米。買受人購買的商品房所占用的土地用途為__________,土地使用權(quán)終止日期為______年______月_____日。
2、出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)的商品房項目核準(zhǔn)名稱為___________,建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為________,建筑工程施工許可證號為__________。
第二條預(yù)售依據(jù)該商品房已由_________批準(zhǔn)預(yù)售,預(yù)售許可證號為_______。
第三條商品房基本情況1、該商品房的.規(guī)劃用途為【住宅】【辦公】【商業(yè)】【______】。
2、該商品房所在建筑物的主體結(jié)構(gòu)為______,建筑總層數(shù)為____層,其中地上____層,地下____層。
3.該商品房為第一條規(guī)定項目中的【幢】【座】【_____】_____單元____層____號。房屋竣工后,如房號發(fā)生改變,不影響該商品房的特定位置。該商品房的平面圖見附件一。
4、該商品房的房產(chǎn)測繪機構(gòu)為_______,其預(yù)測建筑面積共______平方米,其中套內(nèi)建筑面積______平方米,分攤共有建筑面積_______平方米。該商品房共用部位見附件二。該商品房層高為_____米,有_____個陽臺,其中____個陽臺為封閉式,________個陽臺為非封閉式。陽臺是否封閉以規(guī)劃設(shè)計文件為準(zhǔn)。
第四條抵押情況與該商品房有關(guān)的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押類型:_________,抵押人:_____________,抵押權(quán)人:_________,抵押登記機構(gòu):_____________,抵押登記日期:__________,債務(wù)履行期限:____________。抵押類型:__________,抵押人:_____________,抵押權(quán)人:__________,抵押登記機構(gòu):___________,抵押登記日期:_________,債務(wù)履行期限:___________。抵押權(quán)人同意該商品房轉(zhuǎn)讓的證明及關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件三。
第五條房屋權(quán)利狀況承諾
1、出賣人對該商品房享有合法權(quán)利;
2、該商品房沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;
3、該商品房沒有司法查封或其他限制轉(zhuǎn)讓的情況;
4、______________;
5、______________。如該商品房權(quán)利狀況與上述情況不符,導(dǎo)致不能完成本合同登記備案或房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照_______%計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金。
第六條計價方式與價款出賣人與買受人按照下列第______種方式計算該商品房價款:
1、按照套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每平方米___________元,總價款為_________元。
2、按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米_________________元,總價款為___________元。
3、按照套計算,該商品房總價款為____________元。
4、按照______計算,該商品房總價款為____________元。
第七條付款方式及期限簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金____________元,該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】【_________】時【抵作】【______】商品房價款。買受人采取下列第_____種方式付款:
1、一次性付款。買受人應(yīng)當(dāng)在_____年____月____日前支付該商品房全部價款。
2、分期付款。買受人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月____日前分_____期支付該商品房全部價款,首期房價款元,應(yīng)當(dāng)于______年______月_______日前支付。
3、貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】【_____】。買受人應(yīng)當(dāng)于____年____月____日前支付首期房價款__________元,占全部房價款的______%。余款__________________元向申請貸款支付。
4、其他方式:___________________。
出售該商品房的全部房價款應(yīng)當(dāng)存入預(yù)售資金監(jiān)管賬戶,用于本工程建設(shè)。該商品房的預(yù)售資金監(jiān)管機構(gòu)為__________,預(yù)售資金監(jiān)管賬戶名稱為_______,賬號為________。該商品房價款的計價方式、總價款、付款方式及期限的具體約定見附件四。
甲方:_________
乙方:_________
__________年____月____日
商品房合同11
第1部分 合同背景
第1條 銷售:買受人根據(jù)人于________年___月___日刊登在____________報第______版的,與人取得聯(lián)系,如雙方無法在相關(guān)細節(jié)上有所說明時,則人提供或發(fā)布的及宣傳品應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)。
第2條 合同原則:、買受雙方根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等、真實、自愿的原則,就買受人購買人商品房一事達成本合同。
第3條 合同定義:合同中所稱“本合同”系指雙方所簽訂的合同,其他合同則冠以合同的具體名稱。
第4條 合同目的:買受人購買商品房系為自己住用、通過出租獲得利潤或在商品房升值時通過及時轉(zhuǎn)讓獲得利潤,或通過其他相關(guān)的所有權(quán)或用益物權(quán)以獲得利益。
第5條 合同標(biāo)的:合同中所稱“商品房”或“本商品房”系指買受雙方___________________________簽訂合同即將買賣的商品房。
第6條 協(xié)商地點:本合同由各方依次選擇談判地點,分別為人銷售場所或為買受人及買受人代理人指定的場所。
第7條 商品房地址:此商品房位于_______________,目前施工進度情況參照照片。
第8條 項目許可:本項目由本市有關(guān)機構(gòu)批準(zhǔn)立項,項目的批準(zhǔn)文號為:____________
第9條 土地權(quán)利:土地使用權(quán)證:____________ ,土地使用期限為;____________,土地使用性質(zhì)為:____________。
第10條 規(guī)劃許可:建設(shè)工程規(guī)劃許可證:____________,建設(shè)用地規(guī)劃許可證:____________ 。
第11條 銷售許可:房屋銷售許可證:_______________。
第12條 施工許可:開工證_______________。
第13條 建筑施工:總設(shè)計單位:____________,建筑師姓名:_________,注冊建筑師號碼:________,總施工單位:________,總監(jiān)理單位:________。
第14條 商品房標(biāo)準(zhǔn):_______________,適用標(biāo)準(zhǔn)為:_______________,作為本商品房的設(shè)計和建筑標(biāo)準(zhǔn)。
第15條 商品房驗收:由_______________負責(zé)驗收。
第16條 質(zhì)量評價:由_______________負責(zé)進行質(zhì)量評價。
第2部分 套內(nèi)空間
第17條 商品房戶型:___室___廳___衛(wèi)___廚
第18條 平面圖:見合同附件。
第19條 立面圖:見合同附件。
第20條 起居室尺寸:長:_______,寬:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第21條 書房尺寸:長:_______,寬:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第22條 臥室尺寸:長:_______,寬:_______ ,高:_______,其他:_______ (毫米);
第23條 衛(wèi)生間尺寸:長:_______,寬:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第24條 廚房尺寸:長:_______,寬:_______,高:_______,其他:_______,(毫米);
第25條 陽臺尺寸:長:_______,寬:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第26條 過道尺寸:長:_______,寬:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第27條 其他尺寸:____________________________ 。
第28條 房屋層高:_______毫米 。
第29條 室內(nèi)凈高:_______ 毫米 。
第30條 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo):______________,使用率:______________,容積率:______________。
第31條 套內(nèi)樓梯:_______________,長度:____________,寬度:____________,高度:____________,其他:________(毫米);
第32條 門窗:______________,長度:_______, 寬度:_______,高度:_______,其他:______(毫米);
第33條 貯藏空間:_______,長度:_______ ,寬度:_______,高度:_______,其他:_______(毫米);
第3部分 商品房質(zhì)量
第34條 沉降情況:人保證房屋的沉降情況優(yōu)于北京頒布的要求。
第35條 平直度:房屋的墻體及平面均應(yīng)當(dāng)平直,傾斜角度不得大于0.1度,計算方法為:高度差/直線距離。
第36條 墻體裂縫:人商品房內(nèi)部無任何裂縫;如雙方無法對是否是裂縫達成共識的,由人申請有關(guān)機構(gòu)就此問題進行評價。
第37條 設(shè)計質(zhì)量:商品房設(shè)計質(zhì)量不應(yīng)低于有關(guān)機構(gòu)頒布的最有利于買受人的標(biāo)準(zhǔn)。
第38條 質(zhì)量證明:人在房屋交付時應(yīng)當(dāng)向買受人提供證明其質(zhì)量的申報手續(xù)及質(zhì)量評價報告。
第39條 質(zhì)量評價:人在交付商品房前應(yīng)當(dāng)提供質(zhì)量評價報告;買受人有權(quán)查驗與商品房質(zhì)量相關(guān)的全部文件,有權(quán)委托相關(guān)機構(gòu)對商品房質(zhì)量進行評價。
第4部分 公攤面積
第40條 公攤內(nèi)容:人應(yīng)當(dāng)在說明公攤面積的內(nèi)容與尺寸,根據(jù)目前的情況,公攤內(nèi)容包括以下幾個部分:配電室、公共樓梯、電梯間、泵房。
第41條 面積尺寸:房屋的公攤部分、面積及細節(jié)尺寸應(yīng)當(dāng)說明,經(jīng)過測量的應(yīng)當(dāng)提供測量報告,使買受人有權(quán)可以獲得精確的詳細內(nèi)容。
第42條 面積核實:買受人有權(quán)根據(jù)測量報告對任何一個尺寸進行核實,此等核實無需復(fù)雜的測量工具,僅憑于任意一個市場上購買的米尺即可進行測量。
第43條 通知到場:當(dāng)買受人對公共面積進行測量時,如發(fā)現(xiàn)人提供的尺寸與事實不符,可重新測量。
第44條 違約條件:買受人對任何一個尺寸的測量結(jié)果,與人提供的圖紙不符,則視為人提供的公攤面積不合法,買受人有權(quán)拒絕支付公攤面積的費用。
第45條 違約責(zé)任:當(dāng)出現(xiàn)上述違約條件后,人應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)雙倍退還公攤面積的價款,并每天支付總房價百分之一的違約金。
第5部分 商品房面積
第46條 公用面積:買受人購買的各公用部分名稱為:_____________________ 。
各公用部分面積為:____________________________ 。
第47條 專用面積:買受人購買的陽臺建筑面積:_______,室內(nèi)墻體面積為:______________, 室內(nèi)使用面積:___________,面積的數(shù)字以現(xiàn)有的人提供的平面圖紙為標(biāo)準(zhǔn)。
第48條 露臺面積:鑒于露臺面積并不計算在買受人購買面積中,人將面積為:_______平方米的露臺之永久使用權(quán)交付給買受人,買受人在使用過程中無須支付物業(yè)管理費。
第49條 建筑面積:
(1)面積范圍:買受人所購商品房約定建筑面積為 _______平方米,如經(jīng)過實際測量后,面積在_______至_______平方米之間的,則雙方據(jù)實結(jié)算。
(2)面積誤差:買受人所購商品房建筑面積經(jīng)過實際測量后,大于_______平方米的,買受人不支付多余價款,人應(yīng)當(dāng)據(jù)實辦理產(chǎn)權(quán)登記。
。3)面積誤差:買受人所購商品房建筑面積經(jīng)過實際測量后,小于_______平方米的,人應(yīng)當(dāng)根據(jù)與約定建筑面積的差值,雙倍向買受人支付多收價款,并應(yīng)據(jù)實辦理產(chǎn)權(quán)登記。
。4)面積差異:鑒于目前買受人所購商品房面積所適用的契稅為2%,如因為人的原因使面積擴大,導(dǎo)致買受人多支付的稅費由人承擔(dān);買受人不支付由于面積擴大所引起的各種費用的增加,必須支付的由人承擔(dān)。
第50條 套內(nèi)建筑面積:
。1)面積范圍:買受人所購商品房約定套內(nèi)建筑面積為 _______平方米,如經(jīng)過實際測量后,面積在_______至 _______平方米之間的,則雙方據(jù)實結(jié)算。
。2)面積誤差:買受人所購商品房套內(nèi)建筑面積經(jīng)過實際測量后,大于_______平方米的,買受人不支付多余價款,人應(yīng)當(dāng)據(jù)實辦理產(chǎn)權(quán)登記。
。3)面積誤差:買受人所購商品房套內(nèi)建筑面積經(jīng)過實際測量后,小于_______平方米的,人應(yīng)當(dāng)根據(jù)與約定套內(nèi)建筑面積的差值,雙倍向買受人支付多收價款,并且應(yīng)當(dāng)據(jù)實辦理產(chǎn)權(quán)登記。
。4)面積費用:交房后,套內(nèi)建筑面積、建筑面積與合同約定相比都發(fā)生增加的,應(yīng)當(dāng)按相同比例增加,建筑面積增加的比例大于套內(nèi)建筑面積增加比例的,買受人無須為任何增加的面積支付費用。
。5)變化比例:交房后,套內(nèi)建筑面積、建筑面積與合同約定相比都減少的,應(yīng)當(dāng)按相同比例減少;建筑面積減少的比例小于套內(nèi)建筑面積減少的比例的,人應(yīng)當(dāng)按照最有益于買受人的原則退款,買受人有權(quán)選擇諸多方案中的一個。
第51條 使用面積:
。1)面積范圍:買受人所購商品房約定使用面積為_______平方米,如經(jīng)過實際測量后,面積在_______ 至_______平方米之間的,則雙方據(jù)實結(jié)算。
。2)面積誤差:買受人所購商品房使用面積經(jīng)過實際測量后,大于_______平方米的,買受人不支付多余價款,人應(yīng)據(jù)實辦理產(chǎn)權(quán)登記。
(3)面積誤差:買受人所購商品房使用面積經(jīng)過實際測量后,小于_______平方米的,人應(yīng)當(dāng)根據(jù)與約定使用面積的差值,雙倍向買受人支付多收價款,并且應(yīng)當(dāng)據(jù)實辦理產(chǎn)權(quán)登記。
第52條 面積測量:買受人有權(quán)在人住前或人住后對室內(nèi)全部長度、高度尺寸進行測量;如需要對全樓進行測量的,人有義務(wù)向買受人提供與本樓相關(guān)的圖紙。
第53條 測量方法:買受人人住前有權(quán)聘請有資質(zhì)的機構(gòu)人戶進行測量,如雙方測量結(jié)果存有差異,則有權(quán)提請或有關(guān)機構(gòu)進行最終決定,在此以前買受人有權(quán)先行人住。
第54條 測量機構(gòu):測量機構(gòu)應(yīng)當(dāng)是取得測繪專業(yè)管理機構(gòu)頒發(fā)的測量資格的機構(gòu),沒有專業(yè)資格的機構(gòu)測量的數(shù)據(jù)無效。
第55條 變化通知:房屋室內(nèi)任何長度或高度尺寸的任何變化均為合同的變更,人應(yīng)當(dāng)于變化時3日內(nèi)書面通知買受人。
第6部分 室內(nèi)環(huán)境
第56條 日照時間:房屋全年在日照時間最短的一天(冬至日),其窗戶能夠接受的滿窗日照時間為 _______小時。
第57條 自然通風(fēng):室內(nèi)通風(fēng)不低于標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第58條 室內(nèi)保溫:室內(nèi)保溫不低于標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第59條 隔熱保溫:外墻隔熱保溫不低于標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第60條 噪音隔聲:墻體隔聲情況不低于標(biāo)準(zhǔn)的`要求。
第61條 電磁輻射:室內(nèi)電磁輻射不低于標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第7部分 建筑設(shè)備
第62條 供水品質(zhì):人在買受人入住時提供24小時供水,水源為_______市政機構(gòu),壓力為 _______。
第63條 排水品質(zhì):人在人住時保證買受人室內(nèi)的排水設(shè)施可以使用。室內(nèi)排水共有地漏 _______個,分布在衛(wèi)生間、廚房。
第64條 密封品質(zhì):人應(yīng)當(dāng)在買受人人住時提供管道壓力測試數(shù)據(jù),并保證管道不會出現(xiàn)任何泄漏;如室內(nèi)出現(xiàn)液體或氣體的泄漏,導(dǎo)致買受人的裝飾裝修家具損壞的,人應(yīng)當(dāng)以5倍的上述總款額作為賠償。
第65條 管線品質(zhì):人不在商品房內(nèi)通行任何公用管線,所謂公用管線是指管線內(nèi)的物、氣體不直接從此管內(nèi)進入到買受人室內(nèi)且供買受人單獨使用,否則買受人有權(quán)拒絕支付任何費用,在修改完成以前,不視為商品房已經(jīng)交付。
第66條 電梯品質(zhì):本單元共有電梯_______部,型號為:_______;保修時間為_______年;買受人可以24小時使用電梯,并可以到達商品房所處層樓,安全責(zé)任由人承擔(dān)。
第67條 消防設(shè)施:人提供的消防設(shè)施為:_______;并在交房取得消防機構(gòu)的認可。
第8部分 電氣部分
第68條 電源品質(zhì):負荷:______ KVA,計費設(shè)備為:______,插座位置:______ ,插座數(shù)量:_____ ,電平面圖:_______ ,使用時間:_______年_____月____日。如不能達到此要求,則買受人有權(quán)退房。
第69條 通訊品質(zhì):線路數(shù)量:_______條,出口位置:見圖紙,使用時間為:_______年 _____月 _____日。
第70條 其他線路:有線電視數(shù)據(jù)線:_______,出口位置在:_______,使用時間:_______年_____月_____日。
第9部分 供暖燃氣
第71條 供暖設(shè)備:供暖設(shè)備型號為:_______,生產(chǎn)企業(yè):_______。
第72條 設(shè)備安全:安全使用時間20年,人保證燃氣設(shè)備的安全性,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任,在產(chǎn)品質(zhì)量爭議時由人證明質(zhì)量問題的責(zé)任歸屬人。
第73條 供暖效果:在室溫不低于20度時每個月用氣量不高于300立方米,溫度:_____, 濕度:_____, 暖氣片數(shù)量_____。
第74條 暖氣計費:方式及價格:_____________________。
第75條 使用時間:_______年 _____月_____日。如不能達到此要求,則買受人有權(quán)退房。
第76條 燃氣品質(zhì):燃氣設(shè)備:_______,計量設(shè)備:_______,計費方式及價格:______________。
第77條 使用時間:燃氣可使用時間為_______年_____月_____日。
第10部分 裝修標(biāo)準(zhǔn)
第78條 室內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn)為:見附件所列標(biāo)準(zhǔn)。
第79條 室內(nèi)裝修總價格為:見附件所列價格。
第11部分 周邊環(huán)境
第80條 周邊建筑:本商品房周圍 _______米外無其他建筑物,從本商品房各窗戶、門及門外50米內(nèi)沒有垃圾箱、污水處理站、供變電站、停車場等其他設(shè)施。
第81條 使用道路:本商品房可使用道路為寬度不低于6米,應(yīng)當(dāng)可以實現(xiàn)人車分離。
第82條 環(huán)境綠化:本商品房_______米范圍內(nèi)不可能再建設(shè)任何非綠化設(shè)施。
第83條 氣味條款:本商品房敞開門窗后,不會聞到任何異味;室內(nèi)在任何條件下均不會出現(xiàn)異味。
第84條 環(huán)保噪聲:本商品房敞開門窗后,白天來自室外的聲音不高于60分貝,夜晚不高于50分貝,室內(nèi)原有設(shè)備不會產(chǎn)生任何聲音。
第85條 自用車位:人向買受人提供安全停車的車位一處,具置為:______________,買受人無須為此車位支付任何費用,且在買受人于_______年 _____月_____日時即開始使用。
第86條 電磁輻射:人房屋室外500米內(nèi)及本商品房樓上建造或允許他人建造任何電磁發(fā)射裝置,包括尋呼臺發(fā)射臺、移動電話發(fā)射臺、廣播電視轉(zhuǎn)發(fā)臺或其他有輻射的裝置。
第87條 如不能達到上述各條要求,則買受人有權(quán)退房;如買受人暫時不退房,則人向買受人按日支付違約金,違約金標(biāo)準(zhǔn)為總房價的千分之一。
第12部分 社區(qū)設(shè)施
第88條 社區(qū)名稱:本商品房所屬社區(qū)名稱為:______________ ,本小區(qū)屬于管理機構(gòu)認可的合法社區(qū)。
第89條 用地面積:本社區(qū)總用地面積為:_______,總建筑面積為:_______平方米,其中商品房面積為 _______平方米,公用建筑面積為_________米。
第90條 建筑總量:社區(qū)共有樓房_______幢,其中一期工程_______幢,二期工程_______幢。
第91條 基本原則:社區(qū)所屬的共用設(shè)施系為社區(qū)居民生活、工作方便而建設(shè),其功能不得侵害買受人利益。
第92條 參考標(biāo)準(zhǔn):本社區(qū)的公用設(shè)施的具體質(zhì)量、數(shù)量由人提供數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),不能提供的應(yīng)當(dāng)按照人的各種資料作為標(biāo)準(zhǔn)。
第93條 綠地面積:社區(qū)綠地面積為:_______平方米,可使用時間:_______年_____月_____日,綠地率不應(yīng)低于本市標(biāo)準(zhǔn),交付時綠地率的計算方法為綠地面積與總建筑面積之比。
第94條 公共設(shè)施:幼兒園_____ 個,面積為 _______平方米,可使用時間:_______年_____月 _____日;學(xué)校 _____個,其中小學(xué)_____個,中學(xué)____個,面積為________平方米,可使用時間:________年____月____日;醫(yī)院____(級____等)個,面積為 ________平方米,可使用時間:________年____月____日;停車場 ____個,面積為________平方米,可使用時間:________年____月____日;郵局____個,可使用時間:____年____月 ____日;娛樂設(shè)施:________________可使用時間:_____________________郵政可使用時間:________年____月 ____日;電話接通時間:________年____月____日。
第95條 公共交通:交通公路等級為:________,公路寬度:________,道路質(zhì)量:____,可使用時間:______年____月____日。
第96條 交通安全:社區(qū)內(nèi)應(yīng)當(dāng)有人車分行的道路,以保證買受人與家庭成員安全交通,道路標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合國家域本市標(biāo)準(zhǔn)。
第97條 居住安全:交付時社區(qū)內(nèi)不應(yīng)當(dāng)有正在建設(shè)的建筑物,在買受人可能經(jīng)過的道路絕對不允許有任何可以產(chǎn)生墜落的物品;道路平面絕對不得有可能導(dǎo)致行人或車輛的坑、溝、井或其他產(chǎn)生危險的建筑物或構(gòu)筑物。
第98條 商品房標(biāo)識:社區(qū)內(nèi)的所有建筑物應(yīng)當(dāng)有明確的標(biāo)識,以利于買受人的特殊家庭成員能夠順利找到買受人所購商品房。
第99條 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):出買人本社區(qū)的設(shè)計與施工標(biāo)準(zhǔn)不低于《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》中的標(biāo)準(zhǔn),如本市有更為有利的設(shè)計規(guī)范,買受人有權(quán)適用于此規(guī)范。
第100條 違約確定:對人提供的各種設(shè)施是否合乎約定,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,協(xié)商不成的,由買受人與人共同隨機選擇三人,由其對此爭議做出仲裁裁定。
第101條 違約責(zé)任:人違反上述約定的,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同,交房時間從全部履行完畢之日開始計算。
第13部分 房屋交付
第102條 交付含義:本合同所稱交付是指占有權(quán)及使用權(quán)的交付,以保證買受人可以正常使用,以實現(xiàn)居住目的,并不代表所有權(quán)的交付。
第103條 交付時間:商品房交付時間為________年____月____日,社區(qū)設(shè)施環(huán)境交付時間為________年____月____日。
第104條 交付程序:
。1)入住通知:人向買受人發(fā)出入住通知書;
。2)書面簽收:買受人書面簽收“收到入住通知書”;
。3)鑰匙收條:買受人書面簽收“商品房鑰匙收到條”;
。4)隨附資料:人提供商品房質(zhì)量備案表、商品房長度高度細節(jié)尺寸及面積測量結(jié)果及其他合同中約定的條件。
。5)不視為交房:上述條件缺少任何一條,均不構(gòu)成商品房的交付。
第105條 交付驗收:買受人在人所建房屋完工后,可以進入室內(nèi)進行觀察,并可以聘請相關(guān)專家對如下項目進行評價:建筑質(zhì)量、室內(nèi)設(shè)施、室內(nèi)外環(huán)境、社區(qū)質(zhì)量及其他驗收。
第106條 延遲交付:當(dāng)人無法按期交付時,則買受人可以做出如下選擇:通知人解除合同,或繼續(xù)等待人。
第107條 交付效力;人將房屋交付給買受人后,買受人即享有房屋的使用權(quán)、占有權(quán)、出租權(quán)、收益權(quán),并有權(quán)對房屋進行裝修。
第108條 文件內(nèi)容:商品房質(zhì)量保證書及商品房使用說明書,其內(nèi)容不得低于標(biāo)準(zhǔn)。
第14部分 所有權(quán)證
第109條 所有權(quán)取得
(1)取得標(biāo)志:所有權(quán)的取得以《房屋所有權(quán)證》(簡稱所有權(quán)證)為標(biāo)志。
。2)取得時間:從________年____月____日開始,即確認為無法取得。
。3)違約責(zé)任:一旦無法取得產(chǎn)權(quán)證后,人應(yīng)當(dāng)30日內(nèi)立即退還買受人已經(jīng)支付的房屋款,并且賠償買受人因此而產(chǎn)生的一切損失
。4)選擇權(quán)利:當(dāng)無法取得產(chǎn)權(quán)證后,買受人有權(quán)選擇是否退房,如買受人同意延長,則可向人發(fā)出同意延長期的書面證明。
(5)所有權(quán)保證:人保證人目前的身份系合法的人,人經(jīng)過審查后認為買受人目前的身份可以成為合法的購買人,因此人保證買受人可在權(quán)屬登記機構(gòu)取得所有權(quán)證,如買受人無法取得上述證明,則應(yīng)退還買受人已經(jīng)支付的房屋款。
。6)費用分擔(dān):
第110條 人辦理:人提前30天通知買受人,在買受人提供材料后60日內(nèi)人將辦所有權(quán)證的全部資料交付給權(quán)屬登記機構(gòu),人在________年____月____日前為買受人辦理完畢所有權(quán)證。
第111條 買受人辦理
。1)人人提供的資料足以使買受人通過個人行為取得有權(quán)證;買受人有權(quán)選擇是否自己辦理所有權(quán)證,人在___年___月____日前將備案情況通知買受人,以保證買受人可辦理所有權(quán)證。
。2)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)屬機構(gòu)或買受人的要求提供資料,如自前述要求發(fā)出之日起30天內(nèi)人無法提供所需文件,則買受人有權(quán)退房。
第112條 相關(guān)責(zé)任:買受人提出退房要求后,人除承擔(dān)前述條款的義務(wù)外,還應(yīng)當(dāng)賠償買受人的因取得全部損失所支付的其他相關(guān)費用。
第15部分 初步驗收與保修
第113條 初步驗收:鑒于商品房質(zhì)量無法立即做出判斷,雙方認為質(zhì)量的評價與驗收將是一個比較長的過程,買受人僅能對外觀部分進行初步使用性評價。
第114條 保修內(nèi)容:主體結(jié)構(gòu)、公用部分、環(huán)境設(shè)施、建筑外表部分、裝修部分、室內(nèi)電氣部分、室內(nèi)暖通部分及其他由人提供的內(nèi)容。
第115條 質(zhì)量瑕疵:如人住后發(fā)生漏水、裂縫,應(yīng)當(dāng)由人承擔(dān)責(zé)任,并立即進行修復(fù),人不得以任何理由將此責(zé)任轉(zhuǎn)移至第三方如不能達到此要求,則買受人有權(quán)退房。
第116條 保修期間:____年,從________年____月____日到________年____月____日;不低于《房屋建筑工程質(zhì)量維修辦法》的規(guī)定,當(dāng)開始日期與交房日期不一樣的,則從交房日期開始,按最益于買受人的時間進行計算。
第117條 故障通知:自買受人電話通知后4小時內(nèi)維修人員應(yīng)當(dāng)?shù)竭_現(xiàn)場,8小時內(nèi)將故障排除。
第16部分 前期物業(yè)管理
第118條 物管公司:人應(yīng)當(dāng)保證物業(yè)管理公司有較好的聲譽,有相應(yīng)的資格與能力來維護買受人的各項權(quán)利,買受人有權(quán)對物業(yè)管理公司進行選擇。
第119條 服務(wù)期限:首期物業(yè)管理公司的服務(wù)期限為1年,自________年____月____日至________年____月____日,期限屆滿后,由小區(qū)或本樓業(yè)主管理委員會另行決定。
第120條 管理費用:保潔費:________ 元;治安費 ________元;水費________元;電費:________元;燃氣費:________元;其他費用:________元。
第121條 管理責(zé)任:樓內(nèi)外清潔,人應(yīng)當(dāng)在買受人樓層設(shè)立可以方便使用的垃圾收集處,至少每小時清理一次;如人將此義務(wù)轉(zhuǎn)讓給首期物業(yè)管理公司,則應(yīng)當(dāng)保證其履行義務(wù)。
第122條 社區(qū)安靜:人應(yīng)當(dāng)室外瞬時躁聲不高于50分貝,以保證買受人的生活舒適。
第123條 證明責(zé)任:物業(yè)公司負責(zé)證明向買受人提供安全及時達標(biāo)的物業(yè)服務(wù),如不能證明則視為人不能提供相應(yīng)水平的物業(yè)服務(wù)。
第124條 保安責(zé)任:人選擇的物業(yè)公司應(yīng)當(dāng)保證買受人及親屬和相關(guān)人員的人身安全、財產(chǎn)安全及汽車安全。
第125條 收費范圍:物業(yè)公司的收費水平不得高于本市的相關(guān)規(guī)定。
第126條 服務(wù)時間:物業(yè)管理的時間至少在________年____月____日以前開始,以保證買受人能夠及時享受到相應(yīng)的物業(yè)管理服務(wù)。
第17部分 業(yè)主管理委員會
第127條 姓名知情:當(dāng)本樓居住者達到30%時,人應(yīng)當(dāng)將其他業(yè)主的姓名及聯(lián)系方法以信函形式告知買受人,以利于買受人與其他業(yè)主進行溝通。
第128條 知情權(quán)利:對于人提供各項證據(jù),如證明為假則向買受人支付總房價百分之一的違約金。
第129條 組織權(quán)利:買受人有權(quán)組織業(yè)主管理委員會,人應(yīng)當(dāng)積極配合,向買受人提供相應(yīng)其他業(yè)主名單、可聯(lián)系的電話號碼,保證買受人能夠與其他業(yè)主取得聯(lián)系。
第130條 通知權(quán)利:鑒于買受人的弱勢地位,買受人有權(quán)向其他業(yè)主發(fā)布信息或通告,并就質(zhì)量或物業(yè)管理問題與其他業(yè)主進行協(xié)商,人不得阻礙買受人行使此權(quán)利。
第131條 物品交付:人應(yīng)當(dāng)及時將業(yè)主管理委員會管理的財產(chǎn)交付使用,如不能及時交付,則視為人愿意按本市最低生活保障收入的3倍向業(yè)主支付工資。
第18部分 消費者權(quán)利保護
第132條 身份權(quán)利:買受人作為商品房商品的消費者,其知情權(quán)應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶鹬睾捅Wo。
第133條 知情內(nèi)容:施工進度,設(shè)計、施工、監(jiān)理、測量、物業(yè)管理機構(gòu)的資格,相關(guān)設(shè)計文件、法律文件。
第134條 權(quán)利行使:買受人有權(quán)查看原件,并有權(quán)保留復(fù)印件,人應(yīng)當(dāng)書面回答買受人提出的各項質(zhì)詢。
第135條 監(jiān)督權(quán)利:為保護買受人的合法權(quán)利,買受人有權(quán)對施工進行監(jiān)督;
第136條 工期計劃:人將根據(jù)向有關(guān)機構(gòu)提供的工期進行施工,現(xiàn)有的工期計劃基礎(chǔ)部分(地基土石方、結(jié)構(gòu)、正負零)將于________年____月____日完成;主體結(jié)構(gòu)完工時間:________年____月____日;樓外屋面裝修完成時間:________年 ____月____日;室內(nèi)裝修和設(shè)施安裝:________ 年____月____日;交付使用:________年____月____日。
第137條 買受利:當(dāng)人無法在上述約定計劃內(nèi)完成相應(yīng)任務(wù)時,除非人提出相應(yīng)的擔(dān)保,買受人有權(quán)提出解除合同;無須等待最后交房日期。
第138條 驗收范圍:商品房質(zhì)量、商品房面積、環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境面積、水、電、暖、燃氣等可能影響商品房質(zhì)量及居住質(zhì)量的全部方面。
第139條 驗收方式:買受人有權(quán)查閱相關(guān)文件原件,并有權(quán)復(fù);買受人有權(quán)聘請相關(guān)專家進入商品房內(nèi)部進行鑒定。
第140條 驗收文件:人應(yīng)在商品房項目竣工后90天內(nèi),提交市建筑質(zhì)量管理機構(gòu)出具的質(zhì)量檢測報告。
第141條 欺詐責(zé)任:人不能證明自己向買受人提供的許可文件復(fù)印件與真實的許可文件系相同內(nèi)容的,視為對買受人的欺詐。
第142條 消費者組織:買受人在簽訂本合同后,即有權(quán)組織其他消費者對人的施工或管理進行監(jiān)督,行使《消費者權(quán)益保》中規(guī)定的各項權(quán)利。
第143條 撤銷權(quán):鑒于買受人的弱勢地位,因此買受人有權(quán)在簽屬各種協(xié)議后三年內(nèi)就其中的不平等條款提出行使撤銷請求權(quán)。
第19部分 擔(dān)保權(quán)利
第144條 定金情況:本合同簽訂之前,買受人已經(jīng)于________年____月____日向人支付定金________元,如人不能按時交房,則除承擔(dān)買受人的延期交付的支付違約金的責(zé)任外,還承擔(dān)不能交付的雙倍返還定金的責(zé)任。
第145條 土地抵押:人保證在買受人取得《房屋所有權(quán)證》前不得以任何形式將土地使用權(quán)進行抵押。
第146條 抵押知情:買受人有權(quán)在任何時候,要求人提供《土地使用權(quán)證》,人在買受人發(fā)出通知之日起三天內(nèi)不能提供的,則視為人違約。
第147條 商品房抵押:人保證此商品房在轉(zhuǎn)移所有權(quán)以前未經(jīng)過任何抵押,人保證此商品房在向買受人轉(zhuǎn)移所有權(quán)過程中不會進行任何形式抵押。
第148條 商品房擔(dān)保:人保證不以此商品房為標(biāo)的進行任何形式的擔(dān)保,如發(fā)生此等情況,買受人有權(quán)在行使撤銷權(quán)。
第149條 無效擔(dān)保:人保證本合同的有效性,如本合同無效責(zé)任則由人承擔(dān),承擔(dān)賠償責(zé)任的賠償范圍為本合同所列的買受人各項損失。
第20部分 變更權(quán)利
第150條 合同變更:當(dāng)出現(xiàn)買受人婚姻變化、買受人生理變化、買受人行為能力變化、買受人支付能力變化、買受人經(jīng)營情況變化時,雙方應(yīng)對合同進行變更。
第151條 通知方式:人應(yīng)當(dāng)以書面形式通知買受人關(guān)于人資格的任何變動,沒有買受人的書面簽字,此變動不對買受人產(chǎn)生任何效力。
第152條 權(quán)利轉(zhuǎn)讓:未經(jīng)買受人書面認可,人不得隨意轉(zhuǎn)讓本合同中的權(quán)利和義務(wù);已經(jīng)轉(zhuǎn)讓的,買受人有權(quán)向受讓人與轉(zhuǎn)讓人共同主張合同約定的權(quán)利。
第153條 買受人變更:如買受人在本合同執(zhí)行期間,家庭成員發(fā)生變化,人應(yīng)當(dāng)根據(jù)買受人的要求,對本合同進行相應(yīng)的修改;當(dāng)離婚時,人應(yīng)當(dāng)根據(jù)買受人的離婚協(xié)議或判決或調(diào)解書,將合同的買受人變更為買受人指定的人。
第154條 權(quán)利變更:買受人有權(quán)將自己的全部權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給自己的家庭成員,現(xiàn)有的合同條款無條件適用于新的買受人。
第155條 通知方式:買受人的任何變更應(yīng)當(dāng)以書面形式以掛號送達或親自送達。
第21部分 合同的終止與解除
第156條 合同終止:人按時按質(zhì)交付商品房,買受人對商品房質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、物業(yè)管理服務(wù)沒有提出任何異議;或合同法規(guī)定且買受人書面認可的其他情形。
第157條 解除條件:人沒有按時交付商品房、或人沒有按約定提供商品房質(zhì)量或環(huán)境質(zhì)量、或人不能交付商品房、或人不能履行本合同約定的其他責(zé)任時均可構(gòu)成買受人退房的正當(dāng)事由。
第158條 解除后合同的處理:人返還買受人已經(jīng)支付的全部項款(包括銀行貸款及公積金貸款),并且賠償買受人的全部損失,對于延遲交付的應(yīng)當(dāng)支付違約金,對于不能交付的還應(yīng)當(dāng)支付兩倍定金。
第22部分 退房條款
第159條 基本原則:雙方通過協(xié)議或判決或仲裁退房的,應(yīng)當(dāng)按照本部分規(guī)定的退房程序進行;雙方在計算本合同中任何一項費用或金額時需要涉及比例計算的,均以總房價為依據(jù)。
第160條 退房通知:買受人提出退房要求的,可以通過掛號信或傳真或電話的形式向人提出;有一名證人(與買受人的身份關(guān)系不受限制)證明的,也應(yīng)當(dāng)認為人通過口頭提出過退房要求。
第161條 退房程序:買受人提出退房要求后15日內(nèi),人應(yīng)當(dāng)退還買受人已經(jīng)支付的全部房款。
第162條 退還房款:人應(yīng)當(dāng)在買受人發(fā)出退房通知后將全部購房款返還給買受人,并且辦理完畢向公積金管理機構(gòu)或貸款銀行還款手續(xù)。如無法辦理完成前述內(nèi)容,則自________年____月____日至買受人取得全部房款之日,人應(yīng)當(dāng)每天向買受人支付總房款千分之一的違約金。
第163條 個人房款:人在解除合同前先向買受人退還個人支付的購房款;不能支付的,則人向買受人按日支付違約金,違約金標(biāo)準(zhǔn)為總房價的千分之一。
第164條 銀行借款:自買受人發(fā)出要求退還房款的通知后,人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)買受人向銀行歸還貸款的義務(wù),并且使銀行向買受人出不已經(jīng)還清全部貸款的協(xié)議或合同。
第165條 借款合同:人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)要求銀行與買受人解除合同的義務(wù),如不能解除,則由人承擔(dān)向銀行歸還借款的義務(wù)。
第166條 雙倍定金:人還應(yīng)當(dāng)向買受人支付雙倍定金,買受人有權(quán)因為基于人不能履行的違約而取得雙倍定金,同時基于人延期履行而取得延期交付的違約金。
第167條 支付違約金:人還應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同的約定向買受人支付其他各種違約金。
第168條 其他費用:人支付上述錢款后,買受人有權(quán)依法或依約要求支付其他費用。
第169條 其他損失:人還應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同的約定和事實情況賠償損失,此種損失包括但不限于各種直接損失。
第170條 退房責(zé)任:如在________年____月____日無法退還;房款,應(yīng)雙倍返還定金;上述項目的最終還款期限為________年____月____日,每延遲一日,人向買受人支付千分之一的違約金。
第171條 禁止行為:在人沒有向買受人還清上述款項前,人不得將買受人已經(jīng)購買的房屋出售、轉(zhuǎn)讓或抵押給其他任何人。
第23部分 違約責(zé)任
第172條 責(zé)任前提:本合同所述內(nèi)容為是對雙方在合同履行過程中權(quán)利和義務(wù)的確認,如人不能滿足合同條款中的條款,則買受人有權(quán)要求人承擔(dān)違約責(zé)任。
第173條 責(zé)任明列:買受人有權(quán)選擇適用下列違約責(zé)任,向人主張權(quán)利:
。1)全部房款:返還買受人已經(jīng)支付的全部款項(包括銀行貸款及公積金貸款);
。2)全部損失:人賠償買受人的全部損失;
。3)違約金:人向買受人按日支付相當(dāng)于總房價千分之一的違約金;
。4)雙倍定金:人向買受人雙倍返還定金;
。5)權(quán)利選擇:買受人有權(quán)就上述違約責(zé)任的一部分先行主張權(quán)利;一部分權(quán)利的實現(xiàn)并不表明買受人放棄其他權(quán)利。
第174條 選擇權(quán)利:當(dāng)人發(fā)生違約時,在確定責(zé)任時如發(fā)生違約金與返還定金同時適用時,人應(yīng)當(dāng)一并給付,除非買受同意不適用選擇條款。
第24部分 買受人損失
第175條 現(xiàn)實損失:買受人的損失包括以下各項現(xiàn)實損失,支付的房款、買受人貸款利息、買受人已支付房款利息、購買商品房所產(chǎn)生的交通費用、保險費用、查閱資料的費用、費用、誤工贊用、訴訟費用、仲裁費用、律師費用。
第176條 預(yù)期損失:買受人的損失還包括以下各項可以預(yù)見的費用:租賃其他居住地產(chǎn)生的租賃費用、因外界影響無常居住而外出租房的費用。
第177條 傷害損失:醫(yī)療費用、誤工損失;如因為人提供的設(shè)備導(dǎo)致買受人或其親友傷殘的應(yīng)支付至少10萬元至50萬元賠償金給受害人,導(dǎo)致死亡的應(yīng)支付300萬元賠償金給繼承人。
第178條 律師費用:買受人因為商品房質(zhì)量、商品房面積、商品房交付時間、商品房環(huán)境向人提起訴訟或仲裁申請,人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)買受人的律師費用。
第25部分 爭議與其他
第179條 當(dāng)本合同產(chǎn)生爭議時,買受人有權(quán)選擇仲裁或訴訟;如選擇仲裁,則仲裁管轄機構(gòu)為:北京仲裁委員會;如選擇訴訟,選擇為:_________。
第180條 訴訟或仲裁條款:由于買受人在購買房屋中處于弱勢地位,而且訴訟成本相對較大,因此買受人可先就定金或違約金或全部房款或部分房款或其他損失提出。
第181條 相關(guān)原則:鑒于人在購買過程中處于優(yōu)勢地位,則雙方在相關(guān)問題有爭議時,人負責(zé)證明自己沒有過錯或沒有違約,不能證明的則視為買受人有過錯或有違約行為。
第182條 證明責(zé)任:買受人在向人主張權(quán)利時,人有證明買受人已經(jīng)放棄權(quán)利要求的義務(wù),否則認為買受人主張過此等權(quán)利。
第183條 適用法律:如各級頒布新法律、法規(guī)、規(guī)章、范、標(biāo)準(zhǔn),人應(yīng)當(dāng)將法律文本提供給買受人,將復(fù)印件交付買受人,買受人有權(quán)進行選擇。
第184條 法律沖突:在本合同履行過程中,如各種相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)之間有沖突之處,買受人有權(quán)選擇適用條款。
第185條 通知:人在合同履行過程發(fā)生的各種問題應(yīng)當(dāng)在發(fā)生之日起3日內(nèi)書面通知買受人,如沒有書面通知,則視為沒有發(fā)生任何不可抗力。
第186條 語言:本合同及其他相關(guān)文件均使用漢語,文字為頒布使用的現(xiàn)行簡化漢字,如需變更語言,需經(jīng)當(dāng)事人雙方書面同意。
第187條 本合同一式6份,雙方各執(zhí)3份;買受人與人代理人共同簽字后生效。
第26部分 合同附件
第188條 人資料:人營業(yè)執(zhí)照、人資質(zhì)證、人代理人身份證、買受人身份證。
第189條 買受人資料:買受人身份證復(fù)印件,其他代理人身份證復(fù)印件。
第190條 許可文件復(fù)印件:市立項證明、土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、房屋銷售許可證、開工證、房屋竣工驗收報告、商品房使用說明書、商品房質(zhì)量保證書。
第191條 技術(shù)文件復(fù)印件:商品房平面圖、電氣平面圖、供水平面圖、供暖平面圖、其他線路平面圖、裝修平面圖、細部施工圖。
第192條 上述及其他文件,如需要確定買受人是否收到,則以買受人提供的收據(jù)為依據(jù)。
第27部分 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)
第193條 基本權(quán)利:民法通則、合同法。
第194條 繼承婚姻:繼承法、婚姻法。
第195條 擔(dān)保保險:擔(dān)保法、保險法。
第196條 消費權(quán)益:消費者權(quán)益保、法。
第197條 土地權(quán)利:土地法及實施細則、城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例、本市實施《城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》辦法。
第198條 房產(chǎn)權(quán)屬:城市房地產(chǎn)管理法、權(quán)屬登記管理辦法、房地產(chǎn)經(jīng)營管理條例、商品房銷售管理法。
第199條 商業(yè)秘密:反不正當(dāng)競爭法。
第200條 知識產(chǎn)權(quán):商標(biāo)法、專利法、著作權(quán)法。
第201條 規(guī)劃建筑:規(guī)劃法、北京城市規(guī)劃條例、建筑法、本市建筑市場管理條例。
第202條 銷售許可:城市商品房預(yù)售管理辦法、本市內(nèi)銷商品房管理暫行規(guī)定(95—4—18)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例、本市城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例。
第203條 面積質(zhì)量:建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建筑質(zhì)量管理條例、市建筑質(zhì)量管理條例、住宅設(shè)計規(guī)范、本市建設(shè)工程質(zhì)量條例、商品房銷售面積測量與計算。
第204條 小區(qū)規(guī)劃:城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范、及有關(guān)機構(gòu)頒發(fā)的各種強制性規(guī)定。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
商品房合同12
賣方:_______________身份證號碼:___________________________
買方:_______________身份證號碼:___________________________
第一條、房屋的基本情況甲方房屋坐落于______________________________;位于第_________層_________戶,房屋結(jié)構(gòu)為________,房產(chǎn)證登記面積_________平方米,地下室______間,面積______平方,房屋權(quán)屬證書號為______________________________。
第二條、價格以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米_________元,該房屋售價總金額為_________萬元整,大寫:___________________________。
第三條、付款方式乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金____________元整,大寫:______________________________,____日內(nèi)交付_________萬元,余款_________元在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條、房屋交付期限甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____日內(nèi),將該房屋交付乙方。
第五條、乙方逾期付款的違約責(zé)任乙方如未按本合同第______條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責(zé)任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第______天起至實際付款之日止,每逾期______天,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。逾期超過____日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責(zé)任。
第六條、甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的`房價款向甲方追究違約責(zé)任。每逾期_______天,甲方按累計已付款的________%向乙方支付違約金。逾期超過____日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責(zé)任。
第七條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定甲方應(yīng)協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的________%賠償乙方損失。
第八條、簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔(dān)。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。
第九條、甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起____日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過____日,乙方____日按已付款的_____%收取違約金。
第十條、因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關(guān)規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條、本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十二條、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_________所在地人民法院起訴。
第十三條、本合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)______份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:_____________________
乙方:____________________
電話:_____________________
電話:______________________
______年____月____日
________年____月____日
商品房合同13
出租方(以下簡稱甲方):_____________________(本人)(授權(quán)代表)姓名:________________。
國籍:________。
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):____________________。
地址:___________________;
郵政編碼:_________
電話號碼:________;
傳真:________;
電子郵件:______________________
承租方(以下簡稱乙方):________________________(本人)(授權(quán)代表)姓名:______________。
國籍:________。
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):____________________。
地址:___________________;
郵政編碼:_________
電話號碼:________;
傳真________;
電子郵件:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就租賃下列房屋達成如下協(xié)議:
第一條甲方房屋(以下簡稱房屋)坐落于____________的基本情況;位于_________________________________________________________________________該房屋土地使用權(quán)以【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得;房屋平面圖見本合同附件一,房屋附屬設(shè)施見附件二!痉慨a(chǎn)證號,土地使用權(quán)證號!俊痉康禺a(chǎn)證號。]是_______。
第二條該房屋用途為。除非雙方另有約定,乙方不得擅自改變房屋用途。
第三條租賃期限租賃期限自_____至_____止。
第四條租金該房屋租金為人民幣__________________________________________________________租賃期內(nèi),如遇市場變化,雙方可另行協(xié)商調(diào)整租金標(biāo)準(zhǔn);此外,出租人不得以任何理由隨意調(diào)整租金。
第五條付款方式乙方應(yīng)向甲方支付首付款(__________________________________________________________) _____________租金按[月][季][年]結(jié)算,并由乙方于____________________________________________________________________
第六條交付期限甲方應(yīng)自本合同生效之日起_____日內(nèi)將房屋交付給乙方。
第七條甲方對產(chǎn)權(quán)的承諾甲方保證出租房屋時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛;除補充協(xié)議另有約定外,甲方應(yīng)在出租房屋前完成抵押、抵押債務(wù)、稅費和租金。租賃后如有上述未盡事宜,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責(zé)賠償。
第八條在維修責(zé)任租賃期內(nèi),甲方應(yīng)每_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________正常的房屋修繕費用由甲方承擔(dān);房屋日常維護由_____承擔(dān)。因乙方管理和使用不當(dāng)造成的房屋及其相關(guān)設(shè)備的損失和維護費用,由乙方承擔(dān)責(zé)任并予以賠償。租賃期內(nèi),乙方應(yīng)執(zhí)行當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定,承擔(dān)一切責(zé)任,服從甲方對消防安全、前門三包、綜合治理、安全保衛(wèi)的監(jiān)督檢查。
第九條關(guān)于房屋結(jié)構(gòu)改造和變更的約定,乙方不得隨意損壞房屋設(shè)施。如需改變房屋內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置影響房屋結(jié)構(gòu)的設(shè)備,需征得甲方書面同意,投資由乙方承擔(dān)、、除非另有約定,甲方有權(quán)要求乙方恢復(fù)原狀或支付甲方恢復(fù)工程的`費用。
第十條租賃期內(nèi),下列費用由乙方支付,乙方承擔(dān)延期付款的違約責(zé)任:1 、水電費;2、煤氣費;3、電話費;4、物業(yè)管理費;5、________________;6、________________。租賃期內(nèi),如政府有關(guān)部門收取本合同未列明的與房屋使用有關(guān)的費用,所有費用由乙方支付、、
第十一條租賃期滿,本合同終止,乙方屆時將該房屋歸還甲方。乙方要求續(xù)租的,應(yīng)提前_____個月以書面形式提交給甲方,甲方應(yīng)在合同期滿前_____個月內(nèi)以書面形式正式答復(fù)乙方,同意續(xù)租的,續(xù)簽租賃合同。
第十二條因乙方責(zé)任終止合同的乙方協(xié)議
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同,收回房屋,給甲方造成損失的,由乙方負責(zé)賠償:
1、擅自轉(zhuǎn)租租賃房屋的;
2、擅自轉(zhuǎn)讓、出借、調(diào)換租賃房屋的;
3、擅自拆除、改變租賃房屋結(jié)構(gòu)或者改變租賃房屋用途的;
4、拖欠租金累計_____個月;
5、利用出租房屋進行違法活動的;
6、故意損壞出租房屋的;
7、_____________________________。
第十三條提前終止合同
租賃期內(nèi),任何一方提出解除合同,應(yīng)提前_____個月書面通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂解除合同。終止合同簽訂前,合同仍然有效。如因國家建設(shè)、不可抗力或本合同第十條規(guī)定的情況,甲方必須終止合同,一般應(yīng)提前_____個月書面通知乙方。甲方不會賠償乙方的經(jīng)濟損失。
第十四條
登記備案協(xié)議自本合同生效之日起_____日內(nèi),甲、乙雙方向__________________________________________________
第十五條
違約責(zé)任
租賃期間,雙方必須遵守合同。任何一方違反本合同規(guī)定,應(yīng)向另一方支付年租金的____%作為違約金。如乙方逾期未支付租金,甲方有權(quán)按每延遲一天向乙方收取月租金的百分之_____的滯納金。
第十六條
不可抗力如果因不可抗力造成財產(chǎn)損壞或損失,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
第十七條
其他的
本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。
第十八條
契約效力
本合同的附件是本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空白處填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協(xié)議未盡事宜,按照中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第十九條
爭議的解決因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭議應(yīng)由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。
第二十條
合同數(shù)量
本合同及其附件共___頁,一式___份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
甲方(簽字蓋章):____________
乙方(簽字蓋章)_____________
授權(quán)代表(簽名):_________
授權(quán)代表(簽名)
__________
_______________________年___月___日。
_______________________年___月___日。
商品房合同14
甲方:(買方)____________________
乙方:(賣方)____________________
簽訂地點:________________________
一、成交房屋:_______________________
二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計劃。
三、房屋交付日期:20xx年______月______日。
四、雙方協(xié)商房屋單價一次包定。
五、乙方代收煤氣管道費每戶____________元,電視天線費每戶____________元。
六、預(yù)購付款結(jié)算辦法
1.簽訂合同時,甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行合同,無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同,應(yīng)當(dāng)雙倍返還甲方定金。合同履行完定金可抵作購房價款。
2.自簽訂合同后,甲方應(yīng)在10日內(nèi)預(yù)付第一次購房價款。工程主體完工后預(yù)付第二次購房價款。工程竣工移交時結(jié)清購房價款。
甲方逾期付款,按中國人民銀行有關(guān)延期付款的'規(guī)定向乙方償付逾期滯納金。
七、乙方如因計劃、設(shè)計變更等原因不能履行合同,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商可另行安排房屋,甲方亦可解除合同。乙方在___日內(nèi)返還預(yù)收房款,不計利息。
八、本合同自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關(guān)鑒證后正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。
九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)因施工質(zhì)量影響生產(chǎn)、生活的,由乙方在限期內(nèi)負責(zé)維修。
十、產(chǎn)權(quán)歸屬:___________________________
十一、如需提供擔(dān)保,另立合同,作為本合同附件。
十二、解決合同糾紛的方式:____________________________
十三、本合同正本二份,副本_______份。
十四、其他約定事項:
甲方(蓋章):__________________
乙方:_________________________
代表人(簽字):________________
身份證號碼:____________________
20xx年________月_______日
20xx年________月_______日
商品房合同15
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:
第一條商品房情況
該商品房銷售許可證號:
商品房座落:區(qū)、縣、路、道、街
設(shè)計用途建筑結(jié)構(gòu)建筑層數(shù)為層。
建筑面積平方米,其中:套內(nèi)建筑面積平方米,公共部位分攤建筑面積平方米。
商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。
商品房土地來源為:。以出讓方式取得土地使用權(quán)的,土地使用年限為年,自年月日至年月日為止。
第二條商品房價款
商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為元(幣種:),價款為元,計(大寫)。
第三條商品房交付日期
商品房竣工,經(jīng)驗收合格后,方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不得交付。
甲方于年月日前,將商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同的,雙方同意按下列第種方式處理:
1、變更合同。
2、解除合同。
3、
第四條乙方付款形式及付款時間
乙方按下列第種形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第五條甲方逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在日內(nèi)的,乙方有權(quán)向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,乙方有權(quán)按照下述的第種約定,追究甲方違約責(zé)任:
1、合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
此外,甲方還應(yīng)每日按商品房價款的‰0向乙方支付違約金。
2、解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按商品房價款的‰0向乙方支付違約金。乙方的.實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、
第六條乙方逾期付款的處理
乙方如未按本合同第四條約定的日期付款,逾期在日內(nèi)的,甲方有權(quán)追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,甲方有權(quán)按照下述的第種約定,追究乙方違約責(zé)任:
1、合同繼續(xù)履行。乙方應(yīng)支付逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應(yīng)每日按商品房價款的‰0向甲方支付違約金。
2、解除合同。乙方應(yīng)每日按商品房價款的‰0向甲方支付違約金。
3、
第七條商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理
商品房建筑面積以房屋所有權(quán)證記載面積為法定依據(jù)。商品房建筑面積與甲方銷售面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建筑面積與銷售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:
第八條商品房質(zhì)量及保修責(zé)任
甲方交付的商品房的質(zhì)量和設(shè)備等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和甲方的(見附件三),未達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和的,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
在乙方正常使用情況下,甲方應(yīng)按照《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》的規(guī)定履行保修責(zé)任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔(dān)責(zé)任。
第九條商品房配套設(shè)施運行的約定
下列配套設(shè)施運行日期約定如下:
1、上水:
2、下水:
3、供電:
4、燃氣(氣源種類):
5、暖氣:
6、
上述配套設(shè)施未按約定日期運行的,甲方應(yīng)在日內(nèi)采取補救措施,并賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應(yīng)賠償損失,并且每項還應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十條商品房設(shè)計變更的約定
甲方未征得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設(shè)計和環(huán)境布局(見附件四)。確需變更的,甲方應(yīng)自設(shè)計變更方案確定之日起日內(nèi)與乙方協(xié)商。
乙方同意變更的,雙方訂立補充合同。
乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權(quán)解除合同。解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十一條商品房交接
商品房交付時,甲方應(yīng)書面通知乙方辦理商品房交接手續(xù),提供《天津商品住宅質(zhì)量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。
第十二條商品房產(chǎn)權(quán)登記
商品房竣工驗收合格后,甲方須在30日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)初始登記。
初始登記完畢后,甲方應(yīng)在180日內(nèi),及時協(xié)助乙方辦結(jié)房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。
甲方未按時辦理房屋所有權(quán)初始登記或未在約定期限內(nèi)協(xié)助乙方辦結(jié)房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,按下列第種約定處理:
1、合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。
2、解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。
3、。
第十三條物業(yè)管理
關(guān)于物業(yè)管理的服務(wù)內(nèi)容和收費標(biāo)準(zhǔn)等,按有關(guān)規(guī)定由乙方與物業(yè)管理企業(yè)訂立物業(yè)管理合同。
第十四條產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時,無產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。如存在產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條爭議處理
本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第種方式處理:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同(見附件五)。
附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十七條合同份數(shù)
本合同連同附件共頁,一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備案機關(guān)存留一份,其他二份備用,具有同等效力。
第十八條合同生效
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當(dāng)事人另有約定的,按照其約定。
甲方:乙方:
年月日年月日
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
附件一:商品房屋平面圖
附:商品房方位圖;分門分層平面圖(1:100或1:200),將該商品房圈紅,加蓋騎縫章。
附件二:商品房抵押、租賃等情況
附件三:商品房質(zhì)量及設(shè)備等情況
附件四:商品房房屋設(shè)計和環(huán)境布局情況
附件五:補充合同
合同登記備案欄
經(jīng)辦人:
【商品房合同】相關(guān)文章:
商品房預(yù)售合同10-14
商品房購買合同12-31
商品房購房合同12-22
商品房裝修合同12-12
商品房購銷合同12-14
商品房出租合同01-12
商品房購銷合同01-31
商品房借款合同02-01
商品房購房合同02-08