裝飾工程合同合集15篇
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，很多場合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的裝飾工程合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
裝飾工程合同1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護(hù)欄工程一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、 工程概況
(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護(hù)欄、排窗
(2) 工程地點(diǎn) 臥云路與天都路交叉口
(3) 承包范圍：包工包料
(4) 尺寸規(guī)格：詳見圖紙附表
二、 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格按照圖紙和甲方要求施工。
三、 工程價款
(1) 樓梯扶手每米130 元;
(2) 玻璃護(hù)欄每米270 元;
(3) 排窗每米270 元;
(4) 決算是按實(shí)際數(shù)量計算。
四、 付款方式
(1) 按工程實(shí)際面積計算，材料進(jìn)場時甲方支付總工程款的20%。
(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3) 整個工程全部結(jié)束驗(yàn)收合格后，甲方再支付總工程款的35%。
(4) 驗(yàn)收合格后一年后付清扶手、護(hù)欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的`工程款。
(5) 質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)的質(zhì)保服務(wù)事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、 合同爭議和解快辦法
(1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。
(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。
(3) 因一方原因無法進(jìn)行履行時，應(yīng)及時以書面形式通知對方。并由責(zé)任方賠償對方經(jīng)濟(jì)損失。
(4) 及時批復(fù)乙方提交的各種報告，工程預(yù)算的書面文件，工程竣工后及時組織驗(yàn)收。
六、 其它約定
(1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底;
(2) 甲方無償提供場地和電源。
(3) 乙方施工現(xiàn)場安全責(zé)任事故與甲方無關(guān)，由乙方承擔(dān)。
(4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進(jìn)行供貨。
七、 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后，除質(zhì)保金外，全部費(fèi)用結(jié)算后終止。
八、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
九、 合同訂立時間
年 月 日。
甲方：
法定代表人：
電話：
年 月 日
乙方：
法定代表人：
電話：
年 月 日
裝飾工程合同2
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省家庭裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事項，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程名稱：住宅裝修。
1.2工程詳細(xì)地點(diǎn)：
1.3工程內(nèi)容及做法（詳見：家裝工程預(yù)算書）
1.4合同價款（此報價不含稅收）。
1.5工程承包方式種承包方式：
（1）基礎(chǔ)裝修部分，詳見（工程預(yù)算書）。
（2）588套餐，詳見（套餐表）
�。�3）整裝方式（包基礎(chǔ)施工材料、包部分或全部主材等），詳見（工程預(yù)算書）。
注：以上關(guān)于雙方承包方式，甲、乙雙方應(yīng)認(rèn)真按照預(yù)算書中明確的要求執(zhí)行，不經(jīng)雙方書面簽字同意，不得變更。
1.6合同工期
�。�1）開工進(jìn)場時，甲、乙雙方共同對原土建、水、電工程進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，如有問題，由甲方負(fù)責(zé)解決后，乙方開始進(jìn)場施工，并從此時計算工期（超出確定開工日期的，工期順延）。
（2）合同工程期限__________天（不含國家規(guī)定的節(jié)假日，節(jié)假日工期順延）
開工日期：年 ___ 月__ 日，竣工時間為年 ___ 月__ 日；
1.7本工程建筑面積________平方，工程總造價為￥:___________元（人民幣）；
�。ù髮懀┰ㄈ嗣駧牛�；主材另見主材代購清單及（工程預(yù)算書）。
詳見：工程預(yù)算書（預(yù)算由甲方簽字認(rèn)定，完工后乙方按實(shí)際成品工程量、按預(yù)算單價結(jié)算）。
第二條 甲方責(zé)任
2.1 開工前 3天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或室內(nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；乙方不對余留陳設(shè)損壞負(fù)責(zé)。
2.2 施工期間的水源、電源由甲方承擔(dān)其費(fèi)用。否則由此造成的工期拖延由甲方承擔(dān)。
2.3不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
2.4負(fù)責(zé)辦理物業(yè)部門或小區(qū)管委會和有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用的`開工手續(xù)，并承擔(dān)物業(yè)部門的裝修期間管理費(fèi)、電梯使樓復(fù)費(fèi)、垃圾外運(yùn)費(fèi)、裝修押金（包含甲方、乙方）等任何名目的收費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)繳納，乙方不承擔(dān)小區(qū)物業(yè)方收取任何費(fèi)用，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中與鄰居之間的關(guān)系。（施工人員出入證費(fèi)用由乙方承擔(dān)）。
2.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，積極配合材料進(jìn)場驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收、分項驗(yàn)收以及工程竣工驗(yàn)收。
2.6 甲方因事不能參與驗(yàn)收，應(yīng)書面委托專人對材料進(jìn)場驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收、分項驗(yàn)收以及工程竣工驗(yàn)收及工程變更進(jìn)行簽認(rèn)。
第三條 乙方責(zé)任
3.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，3.2嚴(yán)格執(zhí)行本省有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3.3 保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
3.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第四條 工程變更
4.1甲方變更或增減施工項目時，應(yīng)與乙方協(xié)商，雙方簽署《工程變更單》并列明調(diào)整的價款和工期的相應(yīng)順延后，乙方按《工程變更單》執(zhí)行。（依照建筑裝飾行業(yè)慣例，減項不縮減工期）。
4.2合同履行中的各項協(xié)商事宜、項目變更等均須由乙方簽約代理人或監(jiān)理與甲方共同商定并簽署書面協(xié)議或《工程變更單》，任何口頭承諾或口頭協(xié)議均無效，任何非乙方簽約代理人簽署的協(xié)議及一切變更手續(xù)無效。
4.3施工中甲方與乙方施工人員違背4.2條約定所做的變更洽商內(nèi)容所引起的一切后果均由甲方承擔(dān)，給乙方造成額外費(fèi)用和損失的應(yīng)予承擔(dān)和賠償。
4.4工程增項或變更應(yīng)適當(dāng)順延工期。
4.5合同簽訂后，如甲、乙兩方，其中任何一方要求解除合同，須按合同額的10%支付對方違約金。
4.6合同簽訂后，工程開工前，如甲、乙兩方，其中任何一方要求減少合同規(guī)定的項目時，為部分違約，須向另一方支付減項全額10%的違約金。
4.7工程施工后，如甲乙雙方任何一方要求減少合同規(guī)定的施工項目時，為部分違約，須向另一方支付減項全額30%的違約金。若甲方要求減掉的項目乙方材料已進(jìn)場或已經(jīng)施工，甲方須另外向乙方支付該項目所發(fā)生的費(fèi)用。
4.8如甲方增加項目，其價款應(yīng)由甲方先確認(rèn)，并交納增項工程全款后，乙方方予施工。
第五條 材料供應(yīng)
5.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（甲方填寫裝飾裝修材料明細(xì)表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
5.2按合同約定由乙方提供材料、設(shè)備（乙方填寫裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢查確認(rèn)。
5.3如由乙方提供的材料，在使用中出現(xiàn)不符合預(yù)算要求的，甲方有權(quán)要求更換，乙方應(yīng)無條件予以更換。造成的工程質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)無條件整修并承擔(dān)其費(fèi)用。
5.4由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)該是符合設(shè)計及施工要求的合格產(chǎn)品，并按施工進(jìn)度送到工地現(xiàn)場。甲方應(yīng)在材料進(jìn)場前一天通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。因甲方供應(yīng)材料延誤或發(fā)生規(guī)格差異等質(zhì)量問題，造成工期延誤，由甲方承擔(dān)。
5.5甲方委托乙方代購材料的，須在合同中列明“甲方委托乙方代購材料清單”，并將代購全款交乙方財務(wù)部，需有乙方蓋章簽字，甲方未書面委托乙方代購而經(jīng)由其他任何個人（設(shè)計師、施工經(jīng)理）推薦或代購的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
5.6甲方所提供的材料，設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 工期延誤
6.1 對以下原因造成竣工日期延誤，工期相應(yīng)順延。
⑴ 設(shè)計變更和工程量增加；
⑵不可抗力（包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為等非人力所能控制的因素）；
�、峭Ｋ⑼ｋ娀蛭飿I(yè)管理部門原因要求暫時停工。
⑷本合同所指“工期”指符合物管部門及國家有管規(guī)定的準(zhǔn)許施工的有效期（如靜音施工工期屬非有效工期，應(yīng)相應(yīng)順延）。遇國家法定節(jié)假日、物管部門禁止施工則工期順延。
⑸因甲方未按合同約定未完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
�、始追轿窗雌谥Ц豆こ炭�，乙方有權(quán)停工，合同工期相應(yīng)順延，同時甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和損失。
�、艘蛞曳截�(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；工程完工驗(yàn)收時乙方工程質(zhì)量存在問題，由乙方返工或整改，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第七條工程驗(yàn)收與結(jié)算
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
⑴隱蔽工程驗(yàn)收
中期驗(yàn)收（含水電隱蔽工程驗(yàn)收、防水工程、吊頂基層、其它木作基層）或（水電隱蔽工程驗(yàn)收、泥作工程過半）
⑵分項驗(yàn)收
�、强⒐を�(yàn)收
7.2 中期驗(yàn)收結(jié)束后，甲方應(yīng)在接到乙方進(jìn)度款催款通知（口頭或書面）兩日內(nèi)到乙方財務(wù)部交付工程進(jìn)度款。甲方未按約定交付足額工程進(jìn)度款，乙方有權(quán)暫停施工，同時，由于甲方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元；由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元；工期延誤最高封頂為3000元。
7 .3工程驗(yàn)收前2日，乙方通過口頭或書面形式通知甲方對工程進(jìn)行驗(yàn)收，甲方接到乙方驗(yàn)收通知單2日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。工程驗(yàn)收后，甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)無異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款，如果甲方未按上述時間足額支付尾款，每拖延一天應(yīng)乙方支付50元違約金。驗(yàn)收時甲方簽署驗(yàn)收單，付清尾款后，乙方簽署保修單，并與辦理工程移交手續(xù)。
裝飾工程合同3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方進(jìn)行友好協(xié)商，簽訂本合同
一、工程概況
(1)工程名稱:食堂、廚房、車庫裝飾裝修工程
(2)工程地點(diǎn):榆樹市人力資源和社會保障局東側(cè)二樓
二、工程承包范圍
(1)拆門、堵門口、移門口，門口上做鐵橫梁，包廚房門口
(2)廚房的動力電源線和普通電源線安裝，以及整個二樓的開關(guān)，插座更換
(3)拆除廚房原有地磚、墻磚、吊頂
(4)廚房地面做防水，粘貼廚房的.地磚和墻磚，鋁扣輕鋼龍骨吊頂
(5)所有墻體刮大白，噴乳膠漆二遍
(6)一樓樓梯下砌墻
(7)修補(bǔ)踢腳線
(8)建筑垃圾的清理
(各種工程量詳見預(yù)算書)
三、承包方式
甲方工程由乙方總承包，總造價共計人民幣:159114元(大寫:壹拾伍萬玖千壹百壹拾肆元整)含稅，且須按甲方要求方式提供發(fā)票
四、工期
實(shí)際開工日為乙方提供進(jìn)場報告經(jīng)甲方批準(zhǔn)之日為準(zhǔn)
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(1)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：合格
(2)工程符合甲方的要求
(3)施工中如甲方發(fā)現(xiàn)存在問題，通知乙方改進(jìn)，乙方須在_2_天內(nèi)采取有效措施糾正否則甲方有權(quán)采取措施，直至終止合同，由此造成的損失由乙方承擔(dān)
六、雙方權(quán)利義務(wù)
一方違約，應(yīng)向守約一方支付違約金為合同價款的5%，如違約金不足以賠付因此造成守約方實(shí)際損失的，違約方除支付違約金外，還應(yīng)補(bǔ)足實(shí)際損失部分
(一)、甲方權(quán)利義務(wù)
1、提供符合進(jìn)場施工的條件協(xié)助辦理各項施工手續(xù)
(二)、乙方權(quán)利義務(wù)
a)乙方與甲方簽定合約后不得將該工程轉(zhuǎn)包給其他施工單位施作
b)按工期、按質(zhì)量如期完成工程
工程質(zhì)量保證：
1、所有材料規(guī)格須依據(jù)工程估價單所指定的品牌及規(guī)范或甲方指定品牌
文明施工：
1、施工材料整齊堆放
2、保證不偷工減料，并保持現(xiàn)場衛(wèi)生
3、遵守當(dāng)?shù)卣┕ひ?guī)定，保證盡量不引起周邊居民的投訴，如因投訴引起相關(guān)責(zé)任的，一概由已方負(fù)責(zé)
安全施工：
乙方應(yīng)對員工進(jìn)行安全教育，嚴(yán)格按安全施工法則施工，如乙方員工出現(xiàn)任何安全事故，乙方自愿承擔(dān)因此發(fā)生之事故費(fèi)用
七、工程驗(yàn)收
(1)如質(zhì)量不符合甲方規(guī)范要求，由乙方在商定的期限內(nèi)補(bǔ)建或返修補(bǔ)充后再驗(yàn)收，直至符合要求為止
(2)最后驗(yàn)收為合格竣工期
八、爭議解決方式
如發(fā)生爭議應(yīng)雙方先行協(xié)商，如協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院提起訴訟
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同4
合同編號：_________
施工合同發(fā)包方(甲方)：_________
住所地址：_________
聯(lián)系方式：_________
手裝修合同報價清單機(jī)號(bp機(jī)號)：_________
施工合同承包方(乙方)：_________
單位地址：_________
法裝修合同簡單版定代表人：_____裝修合同模板____
工程監(jiān)理人：_________
聯(lián)系電話：_________
本工程設(shè)計人：_________
聯(lián)系電話：_________
本工程項目裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)經(jīng)理：_________
聯(lián)系電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)裝修合同報價清單合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在裝修合同怎么寫平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：
1.1工程地點(diǎn)及面積：_________
1.2工程造價：￥______裝修合同電子版___元，大寫(人民幣)：_________
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種裝修合同注意事項別忽視承包方式。
(1)乙方包工、包裝修合同模板電子版全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部裝修合同模板分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________裝修合同怎么寫月_________日
若本工程實(shí)行工程裝修合同怎么寫監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_________月____裝修合同模板電子版_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
3.2裝修合同模板電子版甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi)由甲方支付(此裝修合同模板電子版費(fèi)用不在工程價款內(nèi));
3.3施裝修合同電子版工圖紙雙方簽后生效。
4.1開工前______裝修合同范本簡單___天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰裝修合同范本簡單空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影裝修合同報價清單響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”;
4裝修合同模板電子版.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰裝修合同里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承裝修合同書重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)裝修合同書責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫�;裝修合同簡單版
4.5參與對工程質(zhì)量、裝修合同模板電子版施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部裝修合同模板門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫�裝修合同注意事項別忽視等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室裝修合同范本簡單室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲裝修合同電子版方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)工程中的統(tǒng)一裝修合同模板電子版指揮和管理。
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或裝修合同注意事項別忽視施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)裝修合同報價清單用及工期，口頭承諾或口頭裝修合同書協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退裝修合同范本簡單貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲裝修合同簡單版方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
7.1由甲方提供的材裝修合同怎么寫料、設(shè)備，其規(guī)格、裝修合同注意事項別忽視質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將裝修合同書材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗(yàn)裝修合同書收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時裝修合同模板電子版提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符裝修合同合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由裝修合同注意事項別忽視乙方裝修合同簡單版提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此裝修合同模板而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購)，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使裝修合同用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運(yùn)到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款_________裝修合同簡單版%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
8.1對以裝修合同范本簡單下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(3裝修合同)甲方未按時參加階段驗(yàn)收而造成裝修合同模板電子版的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按裝修合同簡單版約定完成其應(yīng)負(fù)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)責(zé)的工作而影響工期裝修合同模板電子版的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延裝修合同。
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下裝修合同電子版列第項標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：
(1)《gb50210-___建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修裝修合同簡單版工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(裝修合同書3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：裝修合同報價清單_________裝修合同怎么寫
9.2裝修合同模板電子版施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：
(1)可向成都市消費(fèi)者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會投訴進(jìn)行調(diào)解;
(2)如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒裝修合同怎么寫定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
1裝修合同電子版0.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)水、電管線，防水層裝修合同電子版及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(3裝修合同電子版)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二裝修合同模板天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件八：工程驗(yàn)收單)。若甲方接裝修合同簽訂需要注意的`細(xì)節(jié)到通知后，未按時參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工裝修合同等待，由此裝修合同模板電子版給乙方造成的裝修合同模板電子版工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)裝修合同模板電子版(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_______裝修合同模板電子版__種方式支付工程款：
(1裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié))合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支裝修合同范本簡單付裝修合同報價清單工程款：
(2)支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式：_________
11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九：工程結(jié)算單裝修合同范本簡單)上簽，甲方并同時向乙方結(jié)裝修合同注意事項別忽視清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工裝修合同注意事項別忽視程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成裝修合同范本簡單損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。
12.1裝修合同電子版合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造裝修合同成合同無法履行的，應(yīng)及時裝修合同模板通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗(yàn)收合裝修合同電子版格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使裝修合同模板用裝修合同范本簡單或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，裝修合同報價清單并視為裝修合同甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
1裝修合同模板電子版2.3甲方未按期支裝修合同模板電子版付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總裝修合同報價清單造價2‰的違約金;
12.4由于乙裝修合同方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量裝修合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延裝修合同模板電子版。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十三條合同爭議的解決方式
雙裝修合同范本簡單方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
(1)向_________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2因工程施裝修合同報價清單工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)裝修合同模板電子版費(fèi)用(人民幣)_______裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)__元，(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人___裝修合同模板______負(fù)責(zé)保管。工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_裝修合同注意事項別忽視___裝修合同_____點(diǎn)_________分至____裝修合同簡單版_____點(diǎn)_________分。
15.1裝修合同怎么寫本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽(蓋章)后生效，三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十六條其它約定條款_________
甲方(簽)：_________裝修合同怎么寫乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽)：_________委托代理人(簽)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見(商場合同認(rèn)證章)：_________
委托代理人(簽)：_________
聯(lián)系電裝修合同注意事項別忽視話：_________
_________年____月____日
裝飾工程合同5
建設(shè)單位：__________________，以下簡稱甲方
設(shè)計單位：__________________，以下簡稱乙方
甲方委托乙方承接___________________裝飾工程設(shè)計，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條本合同依據(jù)
1、1《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》。
1、2其他相關(guān)法律法規(guī)。
第二條工程概況
2、1工程項目名稱：__________________________________
2、2工程項目地點(diǎn)：__________________________________
2、3工程項目類型：__________________________________
2、4工程項目面積：建筑面積__________平方米，使用面積__________平方米。
第三條甲乙雙方提供相關(guān)資料及文件
3、1甲方向乙方提供的資料及文件
3、2乙方向甲方提供的設(shè)計文件
第四條設(shè)計費(fèi)用及支付方法
4、1雙方商定，本合同的設(shè)計費(fèi)為__________萬元。收費(fèi)依據(jù)和計算方法按國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，國家和地方?jīng)]有規(guī)定的，由雙方商定。
4、2支付方式：
4、2、1本合同生效后三天內(nèi)，甲方支付設(shè)計費(fèi)__________萬元作為設(shè)計定金。
4、2、2設(shè)計方案、施工圖繪制完畢并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后，甲方結(jié)清乙方剩余設(shè)計費(fèi)(不留尾款)，計人民幣__________元。
第五條雙方責(zé)任
5、1甲方責(zé)任
5、1、1甲方按本合同3、1規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限性負(fù)責(zé)。甲方提交上述資料及文件超出規(guī)定期限，乙方按本合同3、2條規(guī)定交付設(shè)計文
5、1、2甲方變更委錯誤，或?qū)μ峤毁Y料作較大修改，以致造成乙方設(shè)計需返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同、重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費(fèi)。
5、1、3在合同能夠履行期間，甲方單方提出解除合同的，即使乙方未開始設(shè)計工作，乙方也不退還甲方已付的設(shè)計費(fèi)。
5、1、4甲方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓乙方提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，如發(fā)生以上情況，乙方有權(quán)索賠。
5、2乙方責(zé)任
5、2、1乙方按本合同第3、2條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件。乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的'遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。
5、2、2合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)返還設(shè)計費(fèi)。
5、2、3乙方不得將本工程項目設(shè)計圖紙轉(zhuǎn)作他用。第六條其他
6、1本合同第3、2條規(guī)定乙方交付的設(shè)計文件份數(shù)超過工程設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的份數(shù)，乙方另收工本費(fèi)。
6、2甲方要求乙方承擔(dān)本合同內(nèi)容之外的工作，另行支付費(fèi)用。
6、3由于不可抗拒因素致使合同無法履行時，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
6、4本室內(nèi)裝飾設(shè)計合同在履行過程中發(fā)生糾紛，委托方與承接方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁(雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
6、5本合同未盡事宜，雙方可簽補(bǔ)充議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同
6、6本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
6、7雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，本合同即行終止。
6、8本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自____年____月____日生效。
甲方名稱：(蓋章)乙方名稱：(蓋章)
法定代表人：(簽字)_____________法定代表人：(簽字)_____________
委托代理人：(簽字)_____________委托代理人：(簽字)___________開戶銀行：____________________開戶銀行：____________________
銀行帳號：____________________銀行帳號：____________________
鑒證日期：____年____月____日
裝飾工程合同6
委任單位：
施工單位：
就 裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、 工程名稱：
二、 工程地點(diǎn)：
三、 工程項目內(nèi)容：
四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣：
六、 付款方式：
1、 合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 預(yù)付款。
2、 開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額 預(yù)付款，余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程量結(jié)算)
七、 材料設(shè)備：
本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購，及時組織進(jìn)場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工：
1、 乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、 乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3、 施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。
4、 乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的'損壞，由施工方負(fù)責(zé)。
5、 如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量：
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、 由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、 由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4、 裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗(yàn)收：
由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由
甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。
十一、違約責(zé)任：
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償
給守約方。
十二、備注：
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合
同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合
同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)： xx裝飾工程公司
代表人： 代表人：
日期： 日期：
裝飾工程合同7
甲方：（委托人）
乙方：（承包人）
經(jīng)雙方友好協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，甲方裝飾裝修工程有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：
第一條：承包內(nèi)容
1、工程承包方式：包工包輔料
2、開工日期：竣工日期：
3、工程總造價：
第二條：雙方責(zé)任
1、甲方提供水電
2、甲方對工程質(zhì)量，進(jìn)行精度監(jiān)督檢查，對所有進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，方可使用。
3、乙方必須根據(jù)甲方要求進(jìn)行施工。
4、在施工過程中，出現(xiàn)的安全事故由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
第三條：付款方式
乙方進(jìn)場一星期后甲方付給乙方人民幣，工程途中付款人民幣，工程全部結(jié)束后驗(yàn)收合格支付全部余款。
甲方（簽字）
乙方（簽字）
簽訂日期年月日
裝飾工程合同8
發(fā)包人： 承包人：
住所： 住所：
委托代理人： 營業(yè)執(zhí)照號：
電話： 法定代表人：
電話： bp機(jī)號：
委托代理人： 電話：
本工程設(shè)計人： 電話：
施工隊負(fù)責(zé)人： 電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)：____________________________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________________天，開工日期_________年_______月_______日， 竣工日期_________年_______月_____日;
1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_______________________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi)(大寫)______________________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開工前_______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計變更：
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______________________________________________
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_____________________________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的'相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)_______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________________;
(3)_______________________________________________________________。
承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。
10.2 工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。
10.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗(yàn)收合格簽后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：
(1) 合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù) 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
第二次 開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
第三次 開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
工程進(jìn)度過半指：___________________________________________________________
(2) 其他支付方式：_______________________________________________________
11.2工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽，發(fā)包人應(yīng)在簽時向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
12.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：
(一)提交_________ _____________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規(guī)定
14.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)_____________________________元(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
14.2 施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3 施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
第十五條 其他約定事項________________________________________________
第十六條 附則
16.1 本合同經(jīng)雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3 本合同一式_________份，雙方各執(zhí)____________份，___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附表1-1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(一)
附表1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(二)
附表1-3：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(三)
附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙
附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表 8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單
附表 9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單
附表 10：家庭居室裝飾裝修工程保修單
發(fā)包人 (簽)：_____ 承包人(蓋章)：______
法定代表人：__________
委托代理人：__________
________年____月____日 ________年____月____日
鑒證意見：____________
鑒證機(jī)關(guān)(章)________
經(jīng)辦人：______________
________年____月____日
裝飾工程合同9
雇主(甲方):
承包商(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第1條項目概況
1.1項目名稱:
1.2項目現(xiàn)場:
1.3合同范圍:
1.4合同方式:
1.5工期:工程于___年___月___日開工，___年___月___日竣工。
1.6合同價格(人民幣大寫):
第二條甲方的工作
2.1開工前天，甲方應(yīng)確認(rèn)乙方提供施工圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書，并向乙方提供現(xiàn)場炕底。清空全部或部分房屋，排除影響施工的障礙物。對滯留在只能部分騰空的房屋內(nèi)的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣、通訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。處理施工中涉及的各種申請和批準(zhǔn)。
2.2被任命為甲方在施工現(xiàn)場的代表，負(fù)責(zé)合同的履行。監(jiān)督檢查工程質(zhì)量和進(jìn)度，辦理驗(yàn)收、變更、登記等事項。
2.3負(fù)責(zé)保護(hù)周邊建筑及裝飾、設(shè)備及管線、古樹名木、綠地等。免受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.4如確需拆除、改變原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，應(yīng)向有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
2.5協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好現(xiàn)場安全、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方的工作
3.1參與甲方組織的施工圖紙或做法中規(guī)定的現(xiàn)場炕底，編制施工方案和進(jìn)度計劃，并提交甲方審批。
3.2被任命為乙方在施工現(xiàn)場的代表，負(fù)責(zé)合同的履行。按要求組織施工，保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，解決乙方負(fù)責(zé)的一切事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防安全規(guī)定和環(huán)保規(guī)定。施工應(yīng)嚴(yán)格按照圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，并保留所有質(zhì)量檢查記錄。參與竣工驗(yàn)收，準(zhǔn)備工程結(jié)算。
3.4遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)施工現(xiàn)場周圍的建筑物、設(shè)備管線和古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場安全和垃圾處理，處理施工及周邊單位(居民)造成的擾民問題
之間的關(guān)系。
3.5未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工過程中不得隨意拆除和改變原有建筑結(jié)構(gòu)和各種設(shè)備、管道。
3.6在工程竣工移交給甲方之前，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場的所有設(shè)施和成品。
第四條關(guān)于工期
4.1甲方要求提前完成合同約定的工期時，應(yīng)取得乙方同意，并向乙方支付因趕工而采取措施的費(fèi)用。
4.2由于甲方未能按約定完成工作，工期將順延。
4.3由于乙方責(zé)任，中途無法按期開工或無故停工，影響工期，不順延工期。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣、不可抗力，工期相應(yīng)順延。
4.5甲方如需變更設(shè)計或增加或減少預(yù)算項目，應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)出具變更單，變更單應(yīng)在開工前經(jīng)甲方確認(rèn)，并增加或減少相應(yīng)的工程款。
第五條工程質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議
5.1本工程以施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計變更以及《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)和《河南省卡片建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》(YJG33-97)等國家和省的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)符合國家和省的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)向乙方支付增加的費(fèi)用。
5.3甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗(yàn)收手續(xù)。如果甲方未能按時參加隱蔽工程和中間工程的驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。如甲方要求復(fù)檢，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，導(dǎo)致停工，工期順延。并承擔(dān)因乙方原因造成的材料和人工費(fèi)用損失以及因工程延誤造成的損失。
5.4如因乙方原因造成質(zhì)量事故，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知后天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗(yàn)收，應(yīng)及時通知乙方并另行確定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)確認(rèn)完工日期，并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
第六條工程價款及結(jié)算協(xié)議
6.1雙方同意合同價格為固定價格，根據(jù)工程報價執(zhí)行。
6.2本合同生效后，甲方應(yīng)按以下約定分期支付工程款，余款在竣工結(jié)算時一次性結(jié)清。
(1)施工現(xiàn)場開工前支付元。
(2)支付人民幣半個項目。
(3)項目結(jié)束支付元。
6.3工程竣工驗(yàn)收后，乙方應(yīng)提出工程結(jié)算并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方應(yīng)在收到上述資料后天內(nèi)完成審查，期滿未提出異議的，視為同意。
第七條材料供應(yīng)協(xié)議
7.1乙方在本項目中采購的所有材料，甲方應(yīng)根據(jù)乙方提供的預(yù)算材料和樣品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格不同，不得使用。如已使用，給工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
7.2乙方使用甲方認(rèn)可的材料后，如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn)，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方增加的工程費(fèi)用和材料費(fèi)用..
第八條安全生產(chǎn)和消防規(guī)定
8.1在施工期間，乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》(安全:乙方應(yīng)對施工中的安全問題進(jìn)行自檢，承擔(dān)自己的責(zé)任，并對自己的人員進(jìn)行紀(jì)律處分，服從甲方的統(tǒng)一管理..中華人民共和國消防條例(防火:如因乙方施工不慎引起火災(zāi)，乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任，并對甲方的`損失承擔(dān)賠償責(zé)任。)等相關(guān)法律法規(guī)。
第九條違約責(zé)任
9.1因甲方原因造成的停工或窩工，甲方應(yīng)賠償乙方損失。
9.2甲方同意在未辦理任何手續(xù)的情況下，擅自拆除、改變原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.3未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆除、修改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.4如甲方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方應(yīng)提前使用或擅自使用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，應(yīng)通知另一方并辦理合同終止協(xié)議，責(zé)任方應(yīng)賠償另一方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭議或爭議解決
10.1在本合同履行過程中，雙方如有爭議，可在不影響工程進(jìn)度的情況下，通過協(xié)商解決或請有關(guān)部門調(diào)解。
10.2如果雙方不愿意通過協(xié)商和調(diào)解解決爭議，或者協(xié)商和調(diào)解不成，雙方同意由仲裁委員會仲裁因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的爭議(如果雙方不在本合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)，事后未達(dá)成書面仲裁協(xié)議，可向人民法院提起訴訟)。
第十一條其他協(xié)議
第十二條補(bǔ)充規(guī)定
12.1本工程的保修期及保修范圍:除人為損壞或不可抗拒的自然因素外，經(jīng)雙方同意由乙方承建的工程。質(zhì)量保證基金在保修期滿后付清。
12.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
12.3本合同應(yīng)在履行完畢后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或?qū)嵺`說明
(2)工程項目清單
(3)項目預(yù)算
(4)對外關(guān)系(城管、消防、規(guī)劃等。)由甲方協(xié)調(diào)
(5)裝飾施工項目付款附件
甲方: 乙方:
代理: 代理:
___年___月___日 ___年___月___日
裝飾工程合同10
雇主:(以下簡稱“甲方”)
承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證項目的順利進(jìn)行，結(jié)合項目的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同(包括其附件及所有補(bǔ)充合同)，以資共同遵守。
第一個項目概述
1.1項目名稱:。
1.2項目地點(diǎn):。
1.3項目內(nèi)容和做法(詳見:項目預(yù)算報價表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應(yīng)承包勞務(wù)和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細(xì)表》和《乙方提供裝修材料明細(xì)表》)；
(3)乙方承包勞務(wù)，甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細(xì)表)。
1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預(yù)算報價表》。施工過程中如有增減，雙方應(yīng)協(xié)商并簽字確認(rèn)后增加或減少費(fèi)用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應(yīng)由下列人員提供:
(1)甲方設(shè)計并提供施工圖一式兩份，甲方一份，乙方一份(詳見裝飾工程設(shè)計圖)；
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖一式兩份，甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設(shè)計圖)，設(shè)計費(fèi)為人民幣元
第三條甲方的義務(wù)
3.1開工前__________天，為乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場創(chuàng)造條件。包括:拆除室內(nèi)家具陳設(shè)或堆放遮蓋不易移動的室內(nèi)家具陳設(shè)，以不影響施工為原則；如甲方未采取必要的保護(hù)措施，造成家具和陳設(shè)的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
3.2負(fù)責(zé)辦理施工涉及的申請、審批手續(xù)，支付物業(yè)管理辦公室及審批的全部費(fèi)用。
3.3負(fù)責(zé)施工用水、用電；
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其鄰居及物業(yè)管理辦公室的關(guān)系；
3.5不要拆除室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)。如需拆除原有建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，應(yīng)向有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)；
3.6施工期間，甲方仍需部分使用現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全和消防；
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查和監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記等事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場和竣工驗(yàn)收。
3.8按時、保質(zhì)、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務(wù)
4.1被任命為乙方的現(xiàn)場監(jiān)督，負(fù)責(zé)本合同的履行；按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理和解決乙方負(fù)責(zé)的一切事宜。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量按期完成工程；
4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴(yán)格按照圖紙或說明進(jìn)行安全文明施工，并做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄；
4.4保護(hù)原有的家具陳設(shè)，保證室內(nèi)上下管道暢通；
4.5保證施工現(xiàn)場的'整潔，工程完工后負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場的所有設(shè)施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽字確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設(shè)備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應(yīng)滿足設(shè)施要求，因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成的工程損失由甲方負(fù)責(zé)。材料到達(dá)施工現(xiàn)場前，甲方應(yīng)通知乙方，雙方共同接受并辦理交接手續(xù)；驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管。
6.2乙方提供的材料和設(shè)備(詳見乙方提供的裝修材料清單)，乙方應(yīng)在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方的檢查。質(zhì)量不符合要求或者規(guī)格不同的，應(yīng)當(dāng)禁止使用；如已使用，給工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因?qū)е驴⒐と掌谘诱`，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延；
(1)工程量變更和設(shè)計變更；
(2)不可抗力；
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協(xié)議完成其負(fù)責(zé)的工作，影響工期，工期順延；甲方提供的不合格材料設(shè)備影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相應(yīng)順延。
7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期，工期不予順延；如因乙方原因造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
第八條項目資金支付方式
8.1本合同生效后，甲方應(yīng)按下列規(guī)定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時，甲方應(yīng)向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進(jìn)場時，甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當(dāng)電風(fēng)扇灰漆進(jìn)場時，甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗(yàn)收，結(jié)算完成后，甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%，即人民幣。
8.2工程驗(yàn)收后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方在收到信息后天內(nèi)無異議的，視為同意。雙方填寫工程結(jié)算表并簽字，甲方在簽字時向乙方結(jié)算工程最終付款。
8.3項目資金全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方出具正式統(tǒng)一的收據(jù)..甲方支付的工程款以乙方財務(wù)部門出具并蓋章的收據(jù)為準(zhǔn)
8.4工程驗(yàn)收合格后，保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責(zé)任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負(fù)責(zé)，工期順延:
(1)無法提供水電；
(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班)；
(3)未能按期提供自購材料和設(shè)備；
(4)未按期支付工程款，影響正常施工的；
(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加建設(shè)項目；
(6)同意順延工期的其他情況。
(7)無故遲收或懶收；
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的，工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的，工期不予順延；
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
(3)乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)范，造成人身傷害的，由乙方負(fù)責(zé)；
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償；
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失由乙方承擔(dān)..
(6)如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，另一方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，責(zé)任方應(yīng)賠償另一方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。
第十條設(shè)計、施工和驗(yàn)收協(xié)議
10.1乙方設(shè)計人員完成的施工圖必須在約定時間內(nèi)與甲方共同審核，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工..
10.2乙方必須嚴(yán)格按照甲方批準(zhǔn)的圖紙進(jìn)行施工(安裝)..
10.3在施工過程中，甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點(diǎn)、時間和材料等。根據(jù)變更要求，乙方應(yīng)盡快向甲方提交因變更、增加或減少費(fèi)用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費(fèi)用損失而采取的措施清單，并向甲方報告..甲方應(yīng)在收到報告后兩天內(nèi)做出簽字回復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗(yàn)收前，乙方應(yīng)通知甲方到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收期限為兩天。如甲方未能按時驗(yàn)收貨物，乙方可在自檢后如實(shí)填寫隱藏記錄，甲方應(yīng)認(rèn)可乙方的自檢結(jié)果..
10.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到通知后的日內(nèi)接受貨物，并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。如甲方未能在上述規(guī)定的時間內(nèi)接受檢驗(yàn)，應(yīng)及時書面通知乙方，并另行確定驗(yàn)收日期；否則，視為甲方通過檢驗(yàn)。如另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)確認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
10.6如雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住。如甲方擅自入住，視為合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)..
第十一條“工程預(yù)算報價表”、“施工圖”等文件經(jīng)雙方同意并簽字確認(rèn)，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；也可以由東莞裝飾協(xié)會調(diào)解；協(xié)商或者調(diào)解不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補(bǔ)充規(guī)定
13.1本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著友好互利的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后，本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效，履行完畢后自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權(quán)代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
裝飾工程合同11
甲方（全稱）：上海市第五建筑有限公司
乙方（全稱）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《上海市建筑市場管理條例》及有關(guān)法律，法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程實(shí)際，為明確雙方的責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲，乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點(diǎn)：
1.3 承包范圍及內(nèi)容：
1.4 建筑面積：
1.5 甲方視需要，可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整，也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項，某一產(chǎn)品，半成品材料等另行指定施工單位或供應(yīng)商。乙方應(yīng)無條件接受，也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調(diào)整的理由。
1.6 承包方式：本工程采用"包工料機(jī)消耗，包工期，包質(zhì)量，包安全，包文明施工，包環(huán)境保護(hù)，包甲方與業(yè)主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內(nèi)容，包甲方對業(yè)主的承諾和業(yè)主對甲方所作的規(guī)定，約束等"的包干方式，全面負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門和社區(qū)地方關(guān)系。
合同工期
2.1 乙方接甲方進(jìn)場通知后 日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作。
2.2 合同工期：本工程于 年 月 日開工，
至 年 月 日竣工，共 個日歷天。
2.3 工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價的 計算，按天累計。
第三條 質(zhì)量
3.1 本工程質(zhì)量等級為 。
3.2 質(zhì)量達(dá)不到要求時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為 。
3.3 本工程質(zhì)量必須通過甲方，業(yè)主，監(jiān)理，質(zhì)監(jiān)站的驗(yàn)收和確認(rèn)。
3.4 乙方必須嚴(yán)格按本工程的施工圖紙，設(shè)計說明，設(shè)計變更，技術(shù)核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國家，地方頒發(fā)的質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求組織施工。隨時接受甲方，監(jiān)理，業(yè)主的檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
3.5 乙方如達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量等級，甲方有權(quán)責(zé)成乙方進(jìn)行返工，由此造成的一切工期，經(jīng)濟(jì)損失由乙方全額承擔(dān)。如乙方達(dá)不到約定的質(zhì)量等級，由此造成的業(yè)主罰款全由乙方全額承擔(dān)。
3.6 乙方在施工中發(fā)生一般質(zhì)量事故，由甲方提出處理方案，經(jīng)建設(shè)單位同意后，由乙方負(fù)責(zé)處理，處理結(jié)果由甲方報送政府有關(guān)部門；發(fā)生重大質(zhì)量事故，必須按政府規(guī)定的處理辦法進(jìn)行處理，同時承擔(dān)因此產(chǎn)生的責(zé)任。
3.7 甲方為維護(hù)自身的聲譽(yù)，品牌，形象，將對本工程質(zhì)量進(jìn)行不定期的巡查，在巡查過程中發(fā)出的.質(zhì)量整改通知書乙方必須在規(guī)定的時限內(nèi)整改完畢，發(fā)出的對乙方的罰款通知，須說明罰款理由并由乙方全額承擔(dān)，乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
第四條 環(huán)境安全標(biāo)化
4.1 本工程乙方現(xiàn)場文明施工要求為：建立現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系，通過安全生產(chǎn)保證體系的認(rèn)證并達(dá)到"上海市標(biāo)化工地"標(biāo)準(zhǔn)要求，并承擔(dān)安全貫標(biāo)，一體化貫標(biāo)和上級部門各種檢查和罰款所發(fā)生的費(fèi)用。如達(dá)不到以上標(biāo)準(zhǔn)，甲方將對乙方進(jìn)行合同總價 %的罰款。
裝飾工程合同12
發(fā)包人：承包人：
住所：裝修合同注意事項別忽視住所：
委托代理人：營業(yè)執(zhí)照號：
電話：法定代表人：
電話：BP機(jī)號：
委托代理人：電話：
本工程設(shè)計人：電話：
施工隊負(fù)責(zé)人：電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn)：____________________________________________________。
1.裝修合同注意事項別忽視2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)承包人包工、發(fā)裝修合同模板包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4裝修合同書工程期限________________天，開工日期_____裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)___裝修合同模板電子版_年_______月_______日，裝修合同書竣工日期_________年_______月_____日;
1.5合同價款：裝修合同模板本合同工程造價為(大寫)：_______________________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)發(fā)包裝修合同范本簡單人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包裝修合同注意事項別忽視人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工裝修合同書程設(shè)計圖紙);
(裝修合同模板電子版2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖裝修合同紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi)(大寫)________________裝修合同書______裝修合同范本簡單元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
第四條發(fā)包人義務(wù)
4.1開工前_______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件裝修合同電子版。包括：搬清室內(nèi)裝修合同怎么寫家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為裝修合同怎么寫原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與裝修合同范本簡單鄰里之間的關(guān)系;
4.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項裝修合同書工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;
5.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境裝修合同注意事項別忽視;
5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。裝修合同模板電子版
第六條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供
7.1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，裝修合同簽訂需要注意的'細(xì)節(jié)發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
7.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計變更：
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意裝修合同模板電子版工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
8裝修合同模板電子版.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_______________裝修合同簡單版_______________裝修合同報價清單____裝修合同注意事項別忽視____________
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由___裝修合同書________________________裝修合同模板__部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)裝修合同范本簡單責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
10.1雙方約定在裝修合同模板施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)_裝修合同模板電子版______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________裝修合同簡單版___裝修合同模板_____;
(3)_裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)_____________________________________________________________裝修合同電子版_。
承包人裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填裝修合同書寫工程驗(yàn)裝修合同報價清單收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。
10.2工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)裝修合同范本簡單。在工程款結(jié)清裝修合同報價清單后，辦理移交手續(xù)(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。
10.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為__裝修合同怎么寫________________________月。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù)支付時間支付金額
第一次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付___裝修合同電子版_元
第二次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元
第三次開工前三裝修合同日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元
工程進(jìn)度過裝修合同模板電子版半指：__裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)_______裝修合同報價清單__________________________________________裝修合同模板________
(2)其他支付方式：_______________________________________________________
11.2工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工裝修合同報價清單程結(jié)算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)裝修合同范本簡單票。
第十二條違約責(zé)任
12.1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款裝修合同或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給裝修合同怎么寫對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3因一方原因，造成合裝修合同怎么寫同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____裝修合同模板___裝修合同書________元。
12.5由于承包人原因裝修合同電子版，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予裝修合同怎么寫順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：
(一)提交_________ _____________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民裝修合同電子版法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人裝修合同怎么寫負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)_____________________________元(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
14.裝修合同范本簡單2施工期間，甲裝修合同書方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______裝修合同電子版把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午______點(diǎn)_______裝修合同模板電子版分至___裝修合同模板電子版___點(diǎn)______分;
下午___裝修合同___點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
第十五條裝修合同模板其他約定事項______________________________________________裝修合同注意事項別忽視__
第十六條附則裝修合同報價清單
16.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3本合同一式__裝修合同書_______份，雙方各執(zhí)____________份，___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)：_____承包人(蓋章)：______
法定代表人：_______裝修合同模板___
委托代理人：________裝修合同模板電子版__
________年____月____日________年____月____日
鑒證意見：____________
鑒證機(jī)關(guān)(章)________
經(jīng)辦人：______________
_裝修合同注意事項別忽視_______年____月____日
裝飾工程合同13
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的.規(guī)定是錯誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進(jìn)行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同14
甲方(發(fā)包人)：__________________
法定代表人：___________________
地址：_________________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
乙方(承包人)：__________________
法定代表人：___________________
地址：_________________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
工程設(shè)計師：___________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
施工負(fù)責(zé)人：___________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
合同簽訂地址：_________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(建設(shè)部第110號令)及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點(diǎn)，三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 施工地點(diǎn)：________________ 。
1.2 工程裝飾裝修面積：________ 。
1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準(zhǔn))：________________________ 。
1.4 施工內(nèi)容及做法(見附件1：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工項目確認(rèn)表》、附件2：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
1.5 工程承包方式，經(jīng)商定采取下列第____種方式：
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設(shè)備明細(xì)表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件3及附件5：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設(shè)備明細(xì)表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。
1.6 工程期限：
開工日期_____年____月____日;
竣工日期 ________年 ____月 ____日。
1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣________元，金額大寫：____________ (見附件6：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。
若變更施工內(nèi)容或材料等，變更部份對應(yīng)的工程款按實(shí)際發(fā)生另計。
第二條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1 本工程質(zhì)量執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)gb 50096-1999《住宅設(shè)計規(guī)范》、gb 50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、gb 50210-XX《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行g(shù)b 50325-XX《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關(guān)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。
2.3 其它約定標(biāo)準(zhǔn)(在“是”或“否”對應(yīng)的“□”中打“√”或填寫其它標(biāo)準(zhǔn))：
(1) gb/t 18883-XX《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》□是 □否 執(zhí)行;
(2) _________________________________________________。
第三條 甲方責(zé)任
3.1 本合同簽定后________日內(nèi)，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認(rèn)可，甲方或丙方無權(quán)單方面提取款項。
若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應(yīng)的款項屬本工程款的一部分，應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應(yīng)的材料和施工等費(fèi)用款項應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應(yīng)的費(fèi)用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項特約帳戶為：
開戶名：________________
開戶行：________________
帳 號：____________________________
3.2 開工前 天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，并進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采用保護(hù)措施。若甲方自帶設(shè)計方案，在現(xiàn)場交底前還應(yīng)向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工說明文件_______份。
3.3 向乙方提供施工所需水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項，水電費(fèi)用由 方承擔(dān)。負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應(yīng)當(dāng)由甲方支付的相關(guān)費(fèi)用。
3.4遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
3.5 甲方不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)夤艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
3.6 凡涉及3.5款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明，再由房管部門批準(zhǔn)。
3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
3.8 指派 為甲方駐工地代表(如有需要)，負(fù)責(zé)合同履行和對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為甲方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。
第四條 乙方責(zé)任
4.1 根據(jù)施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為乙方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。
4.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。
4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作，做好各項質(zhì)量檢查記錄和階段性工程驗(yàn)收。配合竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
4.5 嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙芾碓O(shè)施。
(2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間，不得擾民及污染環(huán)境;
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任;
(3)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù);
(5)保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;
(6)負(fù)責(zé)將裝修垃圾裝袋，及時清運(yùn)到物業(yè)指定位置，并支付物業(yè)管理所收的相關(guān)費(fèi)用。
4.6 自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費(fèi)。一般材料的.損耗率應(yīng)不高于_______%，特殊材料損耗率的約定：
乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4.7 向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本，根據(jù)工程實(shí)際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)報價。甲乙雙方達(dá)成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結(jié)算價格與預(yù)算價格誤差不超過________%，超出部分由乙方承擔(dān)。
4.8 甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第五條 工程變更
5.1 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預(yù)算造價;如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，參照同類工程價格調(diào)整相應(yīng)費(fèi)用，并告知丙方。
5.2 增加項目所需的費(fèi)用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監(jiān)督發(fā)放(參見3.1款及附件7：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。
5.3 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協(xié)商一致后，調(diào)整相應(yīng)費(fèi)用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應(yīng)的費(fèi)用(以工程預(yù)算為基礎(chǔ))，應(yīng)劃撥 %給乙方作為補(bǔ)償;乙方提議或要求減少施工項目，經(jīng)甲方及丙方同意后，其對應(yīng)的費(fèi)用按原預(yù)算的100%在工程完工后返還給甲方。
第六條 關(guān)于工期的約定
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。工程變更單是竣工結(jié)算和順延工期的依據(jù)。
6.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意并告知丙方。
6.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
6.3 因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責(zé)任由丙方承擔(dān)。
6.5 因設(shè)計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應(yīng)順延，甲乙丙三方均不承擔(dān)該責(zé)任。
第七條 關(guān)于工程質(zhì)量、驗(yàn)收和保修約定
7.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收：
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收(包括水、電等隱蔽工程的驗(yàn)收);
(3)竣工驗(yàn)收(包括室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗(yàn)收);
(3)其他約定的項目驗(yàn)收。
7.2 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，并告知丙方。甲方自接到通知起 日內(nèi)組織工程驗(yàn)收， 日內(nèi)組織室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗(yàn)收(根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗(yàn)收須于竣工七天以后進(jìn)行)，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方(或甲方委托人)在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方和丙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用(看管等費(fèi)用另行約定)。
當(dāng)甲方接受丙方組織工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位時，丙方有義務(wù)督促相關(guān)工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位進(jìn)行工程驗(yàn)收，并協(xié)助驗(yàn)收;因工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位原因造成驗(yàn)收延遲時，由工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位擔(dān)負(fù)延遲責(zé)任。
甲方提前入住，視為驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)自行承擔(dān)工程有關(guān)的質(zhì)量問題，但乙方仍應(yīng)承擔(dān)合同的保修責(zé)任(詳見附件8：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。
7.3 甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。如復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此影響工期，責(zé)任由甲方承擔(dān);若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，責(zé)任由乙方承擔(dān)，但工期也予以順延。
7.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，其返工費(fèi)用及材料費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用及材料費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
7.6 本工程自驗(yàn)收合格后三方簽之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為 年，電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》(詳見附件9：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》)。
第八條 關(guān)于工程款結(jié)算與支付的約定
8.1 款項往來均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束乙方應(yīng)開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。
8.2 本合同生效后，丙方根據(jù)甲方書面認(rèn)可分____次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發(fā)生任何工程質(zhì)量問題時一次結(jié)清。
批次撥款時間付款比例備注
第一次開工前____天____%如提前完工，甲方丙方應(yīng)相應(yīng)提前劃撥相應(yīng)工程款項。保修期滿，付清尾款。
第二次工期過____%，工程進(jìn)度過________%.
8.3 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(rèn)(階段驗(yàn)收)及撥款要求后，甲方和丙方應(yīng)在三個工作日內(nèi)組織前期工程確認(rèn)或階段驗(yàn)收，并在確認(rèn)或階段驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時，應(yīng)在異議解決后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料。
8.4除尾款外的工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見附件10：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程結(jié)算單》)。
8.5 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產(chǎn)生的利息歸 方所有;每批次工程款劃撥手續(xù)費(fèi)用由____方支付。
第九條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
9.1 本工程使用的建筑裝飾材料，應(yīng)為符合工程設(shè)計要求和《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》系列國家標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，并具有法律效力的合格證書或檢驗(yàn)報告。
9.2 甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)組織檢測驗(yàn)收后交乙方保管。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
9.3 甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定室內(nèi)裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
9.4 乙方負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備，經(jīng)組織驗(yàn)收后，由甲方確認(rèn)備案，不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
第十條 有關(guān)安全施工和防火的約定
10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
10.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
10.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條 違約責(zé)任及獎勵約定
11.1 一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給他方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律法規(guī)受到處罰的，最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
11.2 一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)及時通知其他兩方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
11.3 甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。
11.34由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。
11.5 丙方無正當(dāng)理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當(dāng)理由未按約定同意甲方提取工程結(jié)余款，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付結(jié)余款千分之____的違約金。
11.6 開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質(zhì)量的前提下，每提前一天，甲方應(yīng)獎勵乙方人民幣____元。
第十二條 爭議或糾紛處理
12.1 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，經(jīng)甲乙雙方同意，可由丙方進(jìn)行調(diào)解，或提請其他個人或組織調(diào)解。
12.2 本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭議，調(diào)解不成時，選擇以下第____種解決方式：
(1)提請__________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其它約定
13.1 乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償甲方損失。
13.2 施工期間，若甲方或丙方發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違反合同的行為時，有權(quán)要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應(yīng)補(bǔ)救措施，情節(jié)嚴(yán)重時，甲方有權(quán)終止合同。施工期間，甲方無正當(dāng)理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經(jīng)乙方交涉無果時，乙方有權(quán)中止合同。
13.3 施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗(yàn)收后，乙方應(yīng)將門鑰匙交還給甲方。
13.4 工程竣工經(jīng)丙方驗(yàn)收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質(zhì)量的問題，乙方不再承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修服務(wù)。
13.5 其它補(bǔ)充約定：
(1)________________________________________________ 。
(2)________________________________________________ 。
第十四條 附則
14.1 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗(yàn)收、交接完畢，甲方支付相應(yīng)款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應(yīng)尾款后有關(guān)保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
14.2 本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3 本合同附件為本合同的有效組成部分，經(jīng)三方簽(蓋章)后生效，具同等法律效力。
甲方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________
乙方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________
________年____月____日
裝飾工程合同15
填寫合同須知
一、凡在北京地區(qū)承擔(dān)建設(shè)工程設(shè)計任務(wù)的單位，統(tǒng)一使用本合同；
二、填寫本合同時，必須使用正楷，字跡工整清晰，填寫內(nèi)容準(zhǔn)確齊全；
三、本合同中的附件3"委托設(shè)計項目表"，由設(shè)計單位根據(jù)工程特點(diǎn)列表填寫，附于合同后，雙方加蓋合同章和騎縫章；
四、本合同不適用外資、中外合資、中外合作設(shè)計項目；
五、本合同由XX市勘察設(shè)計管理處統(tǒng)一單位編號；
六、本合同由XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會制定，XX市工商行政管理局監(jiān)制，任何單位不得自行翻印。
委托單位：______________________________（以下簡稱甲方）
設(shè)計單位：______________________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑工程勘察設(shè)計合同條例》，以及XX市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計任務(wù)：
工程名稱：
工程地址：
工程任務(wù)批準(zhǔn)文件：__________________________（見附件1）；
XX市城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)文件：____________（見附件2）；
本工程的設(shè)計階段、內(nèi)容、規(guī)模、工程投資（見附件3）。
第二條 設(shè)計資料、設(shè)計階段及設(shè)計文件的提交
本工程設(shè)計依次按初步設(shè)計、施工圖設(shè)計兩個階段開展設(shè)計工作。設(shè)計進(jìn)度依照建設(shè)部規(guī)定的設(shè)計周期，并考慮甲方對該項工程的實(shí)際要求以及乙方的可能，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，約定如下：
�。ㄒ唬┘追綉�(yīng)以書面形式提交下列建設(shè)文件與設(shè)計資料：序號文件內(nèi)容或名稱文件提交日期備注
�。ǘ┮曳桨醇s定的時間提交下列設(shè)計文件：序號設(shè)計文件名稱份數(shù)交付日期備注提交設(shè)計文件的份數(shù)以國家物價局和建設(shè)部的規(guī)定為準(zhǔn)，超出部分另行收費(fèi)。（三）設(shè)計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定，則可待設(shè)計工作進(jìn)行到可確定時，甲乙雙方另行簽訂《階段設(shè)計協(xié)議書》，作為本合同的附件執(zhí)行。
第三條設(shè)計收費(fèi)及支付方法
�。ㄒ唬┍竟こ淘O(shè)計收費(fèi)按照國家和XX市現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。甲方要求設(shè)計單位超出規(guī)定設(shè)計周期趕工提供設(shè)計圖紙，設(shè)計單位可以收取最高不超過設(shè)計費(fèi)的三分之一的趕工費(fèi)，具體數(shù)額由甲乙雙商定。
（二）本工程設(shè)計收費(fèi)詳見附件3"委托設(shè)計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預(yù)付估算設(shè)計費(fèi)總額的20%作為合同定金，設(shè)計工作完成后，定金抵做工程設(shè)計費(fèi)。
（三）乙方向甲方提交初步設(shè)計文件時，甲方向乙方撥款付應(yīng)付設(shè)計費(fèi)總額的30%（不含定金）。
�。ㄋ模┮曳较蚣追教峤皇┕D設(shè)計文件時，甲方向乙方按設(shè)計概算結(jié)清全部工程設(shè)計費(fèi)。
（五）對采用先進(jìn)技術(shù)而節(jié)約投資、縮短工期或在建成后有顯著經(jīng)濟(jì)效益的設(shè)計，經(jīng)XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會會同有關(guān)部門確認(rèn)后，可適當(dāng)增收工程設(shè)計費(fèi)。增收金額按XX市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未定具體標(biāo)準(zhǔn)的，由甲、乙雙方商定。
�。┍竞贤趫�(zhí)行期間，如遇國家規(guī)定的`設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時，甲乙雙方已定的設(shè)計收費(fèi)額應(yīng)按新標(biāo)準(zhǔn)重新核定，并按核定后的設(shè)計收費(fèi)額進(jìn)行結(jié)算。
第四條雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追截�(zé)任
1、如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關(guān)建設(shè)文件和設(shè)計資料，并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計費(fèi)。
3、負(fù)責(zé)本工程各階段設(shè)計文件向規(guī)劃設(shè)計管理部門的送審報批工作，并負(fù)責(zé)將報批結(jié)果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進(jìn)行現(xiàn)場設(shè)計或派駐現(xiàn)場設(shè)計代表時，應(yīng)向乙方正式發(fā)出邀請書，并且負(fù)責(zé)乙方必要的工作條件，所需費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)，不計入工程設(shè)計費(fèi)總額之中。
5、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時，所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、在不增加工程設(shè)計費(fèi)總額的情況下，甲方有責(zé)任就本工程設(shè)計中所采用的新技術(shù)、新材料等項目，協(xié)助乙方辦理技術(shù)合同中應(yīng)由甲方辦理的有關(guān)手續(xù)。技術(shù)合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
�。ǘ┮曳截�(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件，并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家和XX市的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作。負(fù)責(zé)該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題。按規(guī)定參加該工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和竣工的驗(yàn)收。
第五條工程設(shè)計版權(quán)
本工程的設(shè)計版權(quán)全部屬乙方所有，甲方有責(zé)任對此給予保護(hù)，不得將本工程的設(shè)計造型、設(shè)計文件、及有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、復(fù)制、描繪或提供給第三方使用，亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設(shè)之用。
第六條違約責(zé)任
�。ㄒ唬┯捎诩追阶兏媱澣蝿�(wù)書、建設(shè)條件、施工技術(shù)條件、已選定的設(shè)計方案、已批準(zhǔn)的初步設(shè)計、已提交的使用要求、文件和資料等，給乙方造成設(shè)計返工時，雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實(shí)際返工日向乙方支付費(fèi)用，每日按_____元計算。如變更導(dǎo)致重新設(shè)計的，則按本合同第七條執(zhí)行，結(jié)清應(yīng)付設(shè)計費(fèi)，結(jié)束本合同關(guān)系并重新簽訂合同。（二）甲方未在本合同第三條所約定的時間內(nèi)交付工程設(shè)計費(fèi)時，甲方從應(yīng)付設(shè)計費(fèi)的次日起計算，每延誤一天，關(guān)系并重新簽訂合同。
�。ǘ┘追轿丛诒竞贤谌龡l所約定的時間內(nèi)交付工程設(shè)計費(fèi)時，甲方從應(yīng)付設(shè)計費(fèi)的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應(yīng)付工程設(shè)計費(fèi)的_____償付違約金。
（三）由于甲方違反本合同第五條之約定，乙方有權(quán)向甲方提出償付違約金的要求，違約金額為甲方向乙方應(yīng)支付全部設(shè)計費(fèi)的兩倍，并承擔(dān)違反政府有關(guān)規(guī)定及法律的責(zé)任。（四）由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計階段設(shè)計費(fèi)的_______違約金。（五）由于乙方設(shè)計錯誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時，乙方有責(zé)任在設(shè)計上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施，并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設(shè)計費(fèi)。
�。┘追讲宦男泻贤瑫r，乙方不返回定金，且按乙方實(shí)際完成工作量另付設(shè)計費(fèi)。乙方不履行合同時，應(yīng)雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設(shè)計費(fèi)。
第七條合同生效、中止與結(jié)束
（一）本合同需經(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章，并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權(quán)的委托代理人的簽字（或蓋章）方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準(zhǔn)。
�。ǘ┘滓译p方因故需變更或終止本設(shè)計合同時，應(yīng)提前一個月書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。
�。ㄈ┮蚣追皆蛞笾型就Ｖ乖O(shè)計工作的，已付定金不退還；當(dāng)設(shè)計工作進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計階段不足一半時，甲方應(yīng)支付該階段設(shè)計費(fèi)的一半；設(shè)計工作進(jìn)行到超過該設(shè)計階段的一半時，甲方應(yīng)支付該階段設(shè)計費(fèi)的一半；設(shè)計工作進(jìn)行到超過該設(shè)計階段的一半時，甲方應(yīng)支付該階段的全部設(shè)計費(fèi)。同時，按本條第（二）款辦理，結(jié)束本工程甲乙雙方合同關(guān)系。（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費(fèi)之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第八條不可抗力
本合同在執(zhí)行過程中，若發(fā)生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時，甲乙雙方可協(xié)商解決，不受本合同有關(guān)條款的約束。
第九條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
1、向XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會申請調(diào)解；
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁；
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
4、其它解決方式：
第十條未盡事宜與附加條款
�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
�。ǘ┍竞贤郊訔l款如下：
______________________________________________________________________________________________
本合同正式一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。副本____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。
合同簽訂地點(diǎn)：XX市_____________區(qū)（縣）
建設(shè)單位：設(shè)計單位：
單位法人代表：______________單位法人代表：
委托代理人：______________委托代理人：
單位地址：______________單位地址：
單位電話：______________單位電話：
郵政編碼：______________郵政編碼：
開戶銀行：______________開戶銀行：
開戶帳號：______________開戶帳號：
年月日年月日
【裝飾工程合同】相關(guān)文章：
裝飾工程合同02-18
住宅裝飾工程合同03-05
涂料裝飾工程合同02-25
建筑裝飾工程合同03-09
裝飾工程的合同范本02-12
裝飾工程合同范本02-21
裝飾工程分包合同02-06
裝飾裝修工程簡單合同12-30
裝飾工程合同書12-31
裝飾工程施工合同02-02