定作合同匯編8篇
隨著時間的推移,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的定作合同8篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
定作合同 篇1
合同編號:____________
定作方:____________________________________
承攬方:____________________________________
簽訂地點:__________________________________
簽訂時間:____________年_______月_________日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規(guī)格型號
計量單位
數量
價款或酬金
交貨數量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫。)
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的'方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承 攬 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
定作合同 篇2
合同編號:_________
定做人:_________
承攬人:_________
簽訂地點:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
第一條定作物、數量、報酬、交付期限
第二條承攬人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
_________。
第四條定作物的技術標準、質量要求:
_________。
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
_________。
第六條加工物的`包裝要求及費用負擔:
_________。
第七條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
_________。
第八條承攬人發(fā)現定做人提供的圖紙、技術要求不合理的,在_________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書的_________日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物的交付方式及地點:
_________。
第十一條定作物的檢驗標準、方法、地點及期限:
_________。
第十二條報酬的結算方式及期限:
_________。
第十三條定作人在_________年_________月_________日前交定金(大寫)_________。
第十四條本合同解除的條件:
_________。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
_________。
第十七條合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項:
_________。
定作人 承攬人
定作人(章): 定作人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日 年月日 年月日
定作合同 篇3
甲方:___________________________ 合同編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則,就服裝定作事宜,經協商一致,訂立本合同。
第一條 定作標的物
1.貨號:____________________。
2.名稱:____________________。
3.面料質地:________________。
4.顏色:____________________。
5.數量:____________________。
第二條 定作物質量
1.質量標準
雙方商定定作物質量標準為應符合第一條中有關名稱、面料質地及顏色等規(guī)定的要求。
2.質量檢驗方法
定作物質量系用____________方法檢驗。
第三條 定作物包裝
1.定作物的包裝物由乙方提供并承擔包裝費用。
2.定作物包裝標準為:____________________。
第四條 承攬方式
1.乙方以自己的材料、設備、技術和勞力完成定作物。
2.甲方選擇定作物款式及面料。
3.乙方在工作期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。
第五條 定作物交付方式及期限
1.定作物交付的方式為:乙方送貨。
2.到貨地點:乙方將定作物送至____________。
3.定作物交付期限為:本合同簽署之日起____日內。
4.定作物交接手續(xù):甲方應于收貨時簽署定作物交接清單。
第六條 定作物驗收
1.甲方收到定作物時,應立即對定作物的質量、顏色、數量及包裝進行驗收,并于____個工作日內提出書面異議。甲方未于前述期限內提出書面異議,視為定作物質量、顏色、數量及包裝符合合同規(guī)定。
2.甲方提出書面異議后,乙方應按甲方要求對定作物進行修改或退換。
第七條 報酬支付
1.報酬
定作服裝單價為人民幣_____元整(大寫:_____)每套,共計人民幣_____元整(大寫:_____)。
2.支付方式
甲方以_______________方式支付貨款。
3.支付期限
。1)本合同生效之日起_____個工作日內支付人民幣_____元整(大寫:_____);
。2)甲方對定作物驗收合格之日起_____個工作日內支付人民幣_____元整(大寫:_____)。
第八條 定作物風險責任
1.風險責任的約定
定作物交付給甲方之前,風險責任由乙方承擔;甲方收到定作物之后承擔已收定作物的風險責任。
2.遲延交貨或拒收定作物的風險責任
。1)非因不可抗力或甲方原因,乙方遲延交貨,定作物風險責任于實際交付日轉移;
(2)非因不可抗力或乙方原因,甲方拒絕接收定作物,定作物風險責任于本合同規(guī)定的交付日轉移。
第九條 違約責任
1.甲方違約責任
。1)甲方逾期付款,每逾期1日,按未付貨款萬分之_____向乙方支付違約金;
。2)甲方違反合同規(guī)定拒絕接收定作物,應當承擔支付報酬的義務,并賠償乙方因此所受的損失。
2.乙方違約責任
。1)乙方不能交貨,應向甲方退還所收報酬,并支付不能交付部分報酬的20%作為違約金。
。2)乙方所交付定作物質量、顏色、數量及包裝不符合同規(guī)定,如甲方同意接收,應當按質論價;如果甲方不同意接收,應根據定作物具體情況,由甲方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用,乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
(3)因定作物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔相應的費用;甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失,乙方應支付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,因包裝不符合規(guī)定造成定作物損壞或滅失的,乙方應負責賠償。
第十條 陳述和保證
1.甲方向乙方陳述和保證如下:
。1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
。2)其有權進行本合同規(guī)定的交易,并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本合同;
。3)本合同自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。
2.乙方向甲方陳述和保證如下:
。1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
。2)其有權進行本合同規(guī)定的交易,并已采取所有必要的'公司行為授權簽訂和履行本合同;
。3)本合同自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。
第十一條 權利的保留
任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十二條 后繼立法_
除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更,經協商一致對本合同進行修改或補充,但應采取書面形式。
第十三條 爭議的解決
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發(fā)生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第____種方式解決:
(1)將爭議提交____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向____人民法院提起訴訟。
第十四條 合同生效及其它
1.本合同于雙方授權代表簽署并加蓋公章之日起生效。
2.本合同正本文字為中文。
3.本合同正本一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯系電話:________________________ 聯系電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
定作合同 篇4
合同編號:____________
定作人:______________ 簽訂地點:_____________
承攬人:______________ 簽訂時間:_____________
第一條 定作物(注:空格如不夠用,可以另接)
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數量
報酬
單價
總價
合計人民幣金額(大寫):
¥:
第二條 承攬人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)
材料名稱
商標
規(guī)格型號
生產廠家
計量單位
數量
質量
材料費
單價
總價
合計人民幣金額(大寫):
¥:
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:___________________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:___________________
第五條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:____________
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求:__________________
第八條 定作物的技術標準、質量要求:____________________
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔:____________________
第十條 定作物的`交付方式、期限及地點:___________________________
第十一條 定作物的驗收標準、方法、期限及地點:___________________
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________
第十三條 定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_____________元。
第十四條 結算方式及期限:___________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
。ǘ______________________________
第十七條 定作人違約責任:________________
承攬人違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決。(只能選擇一種)
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙___________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:__________________
定 作 人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 帳號:
稅號: 郵政編碼:
定作合同 篇5
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
鑒于甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
根據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條 定作物概況
第二條 定作物的材料要求
1、承攬人應當依照合同約定選用原材料,并接受定作人檢驗。
2、承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求,提供原材料質量合格證明等有關資料。
第三條 定作物的質量要求和技術標準
1、定作物的技術標準和質量要求:XXX。
2、定作物的包裝要求及費用負擔:XXX。
3、定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。
4、定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條 價金的構成及結算
1、項目價金構成:該價金包括____________________。
2、項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內,乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢后______日內,乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
3、外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序:
4、網下審查程序:甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
網下審查需乙方提交:合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。
5、網上審查程序:甲方所屬單位業(yè)務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)
網上審查時,乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
6、乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時,每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
7、本項目按下列第______項方式支付
(1)一次總付:項目最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內向乙方全額付款。
(2)分期支付
本合同生效后_______日內,支付合同價款_______%的預付款;
(按進度支付);
項目最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內支付合同價款的______%,其余______%作為質量保證金,質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。
8、甲方向乙方支付價款前,乙方應先將符合甲方財務要求的發(fā)票提交給甲方。
9、乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責,甲方不承擔此信息外的任何責任。
收款人:________________________。
開戶行:________________________。
賬號:__________________________。
第五條 交貨與驗收
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。
2、定作物的交付方式及地點
(1)交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。
(2)交貨地點:________________________。
3、驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準,如合同未明確約定的,按照合同法的有關規(guī)定辦理。
4、驗收方式:_____________________________。
5、驗收時間:定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復,逾期未答復的以定作人驗收結果為準。
6、驗收結果與合同約定不符,承攬人應無償負責修整或重做。
7、驗收過程中因質量等方面出現異議,應提交技術監(jiān)督機構進行鑒定,以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。
第六條 質量保證
1、質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
2、質量保證期內,由于承攬人責任導致質量事故時,則質量保證期應自承攬人整改,定作人重新驗收合格后另行計算。
3、質量保證期內,出現質量問題,承攬人負責返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的,質量保證金將不再返還,實際損失超過質量保證金的,按實際損失承擔賠償責任。
4、定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。
第七條 技術資料的提供及保密要求
1、定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料,承攬人應當認真核對,承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的,應在_______日內向定作人提出書面異議或說明,定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的,視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。
2、承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密,未經定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
第八條 雙方的權利義務
1、定作人的權利
(1)對承攬人加工過程進行監(jiān)督檢查,發(fā)現承攬人工作不符合約定的,有權要求承攬人返工、修理或者重作。
(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
(3)根據工作需要調整工作量。
(4)要求承攬人提供必要的'使用指導。
(5)其他約定:_____________________________________________________________。
2、定作人的義務
(1)中途變更加工物數量、規(guī)格、質量或設計等,應提前日通知承攬人。
(2)按約定驗收定作物。
(3)按約定支付合同價款。
(4)承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時,定作人有義務協助。
(5)其他約定:____________________________________________________________。
3、承攬人的權利
(1)要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。
(2)定作人中途變更加工定作物數量、規(guī)格、質量或設計要求的,有權要求其支付相應價款。
(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
(4)按合同約定收取價款。
(5)其他約定:_____________________________________________________________。
4、承攬人的義務
(1)定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的,應及時通知定作人。
(2)按合同約定的標準和要求進行加工制作。
(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
(4)未經定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
(5)加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
(6)按合同約定及時提交工作成果,并提交必要的技術資料和質量證明。
(7)其他約定:_____________________________________________________________________________。
第九條 違約責任
1、承攬人未按期交貨,每逾期一日,應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
2、如發(fā)生5、6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應承擔賠償責任。
3、未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。
4、定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
5、定作人中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
6、任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。
7、發(fā)生其他違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第十條 不可抗力
1、由于不可抗力,如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致不能完全或部分履行本合同義務,受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任,但應在不可抗力發(fā)生后______小時內及時通知對方,并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。
2、因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的,應就擴大的損失負賠償責任。
第十一條 爭議的解決
1、因合同發(fā)生爭議,雙方應協商解決。
2、如協商不成,可選擇下列第______項確定:
3、向____________仲裁委員會申請仲裁;
4、向____________人民法院提起訴訟。
第十二條 知識產權的瑕疵擔保
因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權,應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵,不會發(fā)生侵犯第三方專利權、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權利的情況,提供方應負責與第三方交涉,并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。
第十三條 合同的生效、變更、解除和終止
1、本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強制性規(guī)定的,以實際履行日期為合同生效日期。
2、雙方協商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。
3、發(fā)生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同,但應向對方發(fā)出書面的合同解除通知,通知到達對方時合同解除。
(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現;
(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨,定作人有權解除合同;
(3)定作物質量不符合約定,且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的,定作人有權解除合同;
(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權解除合同;
(5)定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應當予以賠償。
4、發(fā)生下列情形之一的,本合同的權利義務終止:
(1)合同已經按照約定履行完畢;
(2)雙方協商解除合同;
(3)法律規(guī)定的其他情形。
5、合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第十四條 通知與送達
1、所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出,并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。
(1)親自送達的,有簽收回執(zhí)。
(2)通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的,郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
(3)通過電傳或者傳真送達的,有回執(zhí)。
2、本合同所指送達日期,除已有明確規(guī)定外,凡直接送達的,均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的,以郵局郵戳注明的收件日期為準,沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執(zhí)確定的送達日期為準。
3、本合同通知及送達的詳細信息如下:
定作人(甲方):______________
通訊地址:____________________
聯系人:______________________
聯系電話/傳真:_______________
承攬人(乙方):______________
通訊地址:____________________
聯系人:______________________
聯系電話/傳真:_______________
第十五條 其他約定
1、定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
2、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
3、本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。
4、如雙方預料到本合同履行過程中,可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患,雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂,同時生效。
5、本合同一式____份,定作人執(zhí)______份,承攬人執(zhí)______份,每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:___________________________乙方:_____________________
法定地址:_____________________ 法定地址:_________________
法定代表人:___________________ 法定代表人:_______________
(或授權簽約人):_____________ (或授權簽約人):_________
聯系電話:_____________________ 聯系電話:_________________
銀行賬號:_____________________ 銀行賬號:_________________
定作合同 篇6
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據《民法典》及相關法律法規(guī),甲、乙雙方經協商一致,就項目木制作產品供貨事宜達成以下協議,以供雙方共同遵守:
一、產品基本情況
1.基本情況
總價款:¥:元
其他相關費用:□送貨費元□安裝費元□測量、設計費:元
□其他費用:元
總計金額(大寫):佰拾萬仟佰拾元角¥:元(包含稅費)
2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致,具體應達到以下標準:
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質門生產安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據定作方需求,在前將設計圖紙一式兩份交定作方,并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失),由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的,定作方應遵守保密義務。
□定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。
2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方后日內,承攬方應當進行檢查復核。承攬方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知后日內書面回復。
3.承攬方進行工作期間,發(fā)現提供的設計要求不合理,應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議后的日內予以答復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
5.因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內,定作方應支付%即人民幣(大寫)(¥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫)(¥元),定作方于驗收結束后天內支付。
3.約定收款賬戶:
指定收款賬號:。
開戶行:。
戶名:。
四、轉包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間:年月日
2.交貨地點:。
3.交貨方式:□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝,驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單,驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工,返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期,在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用,承攬方負責維修,費用由承攬方承擔。
質保期內承攬方應在接到定作方通知后24小時內進行維修或更換處理,并承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修,甲方有權自行組織維修,所產生的費用由乙方承擔。
2.保用期后,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
3.保用期內非產品質量原因,而因其它原因造成產品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金,同時仍應履行交貨義務。
逾期超過十五天的,定作方有權解除合同,并要求承攬方雙倍返還定金,并返還定作方已經支付的全部貨款。
承攬方交付的.定作物不符合合同規(guī)定,可由定作方暫時代為保管,承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經同意將承攬工作轉包給第三人的,定作方有權拒收,承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應當按照要求加工,并承擔逾期交付的責任,按照15.2條款處理。
未經定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權解除合同,并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
逾期超過十五日的,承攬方有權解除本合同。解除合同時,定作方已經支付的款項不再退還,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作,經催告后定作方在合理期限內仍不履行的,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同,應賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過合同規(guī)定期限領取定作物的,應當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的,承攬方有留置定作物的權利。雙方約定,承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少于60天)如前述履行債務期間屆滿,定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產折價變賣或拍賣,但以未支付報酬總額為限,超出此范圍的,定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協議一式二份,協議各方各執(zhí)一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3.本協議經各方簽署后生效。
簽署時間:年月日
定作方(蓋章):
聯系人:
聯系方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯系人:
聯系方式:
地址:
定作合同 篇7
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條
第二條 加工成品質量要求:。
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數量,質量:
(1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
。1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:
。1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:
。1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
。ㄈ纾1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的.酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%或酬金總額的%違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行同期貸款利率的3倍向承攬方支付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸費用。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何可以直接向(定作方/承攬方)所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。
定作方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作合同 篇8
甲方:________________
辦公地址:____________
聯系電話:____________
傳真:________________
XX編碼:____________
乙方:________________
辦公地址:____________
聯系電話:____________
傳真:________________
XX編碼:____________
為了促進____賽事活動的開展,保障各類賽事紀念物品的供應,甲乙雙方根據各自職能簽署____賽事定作合同。本合同中,甲方是體育賽事運作機構,負責制作本合同項下帶有“____”名稱(以下稱“名稱”)及帶有____XX記(以下簡稱“XX記”)的禮品、紀念品。乙方是經甲方選定、并接受甲方定作帶有“XX記”、“名稱”禮品、紀念品的單位,乙方是合法存續(xù)的企業(yè)法人,管理規(guī)范,敬業(yè)守信,其加工及服務人員均符合相應技術或專業(yè)資質的標準。(乙方法人營業(yè)執(zhí)照及其員工技術或專業(yè)資質證書作為本合同附件三)經甲乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國體育法》以及有關的法律法規(guī)的規(guī)定,為明確雙方的權利義務,就有關事宜達成如下協議:
第一條定義
1.定作:指本合同項下,經甲方書面認可并選定的乙方設計、定作的帶有“XX記”及“名稱”的產品。
2.產品:是指甲方選定的帶有“XX記”及“名稱”的領帶、絲巾及紀念章的禮品和紀念品。
3.XX記:指由_______組成的XX記,詳見附件一。
4.產品資料:包括但不限于與產品有關的帶有“XX記”及“名稱”的設計方案、圖紙、樣稿等書面資料。
第二條定作與服務
1.聘用:甲方委托乙方按照甲方的指導與監(jiān)督提供服務,依據本合同項下的條款和條件,設計、定作和交付產品。甲方據此授予乙方對“XX記”和“名稱”有限的、非獨家的、不可轉讓的使用許可,即乙方可棄受委托期限內僅為在產品上,以及與其相關的包裝、標識或其他組成部分中使用和復制“XX記”和“名稱”。
2.定作與服務:乙方保證,所有定作與服務的員工均按照本行業(yè)適用的高標準,以負責的方式履行義務。甲方有權對乙方的服務行使總體監(jiān)督、隨時現場檢查權、控制和審批權,乙方應予以充分配合并不得阻撓。這一監(jiān)督權包括有權檢查并就服務的具體事項提出意見和建議。
3.人員的配置:所有服務均由乙方的全職雇員提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服務,應經過甲方的事先書面批準或認可。
未經甲方書面同意,乙方不得將本合同項下產品分包、轉包或轉讓,一經發(fā)現,甲方有權單方面終止本合同。
4.產品質量:產品的質量、規(guī)格、式樣、色彩、材質等要求必須符合國家相應質量標準并同時應與甲方書面認可的樣品保持完全一致,且不能存在任何質量瑕疵。
5.按時交貨:乙方同意,如果不能按照合同規(guī)定的時間交貨,乙方應立即以書面形式向甲方說明該等情況,并承擔違約責任和支付因遲延交貨給甲造成的實際損失。
甲方對產品的各項要求,以產品訂單為準(詳見附件二)甲方在雙方書面約定的交貨日期前____天向乙方發(fā)送仃單,乙方須按訂單確定的各項交貨條件交付產品。
6.未經甲方的預先書面批準,乙方不得直接或間接從事或允許以下事項:
(1)為授權范圍之外的任何個人或實體制造授權產品或向任何個人或實體銷售產品,或通過任何其他方式將產品流入市場。乙方如有以上行為,一經發(fā)現,甲方有權單方面終止本合同;
(2)對于不合格產品及甲方因產品存在質量問題而拒的產品的處置由乙方自行解決并承擔相應費用。
7.非獨家權利:乙方理解并同意,本合同并未在甲、乙雙方間建立任何排他性關系。
第三條交貨與驗收
1.乙方理解并同意,甲方在本合同第四條承擔付款義務的前提條件是乙方全面交付驗收合格的產品并遵守其在本合同項下的全部義務。
2.對于實際產品與樣品不符或存在任何制造或包裝方面缺陷的產品,甲方在驗貨時不予接收,并由乙方承擔退還的全部費用。
3.乙方應按照甲方指定的交貨地點,于本合同項下各筆訂單確定交貨時間和地點交貨、
4.甲方應與乙方交貨時在交貨地點進行現場驗貨,并經驗收合格后,在入庫單(“送貨單”)上簽字。甲方在入貨后一個月內,對于質量不合格產品,有權提出異議并要求退貨,乙方應予接受,并承擔相應責任。
5.如果乙方在簽約、定作、制造、供貨或驗收過程中有偽造、欺作、隱瞞主要事實或產品缺陷等行為的,即使甲方向乙方出具了驗收合格的證明,該驗收合格證明亦不具備任何法律約束力。
第四條付款
1.除非本合同第三條另有規(guī)定,所有產品的單位購買價,均應視為已經包含了向甲方交付單位產品所適用的所有包裝、運輸、保險、稅款等的費用。
2.甲方應于收到同類別產品的全部貨物及其發(fā)票這兩個日期當中較晚日期之后的____個工作日內,向乙方支付同類別產品的全部貨款,但本合同另有約定的除外。
第五條乙方的承諾
1.乙方確認并接受甲方及其組織活動的形象和價值,并同意在提供服務時,均以促進和提升甲方和其組織活動的形象、利益為宗旨。
2.乙方確認,接受甲方委托是基于乙方的服務對于公眾及甲方已具有較高的聲譽。因此,乙方同意,不得采取任何方式或為任何目的而向任何第三方或向公眾聲明其已得到甲方的“選定”、“首選”或“認可”。
3.乙方承諾并同意:
(1)在本合同委托期內依照本合同條款約定制造、定作和交付產品;
(2)始終以有利于甲方的聲譽、形象和名譽為宗旨從事商業(yè)活動;
(3)不從事任何欺作、誤導或不道德行為,包括但不限于對任何賽事合作伙伴或制造商的任何競爭對手的任何低毀;
(4)不得對任何產品進行虛假或誤導性的陳述以及從事任何非法或欺作性活動或廣告宣傳;
(5)不得為任何產品而向任何一方索要或接受任何賄賂、回扣、或其他暗含的或非法的傭金或款項;
(6)不得直接或間接從事或授權制造、分配或出售任何假冒產品;
(7)確保產品優(yōu)質、安全,并符合其設計用途;
(8)確保產品或其資料不侵犯或違反任何第三方的任何權利;
(9)確保甲方委托定作的產品不在市場上稍售;
(10)未經甲方書面同意,不得授權自己的子公司或關聯公司使用“名稱”和“XX記”;
(11)在本合同有效期內,乙方僅為履行本合同之目的',使用甲方“名稱”和“XX記”,該權利只能在執(zhí)行本合同范圍內使用,不得將該權利延伸到本合同內容以外。
第六條保密信息的使用
乙方確認,在提供服務的過程中,乙方可能會得到甲方保密信息,包括但不限于:財務、人員信息、客戶信息、產品價格、產品的修改和計劃信息等。乙方同意,所有保密信息均具有保密性質,并為甲方專有。乙方僅為提供服務之目的使用保密信息,不得為任何其他目的使用或授權使用全部或部分的保密信息。
本合同終止后,乙方在本合同項下保密義務在兩年之內并不隨之終止。
第七條知識產權保護
1.乙方承認并確認,“XX記”、“名稱”以及相關的知識產權均受到《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國著作權法》、《特殊標志保護條例》和其他法律法規(guī)的保護。所有本合同項下產品的資料均依照甲方的要求預定和制造,并均應于完成時,視同自動成為甲方獨家的、排他的、永久的資產,且不論產品資料是否最終為甲方所采用。甲方擁有這些產品資料的全部著作權、專利權、商標權和其他知識產權。甲方應被視為產品資料的唯一作者;
產品應被認定為適用于法律意義上的、為甲方提供的“委托創(chuàng)作作品”。如果甲方需要再生產本合同項下的產品,在同等條件下應繼續(xù)委托乙方提供該等服務;如果有其他的委托安排,需經合同雙方另簽書面協議。
若甲方不再需要本合同項下的產品,在接到甲方書面通知后,乙方承諾立即停止加工制造產品或向第三方透露產品設計信息。
2.乙方保證其定作的產品的一部分或全部均不受第三方提出的侵犯其產品專利權、商標權或其他知識產權的訴訟或仲裁。
3.甲方承認并確認,其他不帶有“XX記”和“名稱”等的產品設計樣稿版權歸乙方所有。但甲方在本合同有效期內可以無償使用。
4.甲、乙雙方共同承諾
尊重知識產權,遵守國家有關知識產權保護的政策和法律;
保證向對方所提供信息的準確性,可靠性和完整性;
保持良好的商業(yè)道德,雙方應真誠合作,不做損害對方利益的事。
第八條合同的整體性
本合同(含附件)包含了雙方對本合同的全部理解,并取代以前所有的有關口頭、書面的意向、安排和約定。對本合同的任何修改或補充,應以補充協議的形式進行。補充協議構成本協議的一部分,須經雙方授權代表簽字、蓋章后生效,并與本合同正本具有同等的法律約束力。
第九條合同的期限
本合同自________年____月____日生效,自________年____月____日止。
第十條違約責任
1.如果本合同的任何一方實質違背本合同而致使本合同終止,守約方有權要求違約方承擔違約賠償責任。
2.如果因乙方原因,導致交貨日期遲延,乙方應按日向甲方償付不能交貨部分和逾期交貨部分貨款總值____%的違約金;如果交貨的產品數量少于合同項下訂單的數量,乙方應當向甲方支付違約金____萬元并賠償由此給甲方及其客戶造成的直接或間接損失;如果交貨的產品數量多于合同項下訂單的數量,甲方有權拒收。如因不可抗力導致交貨日期推延或供貨數量少于合同的約定數量,乙方應于供貨截止日期前書面通知甲方,并協商具體解決方式。
第十一條保證陳述
雙方互相陳述、保證和承諾如下:
1.雙方均具有完全的權利和法律權限或有效的授權簽訂和履行本合同。
2.本合同經雙方簽署,即依其中條款構成對雙方合法、有效和有約束力的責任。
第十二條遵守法律
如果有合理的原因相信本合同的任何條款違反了國家或地方的法律法規(guī),那么雙方須及時修改本合同以遵守法律。但是如果修改令本合同喪失了其根本目的,那么將認同雙方同意終止。如果本合同因本條而終止,款項應支付至終止日的履行程度。那些為將來而已支付的款項應按比例退還,除了明確規(guī)定在協議終止后仍然有效的條款以外,任何一方將不就本合同而負任何義務或責任。
第十三條不可抗力
1.不可抗力是指在簽訂本協議時不能預見到的,阻礙其實際履行義務的,不可避免又無法克服的客觀情況。就本協議而言,不可抗力事故包括地震、火災、水災、臺風、海難等自然現象以及戰(zhàn)爭和爆炸;
2.因不可抗力的發(fā)生,該方應及時書面通知對方,而不構成該方違約,無須承擔違約責任或者其他賠償責任;
3.因不可抗力引發(fā)的問題,甲、乙雙方應通過協商解決,使本合同能合理地繼續(xù)履行。但是因不可抗力延誤持續(xù)____個月以上時,則任何一方均有權以書面方式通知對方終止本合同;
4.乙方在本合同終止后,應立即停止使用“XX記”和“名稱”。
第十四條合同的變更、解除、終止
本合同自雙方簽署蓋章之日起生效,有效期至合同終止或者雙方權利義務均履行完畢之日(以較晚發(fā)生者為準)
1.本合同生效后具有法律約束力,雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時,除本合同已約定外,須經雙方協商一致達成新的書面協議。在新的書面協議未達成之前,本合同依然有效。
2.本合同的修改、變更、解除、終止,均應以雙方法定代表人或授權代表簽章的書面文件為準。
3.除了本合同中或根據法律規(guī)定的補救方法以外,在不影響提出終止的一方的其他法律權力的前提下,任何一方有權在出現下列情況時終止本合同,自另一方收到終止通知時生效:
(1)另一方在執(zhí)行本合同條款時發(fā)生大重違約,而且在違約方收到違約通知的____天內未能糾正;或
(2)另一方在本合同中的任何陳述或保證被證明有重大的不正確或不準確;
(3)另一方不履行合同使本合同目標不能實現;或
(4)另一方因解散、破產等因素喪失履約能力。
4.如果甲方或乙方未能遵守或履行本協議中的義務,并在守約方書面要求兩周后仍不履行,守約方可以書面形式通知對方終止合同,并按損失要求賠償。
5.本合同因為在此所述的任何原因而終止,都不解除任何一方履行至終止日前的責任,或者是履行終止后仍然有效的條款的責任。
第十五條爭議的解決
因本合同引起或與本合同有關的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,雙方均可選擇以下爭端解決機制:
1.提請北京市仲裁委員會按照該會仲裁規(guī)則進行仲裁;
2.訴至有管轄權的人民法院。
第十六條其他
1.所有根據本合同要求和許可發(fā)出的通知都必須是書面的,在親手送達或在以特快專遞(需要有回執(zhí))發(fā)出三天后視為正式生效。
2.本合同構成雙方之間就本合同所述內容的全部理解,取代所有先前其他或同期的有關所述內容的協議。
3.甲乙雙方確認,在合作期間,一方可能得到另一方的保密資料。雙方同意除非為了履行本合同而需要使用保密資料,雙方將保護保密資料,只在履行本合同時對同樣知道該等資料是保密資料并同意保密的人等披露保密資料。披露以所需知道的范圍為限。保密責任不包括非經一方違反保密責任而已為公眾所知或根據法律要求披露的資料,本合同終止之后保密責任繼續(xù)有效。
4.本合同未經雙方同意并特別指明是時本合同的修改,以書面形式經雙方授權代表簽署,不得修改。
5.一方未對另一方違反本合同條款行為或之后的違約行為作出反對或采取行動不得視為棄權。本合同中的權利和補救方式是累積性的,任一方行使一項權力或補救不排除或放棄其對其他權利和補救方式的行使。
6.本合同中標題是只為方便查閱,不構成本合同的實質內容。
7.任何一方沒有另一方的事先書面許可不得轉讓或授權本合同下的權利和/或責任。本合同和其中所有條款對雙方有效,也對雙方各自的繼承和批準的轉讓人有效。在任何情況下,允許的轉讓都不能免除出讓人的責任。
8.本合同附件構成本合同的一部分,與合同條款同樣有效,對合同雙方構成約束力。
9.本合同正本一式____份,雙方各執(zhí)____份;
10.本合同未盡事宜,由雙方另行協商解決。
附件1:XX記標準圖
附件2:產品訂單
附件3:乙方法人營業(yè)執(zhí)照及其員工技術或專業(yè)資質證書
甲方_________(公章)乙方______(公章)
代表_________(簽字)代表______(簽字)
電話:______________電話:____________
________年____月____日________年____月____日
【定作合同】相關文章:
定作加工合同07-10
加工定作合同04-14
定作合同范本03-04
最通用的定作加工合同05-08
定作合同集錦五篇05-04
加工定作合同格式10-29
定作合同集合8篇05-07
定作合同匯總十篇05-10
定作合同錦集九篇05-12