服裝加工合同(匯編15篇)

　　隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家整理的服裝加工合同，歡迎大家分享。

服裝加工合同1

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司

　　簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據(jù)。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的.備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。

　　定作方：

　　承攬方：

　　(蓋章)

　　(蓋章)

　　代表人：

　　代表人：

　　電話：

　　電話：

服裝加工合同2

　　甲方：(承攬人)：____市______服飾有限公司

　　乙方：(定作人)：____服飾有限公司

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　____市根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工生產(chǎn)____品牌服飾，現(xiàn)達成協(xié)議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有10%±，以實際出貨數(shù)量為準。訂做物數(shù)量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數(shù)量金額(元)貨期。

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定，并經(jīng)過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產(chǎn)品工藝單要求生產(chǎn)。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經(jīng)雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產(chǎn)中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產(chǎn)品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據(jù)乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產(chǎn)權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在____年09月18日到____年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：

　　內(nèi)層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數(shù)量、貨號。

　　六、a.b.結算方式和付款方式：

　　按實標數(shù)量以現(xiàn)金的方式結算。由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單，乙方以匯款或現(xiàn)金方式結算。

　　付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的'70%。

　　七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內(nèi)填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。

　　甲方：____市______服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　日期：

　　乙方：____服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　日期：

服裝加工合同3

　　定作方（甲方）：____________

　　承攬方（乙方）：____________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產(chǎn)品：

　　2、數(shù)量：以甲方下單為準。

　　3、單價：_______________。

　　4、交貨期限：按乙方接單日起_________天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供一切原材料及配料。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，并在生產(chǎn)前制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限。

　　1、面料、輔料質量的.確認;

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;

　　3、縫制工藝的確認;

　　五、技術資料、及保密要求

　　1、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

　　2、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限。

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準）。

　　七、交貨地點、運輸方式

　　1、乙方按照甲方指定的地點_________交貨。

　　2、運輸：甲方自備。

　　八、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值10%的違約金;

　　甲方（蓋章）：______

　　乙方（蓋章）：______

　　授權代表（簽字）：______

　　授權代表（簽字）：______

　　簽訂時間：______年____月____日

　　簽訂地點：____________

服裝加工合同4

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的'定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條 結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條 其他：

　　1．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同5

　　甲方：（承攬人）：

　　乙方：（定作人）：

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工生產(chǎn)##品牌服飾，現(xiàn)達成協(xié)議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額（大寫）伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有10%±，以實際出貨數(shù)量為準。訂做物數(shù)量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數(shù)量金額（元）貨期

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定，并經(jīng)過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產(chǎn)品工藝單要求生產(chǎn)。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經(jīng)雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料（里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等）給甲方生產(chǎn)中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產(chǎn)品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據(jù)乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產(chǎn)權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：1、貨物在本合同生效之日起在XX年09月18日到XX年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔。2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：內(nèi)層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數(shù)量、貨號。

　　六、a。b。結算方式和付款方式：按實標數(shù)量以現(xiàn)金的方式結算。由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單，乙方以匯款或現(xiàn)金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%（即由乙方再付總訂貨額的70%。

　　七、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的.，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內(nèi)填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效貨。

　　甲方：__________________（蓋章）

　　單位地址：____________委托代理人：____________電話：_________日期：____________

　　乙方：__________________（蓋章）

　　單位地址：____________委托代理人：____________電話：_________日期：____________

服裝加工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　雙方根據(jù)平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體（后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業(yè)員、設備維護人員）職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

　　一、銷售商品

　　甲方定制服裝的名稱、款式說明、數(shù)量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經(jīng)雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。）

　　二、款式和面料說明：

　　以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。

　　三、供貨說明：

　　鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內(nèi)向甲方提供訂貨。

　　四、質量標準：

　　乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存?zhèn)潋炟洠┖凸に噯螢闇省＜追绞盏疆a(chǎn)品后如有不合適，乙方負責無償修改或調(diào)換，保證每套衣服都合適，中間如若產(chǎn)生物流費用，全部由乙方承擔。產(chǎn)品在一年內(nèi)如出現(xiàn)非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協(xié)助修改解決。

　　五、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認；

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認；

　　3、繡制標徽工藝的確認；

　　4、縫紉手工藝的確認；

　　5、其他質量問題的確認；

　　六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產(chǎn)品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產(chǎn)品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的`技術資料。

　　七、交貨方式和付款條件：

　　1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。

　　2、交貨地點：甲方所在地辦公區(qū)。

　　3、交貨時間：_____年_____月_____日之前交貨。

　　4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格后于7日內(nèi)付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩余10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內(nèi)付清。

　　八、付款方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

　　2、甲方收到發(fā)票后以現(xiàn)金方式與乙方結算。

　　九、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙

　　方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產(chǎn)品總金額的20％-50％作為賠償；

　　5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的20％支付違約金；

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

　　7、產(chǎn)品交付提出異議的期限：收到產(chǎn)品后，甲方在一年內(nèi)可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執(zhí)行。

　　十、其他：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、爭議解決：合同執(zhí)行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產(chǎn)生爭議時，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方（蓋章）

　　乙方（蓋章）

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

服裝加工合同7

　　合同編號：________________________________

　　簽訂日期：____________年________月______日

　　定作方：（以下簡稱甲方）________________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條加工成品

　　品名：________貨號：________面料：________

　　顏色：________尺碼：_______________________

　　第二條服裝數(shù)量

　　1、計量單位：________

　　2、數(shù)量：____________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱：________________數(shù)量質量：__________________________

　　提供日期：________________單價：__________總金額：___________

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/strong>

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權停止工作，并在________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：______________

　　2、總金額（元）：_________

　　第七條包裝方式

　　內(nèi)用________，外用________包裝，包裝費由________方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：_______________________________________________

　　2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________________年____月____日

　　第九條服裝驗收

　　1、驗收時間：________年____月____日。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。

　　6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在________________天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　�。�1）甲方應于______________年_____月_____日前向乙方交付定金________元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　�。�2）甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款________元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起________日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項；

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任。

　�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。

　�。�3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　�。�4）超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任。

　�。�1）未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的'損失由乙方賠償。

　�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的________%/天。

　　未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。

　�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質量，數(shù)量承擔責任。

　　（9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十四條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十五條其他約定

　　本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各執(zhí)一份；

　　甲方（章）：________________乙方（章）：________________

　　_______________年____月____日_______________年____月____日

服裝加工合同8