工程施工合同集錦15篇
隨著法律觀念的深入人心,我們用到合同的地方越來越多,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
工程施工合同1
為了強(qiáng)化工程管理,確保工程質(zhì)量,加快施工進(jìn)度,法庫縣(全稱以下簡稱甲方)將工程,承包給(全稱,以下簡稱乙方)施工,經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱:新建工程
二、 工程內(nèi)容及工程量:。
三、工程總造價:大寫(¥x元)
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方應(yīng)按甲方提供的施工設(shè)計圖紙進(jìn)行施工,施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的'標(biāo)準(zhǔn),對該項工程要求達(dá)到:合格品。
五、約定施工工期:20__年xx月xx日20__年xx月xx日 六、工程款結(jié)算方式:甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金,無質(zhì)量問題到期返還)
七、資金來源:省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責(zé)任:甲方提供施工設(shè)計圖,乙方應(yīng)在開工前仔細(xì)核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題,應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系,解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工,環(huán)境保護(hù)措施,促進(jìn)和諧社會發(fā)展,履行安全生產(chǎn)職責(zé),建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題,均由乙方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)保期(一年):此工程質(zhì)保期x年(x年x月xx日均由乙方負(fù)責(zé)。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格,簽字后生效,并結(jié)清全部款項,隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同2
合同編號:___________
簽約時間:__________________________________
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)____________
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工事項協(xié)商一致,訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:________________________。
1.2工程地址:________________________。
1.3工程內(nèi)容:________________________。
1.4工程做法:________________________。
1.5承包范圍:________________________。
1.6承包方式:乙方包工包料。
1.7進(jìn)場材料:________________________。
1.8 工期:本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
1.9工程質(zhì)量:________________________。
第二條 合同價款、付款方式及結(jié)算
2.1合同單價:________________________。
2.2合同總價款:______________________。
2.3付款方式及期限:__________________。
2.4計算原則:________________________。
第三條 甲方責(zé)任
3.1 甲方根據(jù)合同要求及時付款,因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔(dān)。
3.2甲方負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工圖設(shè)計、施工組織方案、隨時監(jiān)督檢查乙方施工進(jìn)度的質(zhì)量,組織對工程的竣工驗收。
3.3 開工前天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3.4 指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
3.5 負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)應(yīng)費用。
3.6如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)應(yīng)審批手續(xù)。
3.7開工前雙方對前期工程進(jìn)行驗收后交于乙方管理,如以后出現(xiàn)損壞由乙方負(fù)責(zé)。
3.8協(xié)調(diào)處理好建設(shè)單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責(zé)任
4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
4.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安排操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
4.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
4.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保,成品保護(hù)費用由乙方負(fù)責(zé)。
4.7做好現(xiàn)場安全文明施工,否則甲方有取追究乙方責(zé)任,并按施工現(xiàn)場管理制度執(zhí)行。
第五條 關(guān)于工期的約定
5.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
5.2 甲方未按合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度,工期順延。
5.3 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5.4 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
5.5因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收;
。1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
6.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。如甲方在接到驗收通知單的24小時內(nèi)不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗,但由此造成停工,工期順延。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)。
6.3對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的'延期交付視同工程延誤,按延期交付的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
6.4工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后___日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料;
6.5雙方進(jìn)行竣工驗收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程現(xiàn)場的全部安全,嚴(yán)把火災(zāi)關(guān),如引起火災(zāi)全部損失由乙方承擔(dān);
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和維護(hù)條件下,使用年限不應(yīng)少于年,保修期限為 年。
第七條 違約責(zé)任。
7.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元/天計算,支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款,每延期一天,按付款額的0.1 %支付滯納金。
7.2 由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元計算,向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8.1由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的火災(zāi)、洪水、臺風(fēng)、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導(dǎo)致一方不能履行合同時,不履行方應(yīng)在 7 日內(nèi)通知另一方,并在 14 日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行У姆勺C明文件和詳細(xì)書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同,免除違約責(zé)任。
第九條 爭議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
9.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補(bǔ)充條款:___________________________________。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________
經(jīng)營地址:______________________ 經(jīng)營地址:______________________
委托代理人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):____________
電話:__________________________ 電話:__________________________
傳真:__________________________ 傳真:__________________________
開戶銀行:______________________ 開戶銀行:______________________
日期:__________年______月____日 日期:__________年______月____日
工程施工合同3
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協(xié)議中的所有術(shù)語,除非另有說明,否則其定義與雙方已簽訂的合同中的定義相同。
鑒于:
前期簽訂合同中甲乙雙方確定的計費方式,在后期施工過程中乙方提出定價偏低,甲乙雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)實際情況,在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容,特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。
一、協(xié)議內(nèi)容變更部分:
1)按照表一計價。
2)按照表二計價。
二、本協(xié)議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的.條款之外,原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
本協(xié)議與原合同有相互沖突時,以本協(xié)議為準(zhǔn)。
三、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方財務(wù)各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(合同章):
乙方(公章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
簽字:_________________
簽字:_________________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
工程施工合同4
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將__小區(qū)基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進(jìn)行施工。
二、開竣工時間:開工:年__月__日
竣工:年__月__日施工合同補(bǔ)充協(xié)議
三、工程內(nèi)容及造價:
基礎(chǔ)工程及地下室:__元
閣樓:__元
平房車庫:__元
化糞池:__元(包括池外管道項目)
合計人民幣:__(__元)
四、工程質(zhì)量等級:合格。
五、付款方式:甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔(dān),稅金由甲方負(fù)責(zé)支付。
八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方負(fù)責(zé)人:
乙方負(fù)責(zé)人:
__年__月__日
工程施工合同5
發(fā)包方:_____________
承包方:_____________
簽約時間:_________________
簽約地點:_________________
為了保證_____________施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達(dá)到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:________________
二、建筑面積(工程形式):________________
三、施工地點:_____________
四、工期:_________________
。ㄒ唬╅_工:_________________年_____月_____日;
。ǘ┛⒐ぃ篲________________年_____月_____日;
。ㄈ┖贤て诳偣矚v時__________天。
五、承包形式:______________
六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______________
七、工程價款:_________________共計人民幣元。
八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款項的_____%,計__________元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的_____%,計__________元;質(zhì)保金______元,質(zhì)保期滿后支付。
九、質(zhì)保期:_________________年。
十、雙方的責(zé)任義務(wù)
。ㄒ唬┌l(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
2、監(jiān)督管理施工過程中的`工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;
3、給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點、標(biāo)高點;
4、按時給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結(jié)算;
。ǘ┏邪降呢(zé)任義務(wù)
1、按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;
2、如期完成施工任務(wù);
3、接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;
4、負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);
5、教育施工人員愛護(hù)甲方的材物,不得偷竊和損壞;
6、承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用;
十一、其他
。ㄒ唬┍竞贤噪p方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(二)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
發(fā)包方:_________________承包方:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:___________________
__年__月__日__年__月__日
工程施工合同6
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。
第一條、工程概況
1、項目名稱:
2、座落地點:
3、材料說明:詳見報價清單
第二條、承包方式及承包范圍:
2.1承包方式:乙方以包勞務(wù)、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質(zhì)量、包安裝驗收合格等進(jìn)行包干施工,向甲方交付勞務(wù)成果。
2.2具體的承包范圍如下:
本工程屬交鑰匙工程,乙方應(yīng)按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調(diào)試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質(zhì)量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內(nèi)部驗收及質(zhì)檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準(zhǔn)用證。
第三條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及乙方的質(zhì)量保證
3.1本工程的施工應(yīng)符合以下的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術(shù)條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及電梯廠商的技術(shù)要求。
3.2乙方必須嚴(yán)格按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方確認(rèn)的施工圖紙和用料進(jìn)行施工,保證質(zhì)量。
第四條、工期
4.1乙方應(yīng)在本合同簽訂后天內(nèi)安排材料進(jìn)場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中,如果由于甲方設(shè)計變更等甲方責(zé)任所延誤工期的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,可對工期進(jìn)行調(diào)整。
第五條、合同總價款
5.1本工程的包干總價(含稅)為:
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調(diào)試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
第六條、付款方式
6.1 xxx 付款方式
第七條、甲方責(zé)任
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術(shù)要求、井道鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)要求、電梯安裝技術(shù)要求給乙方,由乙方按照技術(shù)要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進(jìn)度或質(zhì)量不符合甲方要求的,有及時下發(fā)《進(jìn)度通知單》或《質(zhì)量整改通知單》的權(quán)利;有要求乙方加快施工進(jìn)度和整改工程的權(quán)利。
7.4協(xié)調(diào)業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
7.7施工過程中,甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權(quán)力。
7.8按工程所在地建設(shè)部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關(guān)安全施工手續(xù)及政府有關(guān)部門的驗收手續(xù),相關(guān)費用乙方負(fù)責(zé)。
第八條、乙方責(zé)任
8.1乙方指定的項目代表為:________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質(zhì),并保證其資質(zhì)的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前,須根據(jù)工程規(guī)范編制設(shè)計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應(yīng)得到甲方確認(rèn)。
8.5乙方應(yīng)在安裝開始前將詳細(xì)施工組織方案、施工進(jìn)度計劃報甲方審核確認(rèn)。施工期間,乙方應(yīng)作好施工原始記錄。
8.6井道及機(jī)房土建完工后,在雙方約定的時間內(nèi)負(fù)責(zé)檢查電梯井道、機(jī)房以及土建預(yù)埋或預(yù)留的構(gòu)件等。
8.7負(fù)責(zé)施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護(hù)、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關(guān)的施工安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)由乙方過失造成的一切的法律責(zé)任與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.9施工所需的工料和施工設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé)。
8.10安裝期間轎廂內(nèi)加設(shè)保護(hù)板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負(fù)責(zé)電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞,乙方自費予以修復(fù)。
8.12遵守政府有關(guān)部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定,辦理有關(guān)手續(xù),因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。如受有關(guān)部門處罰,由乙方自行承擔(dān)罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,保證施工質(zhì)量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負(fù)責(zé)人,做好現(xiàn)場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負(fù)全部的責(zé)任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規(guī)定提交正式的'竣工結(jié)算報告,經(jīng)過甲方審定后作為確定結(jié)算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關(guān)安全施工手續(xù),以及安裝調(diào)試完畢后報勞動安全及電梯質(zhì)量檢測部門進(jìn)行安裝質(zhì)量及安全檢驗,費用由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)承擔(dān)因報驗不合格造成的違約責(zé)任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質(zhì)量原因不能通過驗收除外。
第九條、材料設(shè)備供應(yīng)
9.1本工程所需的所有材料、設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé)購買和提供。乙方購買的材料應(yīng)符合甲方的設(shè)計規(guī)范要求和工程質(zhì)量要求,相關(guān)規(guī)定如下:
9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設(shè)計和規(guī)范要求不符的材料,甲方代表有權(quán)拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設(shè)計和規(guī)范和質(zhì)量要求的材料,并承擔(dān)由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第十條、工程驗收
10.1隱蔽工程驗收:工程達(dá)到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應(yīng)在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進(jìn)行此后工程施工。驗收不合格,乙方應(yīng)在甲方要求的時間內(nèi)修改后重新通知驗收并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應(yīng)承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。若乙方自行隱蔽,甲方有權(quán)要求剝離或開孔,乙方應(yīng)進(jìn)行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù),乙方應(yīng)承擔(dān)有關(guān)費用,且工期不得順延。
10.2竣工驗收:本工程完成安裝調(diào)試后,乙方應(yīng)通知甲方對本工程進(jìn)行驗收。鑒于本工程還需要報有關(guān)政府部門驗收合格,故乙方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關(guān)部門的驗收。若本工程竣工驗收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后,雙方簽字蓋章確認(rèn)本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應(yīng)在甲方要求的時限內(nèi)對本工程進(jìn)行整改并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應(yīng)承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。
10.3如果在驗收中產(chǎn)生糾紛,由工程所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查部門核驗為準(zhǔn)。
第十一條、違約責(zé)任
11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應(yīng)付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付逾期完工設(shè)備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權(quán)單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認(rèn)的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴(yán)格進(jìn)行施工,保證質(zhì)量,如不符合上述要求,甲方有權(quán)拒絕驗收,且對乙方進(jìn)行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內(nèi)整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術(shù)或資料向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后,乙方應(yīng)在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內(nèi)完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同轉(zhuǎn)包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當(dāng)于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十二條、爭議及解決
12.1本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計方案等的約定如有不一致,解釋順序應(yīng)為:本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的,除雙方協(xié)議停止施工外,乙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并在任何情況下,均須保護(hù)已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
12.4當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜,可另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等法律效力。
第十四條、聯(lián)系方式
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式,若聯(lián)系方式發(fā)生變更,應(yīng)及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關(guān)通知、文件,即視為該有關(guān)通知、文件送達(dá)對方。
甲方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
乙方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
____年____月____日 ____年____月____日
工程施工合同7
發(fā)包方(以下簡稱甲方)__________________
承包方(以下簡稱乙方)__________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
二、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為:__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
。1)本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
(2)本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.
2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的`3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同8
發(fā)包方(以下簡稱“甲方”):
聯(lián)系方式:
法定代表人:
承包方(以下簡稱“乙方”):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
第一條?工程概況
1.1工程地點及面積:
地點:_____________。
面積:______________平方米。
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
。1)乙方包工、包全部材料;
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
。3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日;
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份;
3.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份,設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務(wù)
4.1開工前____天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫;
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條?乙方義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條?工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的,乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的,在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運(yùn)輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運(yùn)到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運(yùn)輸費。
第八條?工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化和設(shè)計變更;
。2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的`,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標(biāo)準(zhǔn)驗收:
。1)《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》;
(2)《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》;
。3)其它驗收標(biāo)準(zhǔn):_______________________________。
9.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:
(1)可向______市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會投訴進(jìn)行調(diào)解;
。2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條?工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
。2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
。1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款:
支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額:
第一次合同簽訂之日;
第二次隱蔽工程驗收后_____日內(nèi);
第三次竣工驗收合格后_____日內(nèi)。
。3)其他支付方式:_________________________。
11.2工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字,甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條?違約責(zé)任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
。1)向_____________________委員會申請_____;
。2)向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費;
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條?附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式_____份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持_____份;
甲方(簽字):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
工程施工合同9
合同雙方:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
為確保工程質(zhì)量,保證工程按期完工,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方同意將工程的鋼筋安裝工程分包給乙方完成,甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上簽定本協(xié)議,希甲乙雙方共同信守執(zhí)行。
1、工程名稱:_________________
2、承包內(nèi)容:_________________
3、施工技術(shù)要求:_________________符合國家建筑工程施工驗收規(guī)范要求。
4、工期要求:_________________自年月日至年月日,共計工期日歷天。若因乙方原因出現(xiàn)工期滯后,乙方負(fù)責(zé)賠償甲方元/天損失費。
5、承包價格以以下第種方式進(jìn)行:_________________①以建筑面積為計算單位,每平方米人工費單價為元。②以噸為計算單位,每噸鋼筋人工費單價為元。
6、工程承包方式:_________________單項承包人工費。
7、付款方式:_________________按照工程進(jìn)度付款,每月支付本月完成鋼筋安裝工程量的80%,剩余部分工程竣工驗收合格后一次性付清所有工程款,模板安裝面積工程竣工后按照實有模板接觸面積結(jié)算。
8、工程質(zhì)量要求及檢查驗收、安全責(zé)任
(1)必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑工程的強(qiáng)制性條文規(guī)定、國家現(xiàn)行《建筑工程施工及驗收規(guī)范》、技術(shù)要求以及在施工過程中甲方提出的`其他合理要求施工,保證工程質(zhì)量完全符合設(shè)計要求。
(2)對不合格的鋼筋安裝工程(主要包括:_________________錨固、搭接區(qū)域、焊接工藝、綁扎間距、核心區(qū)箍筋等),甲方有權(quán)責(zé)令乙方返工、整修、補(bǔ)強(qiáng),乙方必須無條件執(zhí)行并承擔(dān)全部費用。不執(zhí)行者予以罰款(發(fā)現(xiàn)一次罰款200.00元-1000.00元),以書面形式出具罰款單,罰款金額在當(dāng)月進(jìn)度款中直接扣除。
(3)施工期間乙方完成某項鋼筋安裝后首先應(yīng)嚴(yán)格自檢,自檢合格后報甲方和監(jiān)理驗收,驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。對不服從驗收程序和驗收規(guī)范者,甲方有權(quán)對其進(jìn)行500.00元-20xx.00元罰款。
(4)工程施工中乙方發(fā)生的一切安全事故,甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任和連帶責(zé)任,一切責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
(5)乙方嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙及施工閨房進(jìn)行配料、下料,不得浪費材料,如乙方盲目、野蠻施工、不服從甲方管理將材料隨意切割、加工等,由此造成材料浪費者,發(fā)現(xiàn)一次罰款1000.00元,在當(dāng)月工程款中直接扣除。
(6)甲乙雙方不得在中途以非正當(dāng)理由違約,提前解除或終止合約。
(7)施工期間因甲方材料供應(yīng)不及時而造成乙方窩工,所造成損失由甲方承擔(dān)。
(8)鋼筋運(yùn)輸車輛由甲方提供,裝卸由乙方負(fù)責(zé)。
10、工程竣工時,乙方必須做到工完場清,達(dá)到甲方滿意。
11、違約罰款:_________________甲乙雙方有一方違約,違約方承擔(dān)違約金5000.00元。
12、本合同未盡事宜,雙方另行商定。
13、本合同由雙方代表簽字,加蓋公章后生效。付清所有工程款后合同終止。
14、本合同一式2份,合同雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工合同10
(甲方)建設(shè)需要,經(jīng)同意委托由_____建設(shè)有限公司(乙方)負(fù)責(zé)施工,雙方除遵守國務(wù)院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外,并結(jié)合本工程具體情況,特訂本施工合同,共同遵守執(zhí)行。
一、工程內(nèi)容
工程開竣工日期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
工程地點:_____新暢南路5號
二、承包方式:
按規(guī)定實行包工包料
三、付款辦法:
1.合同簽訂后工程款一次性結(jié)清,同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2.乙方開戶銀行:工商銀行_____蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號:11030233
四、材料供應(yīng):
工所需材料由乙方組織供應(yīng)。
五、工程變更:
乙方應(yīng)按照圖紙為依據(jù)組織施工,如果實際需要變更,甲方必須辦妥相關(guān)工程變更手續(xù),并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
六、工程質(zhì)量:
1.依照施工圖紙,施工說明,國家頒發(fā)的'建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定辦理。
2.如果設(shè)計不當(dāng)造成返工的損失由相關(guān)方負(fù)擔(dān),如果操作不善造成質(zhì)量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負(fù)擔(dān)。
3.工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)回訪,如果施工不善乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補(bǔ)或返工。
七、工程竣工驗收:
乙方在竣工前應(yīng)做好自檢,竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關(guān)部門組織驗收。
八、雙方責(zé)任:
甲乙雙方協(xié)同對職工加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育,如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負(fù)全責(zé)。
九、本工程:
甲方指定_____為工程負(fù)責(zé)人
乙方指定_____為工程負(fù)責(zé)人
雙方密切配合負(fù)責(zé)處理好施工中日常事務(wù)工作。
十、本合同一式貳份。經(jīng)甲乙雙方蓋章有效。
十一、合同與上級有關(guān)規(guī)定抵觸時應(yīng)按上級規(guī)定執(zhí)行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同11
甲方:__________
乙方:__________
一、合同內(nèi)容:
甲方授權(quán)乙方設(shè)計安裝監(jiān)控系統(tǒng),甲方為乙方提供區(qū)域建筑平面圖、建筑布線圖,乙方安裝調(diào)試人員有現(xiàn)場勘查權(quán)。乙方在設(shè)備安裝、調(diào)試中遇到所需改動或者增加建筑性物體等情況時,甲方應(yīng)承擔(dān)費用并派專人協(xié)助乙方施工,乙方為甲方設(shè)計數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)方案、施工方案圖并提供所需器材,負(fù)責(zé)CCTV數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)備具體安裝、調(diào)試工作。
二、工程總造價¥:__________元(大寫__________整)。
三、付款方式:
1.甲、乙雙方簽定合同后,甲方應(yīng)付定金¥__________元。
2.調(diào)試完畢甲方應(yīng)在二日內(nèi)組織驗收,驗收合格后當(dāng)天,甲方支付乙方工程款__________(大寫__________)。
四、工期:
1、工程施工日期:__________年__________月__________日
2、工程交付日期:__________年__________月__________日
五、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及效果
1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
安全防范工程程序與要求/T75-94;民用建筑電器設(shè)計規(guī)范;民用建筑閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范;系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求;民用建筑電器設(shè)計規(guī)范;
2、乙方保證工程完工達(dá)到以下使用效果
A、實時監(jiān)看:在主控制室實時監(jiān)視前端攝像機(jī)畫面,保證實時瀏覽,無動畫感;
B、錄像及回放功能:在監(jiān)看的同能實現(xiàn)錄像,包括手動錄像、定時錄像、畫面移動偵測錄像。錄像的同時能回放以前錄像資料,方便事后檢索。
C、分控監(jiān)看及網(wǎng)絡(luò)功能:主控端監(jiān)看的同時,分控端也能同時進(jìn)行監(jiān)看(分控的.監(jiān)看須經(jīng)管理人員授權(quán)用戶名及密碼)。用戶通過局域網(wǎng)分控端能瀏覽錄像資料和監(jiān)看。如甲方提供固定IP地址能實現(xiàn)過程互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)看及錄像回放。
六、產(chǎn)品質(zhì)保:
乙方對工程中所提供的全部設(shè)備,一年質(zhì)保(人為操作或環(huán)境因素所造成質(zhì)量問題不在質(zhì)保范圍內(nèi)),一年內(nèi)提供免費保修或更換,在甲方提出質(zhì)保請求后,乙方在有效工作日24小時內(nèi)作出響應(yīng),并給出處理結(jié)果。根據(jù)實際情況在一周內(nèi)檢修完畢,乙方為甲方提供終身技術(shù)咨詢服務(wù)。一年后乙方對監(jiān)控器材進(jìn)行有償服務(wù),適當(dāng)收取損壞器材配件費。
八、違約責(zé)任:
1、甲方應(yīng)按合同要求的付款方式和時間履行其責(zé)任,如違約,甲方應(yīng)每日向乙方支付違約金(價值為工程總造價的5‰)。在甲方?jīng)]有將工程款全部付給乙方前,工程中所使用的設(shè)備所有權(quán)歸乙方所有。
2、乙方應(yīng)按器材清單提供產(chǎn)品,保證產(chǎn)品質(zhì)量和完整性,如有假冒偽劣產(chǎn)品,需向甲方支付違約金(金額為工程造價的5‰),并更換產(chǎn)品。
3未盡事宜甲乙雙方平等協(xié)商解決,協(xié)商不成,應(yīng)在不違約方所在地法院起訴。
九、補(bǔ)充內(nèi)容:(未盡事宜,可補(bǔ)充說明)
以上內(nèi)容如無異議,雙方單位及負(fù)責(zé)人簽字蓋章生效。
本合同(附器材清單)一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方負(fù)責(zé)人簽字:__________甲方單位蓋章:__________
乙方負(fù)責(zé)人或代理人簽字:__________乙方單位蓋章:__________
__________年__________月__________日
工程施工合同12
第一條 本合同雙方當(dāng)事人:
出租方:_________(以下簡稱甲方)
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
承租方:_________(以下簡稱乙方)
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
甲方同意按規(guī)劃用途租賃土地使用權(quán)給乙方使用。
第一條 本合同雙方當(dāng)事人:
出租方:_________(以下簡稱甲方)地址:_________電話:_________法定代表人:_________
承租方:_________(以下簡稱乙方)地址:_________電話:_________法定代表人:_________
甲方同意按規(guī)劃用途租賃土地使用權(quán)給乙方使用。根據(jù)國家、省、市有關(guān)集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)管理的規(guī)定,雙方本著平等、自愿、誠實、守信的原則,訂立本合同。
第二條 甲方依據(jù)本合同出租土地的使用權(quán),土地所有權(quán)屬_________,地下資源、埋藏物和公用設(shè)施均不在土地使用權(quán)出租范圍。
第三條 乙方在承租土地使用權(quán)范圍內(nèi)所進(jìn)行的利用土地的各項行為,均應(yīng)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,不得損害社會公共利益。
第四條 甲方出租給乙方的地塊位于_________,出租的土地使用權(quán)面積為_________平方米。地塊位置及四至范圍詳見附圖。
第五條 本合同項下的租賃地塊,按照規(guī)劃批準(zhǔn)的用途為_________用地。
第六條 本合同項下的土地使用權(quán)租賃期限_________年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。
甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將本合同項下的土地提供給乙方。
第七條 該地塊的土地使用權(quán)租金以土地面積計算,租金標(biāo)準(zhǔn)為每平方米每年_________元幣,該地塊的年租金總額為_________元幣(大寫:_________)。
第八條 雙方同意采用以_________年為周期一次性支付租金的形式,每期一次性支付租金的總額為_________元幣(大寫:_________元幣)。從第二期起,每期租金的增幅為上期租金總額的_________%(大寫:百分之_________)。
第九條 乙方同意在本合同簽訂之日起10日內(nèi)以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的時間為履行周期租賃時間的第一個月內(nèi)。
第十條 如果乙方不能按時支付應(yīng)付款項,逾期2個月內(nèi)(含2個月),應(yīng)按每期繳納租金的_________%(大寫:百分之 _________)向甲方支付違約金。逾期超過兩個月仍未按合同規(guī)定繳齊應(yīng)付的`款項,甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方索賠因此遭受的實際經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條 乙方擅自改變土地用途的,甲方有權(quán)解除合同并可無償收回土地使用權(quán),所收取的租金不予退還。
第十二條 如甲方不能按時將本合同項下的土地交給乙方使用,應(yīng)按收繳租金的_________%(大寫:百分之_________)向乙方支付違約金。逾期超過兩個月的,乙方有權(quán)解除合同,并可向甲方索賠因此遭受的實際經(jīng)濟(jì)損失。
第十三條 在合同簽訂后 ____ 日內(nèi),雙方應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)土地登記手續(xù)。
第十四條 乙方將本合同項下的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)租時,須征得甲方同意,并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
第十五條 乙方如需改變本合同第五條規(guī)定的土地用途,須取得甲方和土地、規(guī)劃行政主管部門的同意,并且經(jīng)原批準(zhǔn)用地的市、縣批準(zhǔn),并依照有關(guān)規(guī)定補(bǔ)簽或重新簽訂土地使用權(quán)租賃合同,并辦理租賃土地使用權(quán)變更登記手續(xù)。
第十六條 本合同規(guī)定的租賃年限屆滿,乙方應(yīng)在期滿后30天內(nèi),交回土地他項權(quán)證,并辦理租賃土地使用權(quán)注銷登記手續(xù)。乙方如需繼續(xù)承租該土地使用權(quán),須最遲在期滿之日前3個月向甲方提交續(xù)期申請書,除該土地使用權(quán)被依法征收或收回外,在同等條件下,乙方有優(yōu)先續(xù)期權(quán),并在確定新的土地使用權(quán)出租年限、租金標(biāo)準(zhǔn)及其他條件后,雙方補(bǔ)簽或重新簽訂出租合同,并按規(guī)定重新辦理有關(guān)土地登記手續(xù)。
第十七條 任何一方對于因發(fā)生不可抗力且自身無過錯造成延誤或不能履行合同義務(wù)的,可不承擔(dān)責(zé)任,但必須采取一切必要的補(bǔ)救措施以減少損失并及時書面告知對方。
第十八條 本合同自雙方簽字及蓋章(畫押)之日起生效。
第十九條 本合同和附件共_________頁,以中文書寫為準(zhǔn)。
第二十條 本合同在中華人民共和國廣東省_________市(縣、區(qū))簽訂。
第二十一條 本合同訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護(hù)和調(diào)整。
第二十二條 因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向①_________仲裁委員會申請仲裁②_________提起訴訟。
第二十三條 本合同未盡事宜,可由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后與本合同具有同等法律效力。并送當(dāng)?shù)赝恋匦姓鞴懿块T留存。
第二十四條 本合同一式陸份,其中:甲乙雙方各貳份;貳份由_________市(縣、區(qū))土地行政主管部門留存。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
電話(手機(jī)):_________
電話(手機(jī)):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
工程施工合同13
原告:________________法定代表人_______________,職務(wù)董事長,住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數(shù),按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負(fù)擔(dān)。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的`某項目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結(jié)算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為,被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約,嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同14
甲方:
乙方:
應(yīng)甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應(yīng)增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補(bǔ)充協(xié)議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質(zhì)量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設(shè)計師提供施工標(biāo)準(zhǔn)。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。
六、其它:施工合同補(bǔ)充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
工程施工合同15
發(fā)包人(甲方):________
承包人(乙方):________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、公平、誠信的原則,雙方就此建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同:
一、工程概況
工程名稱:世紀(jì)華聯(lián)房頂彩板房
工程地點:京寧路與永寧大道路口
二、承包內(nèi)容:乙方包工包料
彩板房施工:立鋼柱、主梁、次梁,內(nèi)外墻板安裝,屋面、門窗、走廊等附屬工程。
一層:共4間,其中2米×5.5米一間,3.3米×5.5米二間,6.6米×5.5米一間,外走廊1.35米,面積約103.5米2
二層:總面積約226米2,具體各房間面積與甲方協(xié)商決定。
三、工期:
開工時間:________年________月________日
竣工時間:________年________月________日
合同約定工期10天,如遇天雨,時間順延。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、層高及鋼材要求:
一層高3米,其中立柱12根,大梁6根,次梁8根,均用10mm×100mm×2.5mm方管制作,樓板用1.2mm厚U型鍍鋅鋼承板,所有鋼材除銹,刷防銹漆兩遍。
二層前墻高3米,后墻高2.7米所有框架用40mm×60mm×1.5mm鍍鋅方管制作。
2、彩板要求:墻板用雙0.4mm鐵皮,75mm泡沫,雙白復(fù)合板。屋面板用上0.4mm下0.3mm,上蘭下白,75mm泡沫復(fù)合瓦楞板。
3、每間1門1窗,門為防盜門,窗戶為塑鋼窗,尺寸為1.2米X0.9米。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
符合國家有關(guān)彩鋼房的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格。
六、合同固定價款(含材料費、施工管理費、利潤等)
彩板房一層380元/m2,面積約103.5m2,二層260元/m2,面積約227m2,工程總價款98300元,工程結(jié)束后以實際面積計算。
七、雙方的權(quán)利和義務(wù)
甲方:
1、保證乙方進(jìn)場之前,路通電通。
2、向乙方提供施工方案及工程布局。
3、安排專人配合乙方施工,負(fù)責(zé)工程監(jiān)督,對不符合規(guī)范要求的,有權(quán)要求乙方進(jìn)行返工,由此產(chǎn)生費用由乙方承擔(dān)。
乙方:
1、工程現(xiàn)場負(fù)責(zé)人不能擅離工地,服從現(xiàn)場甲方人員管理。
2、承擔(dān)施工期間工地安全保衛(wèi)工作。
3、對進(jìn)場施工人員進(jìn)行安全教育,負(fù)責(zé)工人的.施工安全、出現(xiàn)傷亡事故自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
4、保證進(jìn)入現(xiàn)場的施工材料合格
八、工程驗收
竣工后,由乙方通知甲方組織驗收。
九、合同價款與支付
1、一層完工后,支付工程款________元。
2、竣工驗收后,一次性付清工程總款。
3、合同外附加工程,以雙方另行約定確定
4、本合同不包括土建及裝修部分。
十、工程質(zhì)量及期限
保修期一年,一年內(nèi)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題乙方免費維修。
十一、本合同雙方簽字后生效。
十二、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:________(代表)
乙方:________(代表)
________年________月________日
【工程施工合同】相關(guān)文章:
工程施工合同10-26
工程施工安全合同04-21
景觀工程施工合同03-21
工程施工勞務(wù)合同03-26
小型工程施工合同03-17
工程施工補(bǔ)充合同03-25
項目工程施工合同04-05
城市工程施工合同04-05
展覽工程施工合同04-01
簡易工程施工合同04-11