工程合同

時間：2023-10-01 10:09:47 其他合同范本我要投稿

拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
裝飾工程合同推薦度：
工程合同推薦度：
建設(shè)工程合同推薦度：
相關(guān)推薦

工程合同(常用9篇)

　　隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的工程合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

工程合同(常用9篇)

工程合同篇1

　　建設(shè)單位(甲方)：_________

　　施工單位(乙方)：_________

　　根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定，甲方將_____首期綠化工程委托給乙方施工，根據(jù)該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_________。

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。

　　三、工程內(nèi)容

　　1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

　　3.工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算);

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經(jīng)甲方簽證認可后按實結(jié)算;養(yǎng)護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補植;

　　5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的`要求進行驗收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè)，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50%;

　　2.第二次付款，在草皮鋪設(shè)過半后，甲方支付總造價的25%;

　　3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20%;

　　4.余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。

　　八、其他約定_________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預(yù)算各_________份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

工程合同篇2

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應(yīng)當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！� 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責(zé)人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。

　　本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責(zé)人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的.數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張，共計款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

　　二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審?fù)彆r出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責(zé)人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責(zé)人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責(zé)人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引

　　《中華人民共和國民事訴訟法》

　　第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

　�。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　�。ǘ┮勒辗梢�(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構(gòu)申請仲裁；

　�。ㄈ┮勒辗梢�(guī)定，應(yīng)當由其他機關(guān)處理的爭議，告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決；

　�。ㄋ模⿲Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣嬷嫦蛴泄茌牂�(quán)的人民法院起訴；

　　（五）對判決、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

　�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；

　�。ㄆ撸┡袥Q不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。

工程合同篇3

　　業(yè) 主（以下簡稱甲方）：聯(lián)系電話：

　　施工隊（以下簡稱乙方）：聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　二、工程量、價格

　　1、單價：元/m2。

　　2、工程款：元。

　　3、如需要增加工程量洽談。

　　三、付款方式：現(xiàn)金付款。

　　四、設(shè)計

　　1、甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。

　　五、材料、水電由甲方提供。

　　六、工期

　　從年月日起至年月日止，工期為天。

　　七、材料運輸

　　甲方負責(zé)材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。

　　八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。

　　九、如因乙方施工原因?qū)е碌?質(zhì)量問題，由乙方無償維修。

　　十、此工程出現(xiàn)任何安全事故，由乙方承擔。

　　十一、合同爭議

　　出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商，協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　本合同一式兩份，

　　甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　20xx年 20xx年月日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況，經(jīng)過協(xié)商，達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況：

　　1、甲方準備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結(jié)構(gòu)開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設(shè)，工程從xxx年月日開始動工，至xxx年月日竣工;房屋建設(shè)采用費用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工。

　　2、采取費用包干的方式。乙方負責(zé)房屋建筑時所需的設(shè)施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負責(zé)材料的供應(yīng);工程開工，從協(xié)議簽定之日開始，歷時天內(nèi)完成;房屋建筑總面積平方米，按每平方元計算，費用金額共計元整。

　　3、付款方式：主體結(jié)構(gòu)工程完工，甲方應(yīng)向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)：_____________元;待工程完工后，經(jīng)甲方驗收合格，付清工程的余下款項。

　　二、質(zhì)量要求：

　　1、工程驗收標準，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、施工中，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行施工，主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的'安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結(jié)束后，甲方進行竣工驗收。

　　三、安全問題：

　　工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責(zé)，若發(fā)生安全事故由乙方完全負責(zé)，承擔一切責(zé)任，甲方概不負責(zé)，沒有任何法律責(zé)任。

　　需要說明：

　　五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自XX年__月__日簽定之日起生效。

　　甲方(簽字蓋章)

　　乙方(簽字蓋章)

　　甲方(簽字蓋章)

　　雙方證明人(簽字蓋章)

　　乙方(簽字蓋章)

　　200 年月日

工程合同篇5

　　甲方：（以下簡稱甲方)

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互惠互利、協(xié)調(diào)與合作、誠信友好的原則，就建設(shè)工程項目（以下簡稱“項目”），經(jīng)雙方協(xié)商一致達成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議：

　　一、甲方義務(wù)與責(zé)任

　　1、本著對工程項目的人脈及項目充分了解，為乙方提供真實的信息，協(xié)助乙方對該項目的合同簽訂給予配合把關(guān)。

　　2、確保項目的真實性，并協(xié)調(diào)業(yè)主與乙方簽訂項目的施工合同。

　　二、乙方義務(wù)與責(zé)任

　　1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。

　　2、本著甲方對中健工程項目發(fā)包了解及拿到施工承包權(quán)的信任及信心，負責(zé)提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力，并按本合同第三條支付甲方勞動報酬。指定甲方為唯一協(xié)調(diào)負責(zé)人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協(xié)調(diào)負責(zé)人。

　　三、報酬支付

　　1、在甲方幫助乙方取得工程項目施工承包權(quán)后（以與業(yè)主簽訂正式施工承包合同為準），乙方立即以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式（賬號信息詳見本合同第三條第2款）向甲方支付勞動報酬總工程費人民幣壹佰伍拾萬元整（￥1500000.00）。

　　2、甲方銀行帳號信息

　　帳號：

　　戶名：

　　開戶行：

　　四、違約責(zé)任

　　（一）甲方違約責(zé)任

　　1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的`第三方服務(wù)（施工隊伍）。

　　2、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權(quán)另行尋求其他合作者。

　�。ǘ┮曳竭`約責(zé)任

　　1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與其他方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的

　　第1款所約定的勞務(wù)報酬，甲方對該勞務(wù)報酬有無限期追償權(quán)和向法院提起訴訟的權(quán)力。

　　2、本協(xié)議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金伍拾萬元（￥500000.00）。

　　五、保密

　　在本次服務(wù)項目中，甲乙雙方對知悉的對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負有永久保密義務(wù)，未經(jīng)許可不得擅自披露或使用。

　　本合同由甲乙雙方簽名及蓋章后生效，一式三份，甲乙雙方、見證律師各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：

　　法人代表：

　　代理人：

　　日期：

　　乙方（蓋章）：

　　法人代表：

　　代理人：

　　日期：

　　見證律師：

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保紫荊河治理工程施工質(zhì)量、進度，完善目標施工管理，依照建筑施工法規(guī)及經(jīng)濟合同法，經(jīng)甲乙雙方共同商議，特立本合同，以資信守。

　　一、基本條款：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　施工區(qū)段：

　　竣工日期：

　　二、承包性質(zhì)及范圍：

　　(一) 承包性質(zhì)：

　　1、本工程性質(zhì)為純包工。

　　(二) 1、凡涉及圖紙及設(shè)計變更范圍內(nèi)的片石擋土墻砌筑(含所在區(qū)域涵管擋土墻、墊層)的所有工作內(nèi)容，均為乙方承包范圍。片石墻表面須作葡萄縫

　　2、甲方除負責(zé)大型機具，如大型機械設(shè)備、攪拌機、和灰機以及電線電纜外，其余設(shè)施、設(shè)備機械(機具)由乙方負責(zé)。

　　3、乙方負責(zé)本施工區(qū)域的基槽清底、抽水工作。配合甲方做好本區(qū)域的定位放線，標高測設(shè)工作。工程所用的所有小型機具、工具、斗車、元釘、鐵絲、馬釘、鋼釬、繩索、榔頭、鋤頭、鐵鏟由乙方自備。

　　4、乙方負責(zé)手套、安全帽等勞保用品購置。無論什么原因引起，土方回填前，所施工段的片石、周轉(zhuǎn)材料均由乙方負責(zé)清理，不得影響土方回填工作。

　　三、承包單價、結(jié)算及付款方法：

　　1、承包單價：按本合同第二款范圍，按實際完成的工程量，以綜合單價沒立方米包干。(設(shè)計變更包括在內(nèi))

　　2、本工程原則上不產(chǎn)生計時工。如果甲方指派或甲方認定屬合同范圍外的計工日計算。

　　3、結(jié)算：竣工驗收后一個月內(nèi)由甲方開具結(jié)算清單。

　　4、付款方法：

　　(1)每完成工程量，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、甲方三方驗收合格后支付已完工程的。

　　(2)所有施工段完成后，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、甲方三方驗收合格，付款至總額的。

　　(3)余額主體竣工驗收達到要求后，除留百分之五作為質(zhì)保金，一年后結(jié)清外，其余余款項結(jié)算完畢后三個月內(nèi)付清。

　　(4)工資發(fā)放時由乙方出具所完工程量的全部工資表并簽字。

　　四、質(zhì)量條款：

　　1、嚴格按照設(shè)計(變更)圖紙、技術(shù)交底、施工規(guī)范進行施工。

　　2、精心組織，規(guī)范施工，服從甲方指揮，維護甲方聲譽。質(zhì)量須達到優(yōu)良工程標準。

　　3、所有工程必須由甲方、建筑方、監(jiān)理、質(zhì)檢部門的驗收合格后，方能辦理結(jié)束按手續(xù)。驗收不合要求，必須返工，直至驗收合格。返工后仍達不到質(zhì)量要求，甲方有權(quán)終止合同，要求乙方退場。退場結(jié)算時工程量按時計算，單價按合同單價的百分之50。對造成重大質(zhì)量事故的，甲方可采取勒令返工、索賠、追究其法律責(zé)任等手段。

　　五、安全條款

　　1、所有人員必須嚴格執(zhí)行國家、地方和項目部制定的安全操作規(guī)程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。

　　2、乙方必須設(shè)立安全負責(zé)人及班組兼職安全員，做好進場及日常安全工作。定期做好班內(nèi)安全學(xué)習(xí)、教育，做到安全工作天天講，使每個人員均有較強的安全意識，確保施工安全。

　　3、工地禁用55歲以上工人及17歲以下童工，有疾病、心臟病、高血壓、殘疾等病的人員禁止參入施工工作，原則上不使用女性工人。

　　4、加強各班組及個人之間的團結(jié)，相互配合、協(xié)調(diào)一致，嚴禁打架斗毆，如有發(fā)生，不論誰是誰非，均處以2000元罰款。

　　5、乙方在施工過程中必須對員工進行安全能教育，遵守國家安全法規(guī)、法令，加強自我保護意識，杜絕安全事故發(fā)生。若發(fā)生一般性安全事故10000元以內(nèi)由乙方承擔，10000以上事故分析責(zé)任，按責(zé)任大小分別承擔。

　　6、甲方對乙方違反安全操作規(guī)程引起的安全事故不承擔直接或連帶責(zé)任。

　　六、進度要求

　　1 、乙方必須按甲方下達的控制進度時間，按期或提前完成，每拖延一天，罰款500元。

　　2、甲方每周對乙方施工進度考核一次，由于乙方原因連續(xù)兩次達不到進度要求，甲方有權(quán)勒令乙方無條件退場，乙方必須服從。

　　七、文明施工

　　1、乙方在施工期間，應(yīng)加強班組內(nèi)部文明施工教育，搞好承包范圍的現(xiàn)場文明施工及住宿范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

　　2、乙方下班前應(yīng)對施工現(xiàn)場的場地進行清理，現(xiàn)場不能剩有未用完的砂漿等，做到工完場清，否則甲方指派專人清理，所發(fā)生人工費用從乙方結(jié)算單中扣除。

　　3、乙方在施工期間，嚴禁在作業(yè)層違章作業(yè)，野蠻施工及罵人、爭吵、扯皮打架等不文明行為，每發(fā)生一次，罰款100元/人次。被業(yè)主和監(jiān)理罰款者，有乙方負責(zé)。

　　4、乙方管理人員必須服從甲方管理人員安排，如有不聽安排每次罰款50至500元/次

　　八、甲、乙雙方職責(zé)

　　甲方職責(zé)：

　　1、甲方為乙方提供住宿條件(乙方自備床鋪、行李，水電、活樹自理。)

　　2、乙方上崗前，甲方應(yīng)組織有關(guān)人員對乙方人員進行教育培順。

　　3、甲方根據(jù)生產(chǎn)情況安排乙方任務(wù)，并對乙方進行部分項工程技術(shù)交底及技術(shù)指導(dǎo)，解決施工中遇到的技術(shù)難題。

　　4、提供必要的'施工材料及施工機具。

　　乙方職責(zé)：

　　1、乙方所有施工人員必須服從甲方的有關(guān)人員及相關(guān)人員的統(tǒng)一調(diào)度指揮，未經(jīng)甲方安排、同意的工程量不予結(jié)算，擅自作業(yè)造成的損失由乙方承擔。

　　2、乙方在施工中，不得隨意動用甲方專業(yè)人員操作的設(shè)備及電器開關(guān)箱。

　　3、乙方必須遵守甲方各項規(guī)章制度，不得在工作和生活區(qū)以外隨意逗留、玩耍、娛樂。以防意外事故發(fā)生。

　　4、以防必須按照工程圖紙，甲方施工方案、工藝標準、技術(shù)交底以及甲方其他要求進行施工作業(yè)，必須按期、保質(zhì)、保量、安全地完成承包的分項工程。

　　5、乙方在施工過程中應(yīng)做到工完料盡場地清。

　　6、乙方在施工過程中要注意材料節(jié)約，不得浪費，不得偷竊，如有浪費或偷竊，甲方按損失材料價值加倍罰款。觸犯刑律者，由司法部門追究刑事責(zé)任。

　　7、乙方的進、退場費用自負。

　　8、乙方人員的勞動保護費用由乙方承擔。

　　9、乙方必須進行班前安全活動，進行班前安全檢查。

　　九、違約責(zé)任

　　1、乙方不能按甲方的質(zhì)量、安全、進度、文明施工要求施工，甲方有權(quán)終止合同。

　　2、乙方在施工現(xiàn)場發(fā)生打架斗毆時間，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔甲方造成的損失。

　　3、不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔，由甲方造成的損失由甲方承擔。

　　十、其他事項

　　1、簽訂合同后一周內(nèi)，乙方必須將進場人員造冊上報甲方并附身份證復(fù)印件。

　　2、乙方必須保證其隊伍的人員穩(wěn)定，不能隨意變動，如需要變動或增減人員，必須在三天前向甲方提供變更人員名單。甲方有權(quán)隨時對乙方人員進行查對，一旦發(fā)現(xiàn)乙方人員與花名冊不符，每人罰款20元，乙方人員與花名冊不符者所發(fā)生的傷亡事故，甲方將視其為私招亂雇，無論原因，一切后果由乙方負責(zé)。

　　3、乙方負責(zé)人不得擅自離開施工現(xiàn)場，若有急事或重要事情須向甲方請假，如未請假或未委托代理負責(zé)人，每次罰款200元。

　　4、施工過程中，如無甲方指令，乙方不得擅自停工，如發(fā)生，乙方賠償甲方一切損失，并根據(jù)對工程影響大小罰款1000元至5000元。

　　5、乙方必須做好承包范圍內(nèi)的成品保護工作，并不得破壞其他班組的成品，否則按損失狀況加倍處罰。

　　6、甲方有權(quán)辭退乙方不聽指揮或不聽安排的人員。

　　7、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商以補充條款解決。以上合同條款自雙方簽字之日起生效。此合同一式二份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇7

　　甲方(全稱)：____ (以下簡稱甲方)

　　乙方(全稱)：____ (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方就工程資料合作事項協(xié)商一致，訂立本合同，雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行。

　　第一條工程概況及委托工作內(nèi)容

　　1、工程名稱：____

　　2、工程地點：____

　　第二條合同價款

　　本合同價款為月工資：____元/月 (人民幣)、大寫：________元。

　　第三條甲方的權(quán)利及義務(wù)

　　1、負責(zé)提供施工圖紙一套，現(xiàn)場檔案柜、辦公桌。

　　2、負責(zé)解決因施工中存在或發(fā)生的技術(shù)問題造成的'資料拒簽問題。

　　3、負責(zé)施工日記的編寫。

　　4、甲方有權(quán)檢查乙方資料完整情況，有權(quán)要求乙方就資料方面給予及時配合。

　　5、甲方負責(zé)取送樣所需各種費用。

　　第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方負責(zé)委托資料的整理裝訂和送樣，最終交付四套資料。

　　2、乙方應(yīng)及時完成資料，保證不因資料問題影響施工及結(jié)算。

　　3、乙方應(yīng)及時了解工地施工情況，及時配合有關(guān)部門的資料檢查。

　　4、乙方應(yīng)保證資料合格能達到交付(因施工、試驗等其他原因除外)，甲方視情況給予處罰。

　　5、乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料，乙方即時進行材料試驗。

　　6、衛(wèi)生打掃：辦公區(qū)從三樓樓梯到四樓走廊及五樓走廊和會議室的清理打掃、日期按四樓走廊墻上張貼日期進行打掃及清理，按日期每天下午下班前打掃完畢。

　　第五條合同的生效與終止

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效;在完成委托工作內(nèi)容并結(jié)清工資后，合同即宣告終止。

　　第六條

　　合同未盡事項，雙方協(xié)商解決。

　　第七條

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽章)：____ 乙方(簽章)：

　　負責(zé)人：____ 負責(zé)人：

　　經(jīng)辦人：____ 經(jīng)辦人：

　　____年月日 ____年月日

工程合同篇8

　　簽訂合同雙方：

　　建設(shè)單位：_______________，以下簡稱甲方；

　　咨詢單位：____________________，以下簡稱乙方

　　為使________建筑安裝工程的構(gòu)想科學(xué)，設(shè)計和施工經(jīng)濟、合理，建設(shè)速度快，誤差小，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，供雙方遵守執(zhí)行．

　　一，甲方應(yīng)于一九____年____月____日以前將規(guī)劃局紅線圖，上級部門批文，委托書以及建筑安裝工程的建筑面積，安裝項目，消防方式，庫房每層凈高等資料提交乙方．

　　二，乙方根據(jù)甲方要求，對__________建筑安裝工程的地形，地質(zhì)條件，建筑安裝構(gòu)想等進行可行性研究，最后編制出設(shè)計任務(wù)書及框算表，于一九____年____月____日以前交付甲方．

　　三，甲方根據(jù)國家計委頒發(fā)試行的.《工程設(shè)計收費標準》，承付乙方咨詢費____元．自本合同簽訂之日起____日內(nèi)，甲方先付給乙方____元，待乙方將設(shè)計任務(wù)書及框算表交付甲方后____日內(nèi)，再付給乙方____元．

　　四，為本咨詢工程需要到外地進行調(diào)研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔．

　　五，甲方如不按本合同規(guī)定的時間向乙方送交有關(guān)文件，圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設(shè)計任務(wù)書及框算表的時間；甲方如不按本合同規(guī)定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額數(shù)罰款____‰．甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經(jīng)過半的，應(yīng)付給乙方全部咨詢費；咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的５０％收費．

　　乙方如不按本合同規(guī)定的時間交付設(shè)計任務(wù)書及框算表，遲延一天，按總咨詢費金額數(shù)罰款______‰．乙方如中途中斷資詢，應(yīng)按總咨詢費向乙方交付罰款．

　　六，其他：________________________________________________________________．本合同自簽訂之日起生效，甲乙雙方不得隨意更改．如有未盡事宜，需經(jīng)雙方協(xié)商解決．

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份．合同副本一式______份，分別交______建筑工程主管部門，建委，建行____等單位各一份．

　　建設(shè)單位（甲方）：________咨詢單位（乙方）：_________________

　　地址：__________ 地址：________________

　　負責(zé)人：__________ 負責(zé)人：_______________

　　電話：__________ 電話：________________

　　聯(lián)系人：__________ 聯(lián)系人：_______________

　　銀行帳戶：__________ 銀行帳戶：_________________

　　______年____月____日訂

工程合同篇9

　　發(fā)包單位：_________

　　承包單位：_________

　　為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，根據(jù)_________和國家有關(guān)法規(guī)，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任，確保施工安全，雙方在簽訂建筑安裝工程合同的同時，簽訂本協(xié)議。

　　一、承包工程項目

　　1．工程項目名稱：_____

　　2．工程地址：_________

　　3．承包范圍：_________

　　二、工程項目期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　三、協(xié)議內(nèi)容

　　1．甲乙雙方必須認真貫徹國家、_________和上級勞動保護，安全生產(chǎn)主管部門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)、消防工作的方針、政策，嚴格執(zhí)行有關(guān)勞動保護法規(guī)、條例、規(guī)定。

　　2．甲乙雙方都應(yīng)有安全管理組織體制，包括抓安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)、各級專職和兼職的安全干部，應(yīng)有各工種的安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和定期安全檢查制度、安全教育制度等。

　　3．甲乙雙方在施工前要認真勘察現(xiàn)場，制定有針對性的安全技術(shù)措施，嚴格按施工組織設(shè)計和有關(guān)安全要求施工。

　�。�1）工程項目應(yīng)由甲方編制施工組織總設(shè)計。

　�。�2）工程項目由乙方按甲方的要求自行編制施工組織設(shè)計，并制定有針對性的安全技術(shù)措施工計劃，嚴格按施工組織設(shè)計和有關(guān)安全要求施工。

　　4．甲乙雙方的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須認真對本單位職工進行安全生產(chǎn)制度及安全技術(shù)知識教育，增強法制觀念，提高職工的安全生產(chǎn)思想意識和自我保護的能力，督促職工自覺遵守安全生產(chǎn)紀律，制度和法規(guī)。

　　5．施工前，甲方應(yīng)對乙方的管理，施工人員進行安全生產(chǎn)進場教育，介紹有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定和要求，乙方應(yīng)組織召開管理，施工人員安全生產(chǎn)教育會議，并通知甲方委托有關(guān)人員出席會議，介紹施工中有關(guān)安全，防火等規(guī)章制度及要求；乙方必須檢查，督促施工人員嚴格遵守，認真執(zhí)行。根據(jù)工程項目內(nèi)容、特點，甲乙雙方應(yīng)做好安全技術(shù)交底，并有交底的書面材料。

　　6．施工期間，乙方指派同志負責(zé)本工程項目的有關(guān)安全、防火工作；甲方指派同志負責(zé)聯(lián)系，檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全，防火規(guī)定。甲乙雙方應(yīng)經(jīng)常聯(lián)系，相互協(xié)助檢查和處理工程施工有關(guān)的安全，防火工作，共同預(yù)防事故發(fā)生。

　　7．乙方在施工期間必須嚴格執(zhí)行和遵守甲方的安全生產(chǎn)、防火管理的各項規(guī)定，接受甲方的督促，檢查和指導(dǎo)。甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)，防火管理以及督促檢查的義務(wù)，對于查出的隱患，乙方必須限期整改。

　　8．在生產(chǎn)操作過程中的個人防護用品，由各方自理，甲、乙方都應(yīng)督促施工現(xiàn)場人員自覺穿戴好防護用品。

　　9．甲乙雙方人員對各自所在的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、操作設(shè)施設(shè)備、工具用具等必須認真檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即停止施工，并由有關(guān)單位落實整改后方準施工。一經(jīng)施工，就表示該施工單位確認施工場所、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態(tài)。施工單位對施工過程中由于上述不良因素而導(dǎo)致的事故后果負責(zé)。

　　10．機械設(shè)備、腳手架等設(shè)施，在搭設(shè)、安裝完畢使用前，甲方應(yīng)會同乙方共同按規(guī)定檢查驗收，并作好驗收及交付使用的書面記錄，嚴禁在未經(jīng)檢查或檢查不合格的情況下投入使用。否則由此發(fā)生的后果概有擅自使用方負責(zé)。

　　11．在施工期間所使用工具乙方自備，甲乙雙方如需相互借用或租賃，甲乙雙方有關(guān)人員辦理借用或租賃手續(xù)，制訂有關(guān)安全使用和管理制度。借出方應(yīng)保證借出的設(shè)備和工具完好并符合安全要求，借入方必須進行檢驗，并做好書面記錄。借入使用方一經(jīng)接收，設(shè)備和工具的保管，維修應(yīng)由借入使用方負責(zé)，并嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。在使用過程中，用于設(shè)備、工具因素或使用操作不當而造成傷亡事故，由使用方負責(zé)。

　　12．甲乙雙方的人員，對施工的現(xiàn)場腳手架、各類安全防護設(shè)施、安全標志和警告牌，不得擅自拆除、更動。如確實需要拆除更動的，必須經(jīng)工地施工負責(zé)人和甲乙雙方指派的安全管理人員的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人員，擅自拆除所造成的`后果，均由該方人員及其單位負責(zé)。

　　13．特種作業(yè)必須執(zhí)行國家《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》，經(jīng)省、市、地區(qū)的特種作業(yè)安全技術(shù)考核站培訓(xùn)考核后持證上崗，并按規(guī)定定期審證。進_________施工的外省市特種作業(yè)人員還須經(jīng)_________有關(guān)特種作業(yè)考核站進行審證教育；中、小型機械的操作人員必須按規(guī)定做到“定機定人”和有證操作；起重吊裝作業(yè)人員必須遵守“十不吊”規(guī)定，嚴禁違章，無證操作；嚴禁不懂電器、機械設(shè)備的人，擅自操作使用電器、機械設(shè)備。

　　14．甲乙雙方必須嚴格執(zhí)行各類防火防爆制度，易燃易爆場所嚴禁吸煙及動用明火，消防器材不準挪作他用。電焊、氣割作業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理動火審批手續(xù)，嚴格遵守“十不燒”規(guī)定，嚴禁使用電爐。冬季施工如必須采用明火加熱的防凍措施時，應(yīng)取得防火主管人員同意，落實防火、防中毒措施，并指派專人值班。

　　15．乙方需用甲方提供的電氣設(shè)備時，在使用前應(yīng)先進行檢測，并做好檢測記錄，如不符合安全規(guī)定的應(yīng)及時向甲方提出，甲方應(yīng)積極整改，整改合格后方準使用，違反本規(guī)定或不經(jīng)甲方許可，擅自亂拉電器線路造成后果均由肇事者單位負責(zé)。

　　16．貫徹先訂合同后施工的原則。甲方不得指派乙方人員從事合同外的施工任務(wù)，乙方應(yīng)拒絕合同外的施工任務(wù)，否則由此造成的一切后果由有關(guān)方負責(zé)。

　　17．甲乙雙方在施工中，應(yīng)注意地下管線及高壓架空線路的保護。甲方對地下管線和障礙物應(yīng)詳細交底，乙方應(yīng)貫徹交底要求，如遇有情況，應(yīng)及時向甲方和有關(guān)部門聯(lián)系，采取保護措施。

　　18．乙方在簽訂建筑安裝施工合同后，應(yīng)自覺到有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

　　19．貫徹誰施工誰負責(zé)安全的原則。在施工期間造成傷亡、火警、火災(zāi)、機械等重大事故（包括甲、乙雙方責(zé)任造成對方人員、他方人員、行人傷亡等），雙方應(yīng)協(xié)力進行搶救傷員和保護現(xiàn)場，按國務(wù)院及_________有關(guān)事故報告規(guī)定在事故發(fā)生后的廿四小時內(nèi)及時報告各自的上級主管部門及市，區(qū)（縣）勞動保護監(jiān)察部門等有關(guān)機構(gòu)。事故的損失和善后處理費用，應(yīng)按責(zé)任協(xié)商解決。

　　20．本協(xié)議訂的各項規(guī)定適用于立協(xié)單位雙方，如遇有同國家和本地區(qū)有關(guān)法規(guī)不同則按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　21．本協(xié)議經(jīng)立協(xié)議雙方簽字、蓋章有效，作為合同的附件一式七份，乙方二份，_________、_________、財務(wù)、工管部、監(jiān)督部各一份。

　　22．本協(xié)議同工程合同同時生效，甲、乙雙方必須嚴格執(zhí)行，由于違反本協(xié)議而造成傷亡事故，由違約方承擔一切經(jīng)濟損失。

　　23．未盡事宜，雙方根據(jù)具體情況另行協(xié)商。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　現(xiàn)場負責(zé)人（簽字）：___ 現(xiàn)場負責(zé)人（簽字）：___

　　經(jīng)辦人（簽字）：_______ 經(jīng)辦人（簽字）：_______

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程水電安裝合同（通用6篇）07-04

消防改造工程合同（通用10篇）03-09

小工程承包合同（精選10篇）06-29