工程合同匯編【7篇】

　　隨著法律知識(shí)的普及，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編精心整理的工程合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

工程合同 篇1

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信，精選工程裝修合同范本。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程量： 以合同預(yù)算表為準(zhǔn)，發(fā)生工程量變更的以實(shí)際工程量為準(zhǔn)。

　　4、承包方式按以下第 項(xiàng)執(zhí)行

　　(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工

　　第二條 工期

　　1、開工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　3、工程總用工時(shí)間： 天(工期順延的時(shí)間未計(jì)入)

　　第三條 工程價(jià)款

　　本工程總造價(jià)為：(大寫) (人民幣)

　�。ぃ� 元

　　注：此價(jià)款為工程結(jié)算依據(jù)，最終要按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算

　　第四條 工程質(zhì)量

　　本工程質(zhì)量按以下第 執(zhí)行

　　(1)國家標(biāo)準(zhǔn) (2)地方標(biāo)準(zhǔn) (3)行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)(4)甲方特殊標(biāo)準(zhǔn)

　　第五條 圖紙

　　1、經(jīng)雙方協(xié)商一致決定，采用以下第 項(xiàng)執(zhí)行

　　(1)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)用為(大寫)： 元，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)用不包含在工程總價(jià)款內(nèi);

　　(2)甲方自行提供施工圖紙

　　2、圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底時(shí)間：

　　3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的，應(yīng)在開工前 天將圖紙交給乙方。

　　第六條 合同組成文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　3、圖紙

　　4、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

　　5、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條 工程變更

　　1、工程設(shè)計(jì)變更

　　施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時(shí)，發(fā)包人應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進(jìn)行下列需要的變更：

　　(1)更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸;

　　(2)增減合同中約定的工程量;

　　(3)改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序;

　　(4)其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。

　　因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　施工中承包人無正當(dāng)理由不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因承包人擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔(dān)，延誤的工期不予順延。

　　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料、設(shè)備的換用，須經(jīng)發(fā)包人同意。未經(jīng)發(fā)包人同意擅自更改或換用時(shí)，承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。發(fā)包人同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費(fèi)用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔(dān)或分享。

　　2、其他變更

　　合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)生其他實(shí)質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。

　　3、確定變更價(jià)款

　　承包人在工程變更確定后3天內(nèi)，提出變更工程價(jià)款的報(bào)告，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款。變更合同價(jià)款按下列方法進(jìn)行：

　　(1)合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款;

　　(2)合同中只有類似于變更工程的價(jià)格，可以參照類似價(jià)格變更合同價(jià)款;

　　(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。

　　(4)承包人在雙方確定變更后3天內(nèi)不向工程師提出變更工程價(jià)款報(bào)告時(shí)，視為該項(xiàng)變更不涉及合同價(jià)款的變更。

　　(5)發(fā)包人應(yīng)在收到變更工程價(jià)款報(bào)告之日起3天內(nèi)予以確認(rèn)，發(fā)包人無正當(dāng)理由不確認(rèn)時(shí)，自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)之日起3天后視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。

　　(6)發(fā)包人不同意承包人提出的變更價(jià)款，而實(shí)際工程繼續(xù)施工的，視為同意承包方人的價(jià)款變更要求。

　　(7)發(fā)包人確認(rèn)增加的工程變更價(jià)款作為追加合同價(jià)款，與工程款同期支付。

　　(8)因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏�，承包人無權(quán)要求追加合同價(jià)款。

　　第八條 雙方一般的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方的工作

　　(1)開工前 天，全部騰空或者部分騰空房屋，清除障礙物(合同約定乙方包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋內(nèi)的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作;

　　(2)辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如因其他原因需由乙方辦理的，相關(guān)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由甲方償付給乙方，并且工期相應(yīng)順延;

　　(3)提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系;

　　(4)參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作;

　　(5)施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件;

　　(6)按照合同約定的'期限支付工程款，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　2、乙方的工作

　　(1)參加有關(guān)施工圖紙或者作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交由甲方審定確認(rèn);

　　(2)施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定，按期按質(zhì)完成施工;

　　(3)未經(jīng)甲方同意或者有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意試試拆改原建筑物主結(jié)構(gòu)及各設(shè)備管線;

　　(4)保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管的通暢;

　　(5)對(duì)于施工過程中的在關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間;

　　(6)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);

　　(7)工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)，合同范本《精選工程裝修合同范本》。

　　第九條 有關(guān)材料的約定

　　1、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。

　　2、對(duì)于任何一方提供的材料和設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或者規(guī)格有差異的，對(duì)方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此增加費(fèi)用，由提供方承擔(dān)。

　　3、材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因乙方在保管過程中有重大失誤而造成的材料損失，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、材料運(yùn)輸費(fèi)用，由材料提供方承擔(dān)。

　　5、甲方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并通知對(duì)乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。

　　第十條 有關(guān)施工和工期的約定

　　1、開工及延期開工

　　(1)承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時(shí)開工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面的方式向發(fā)包人提出延期開工的理由和要求。發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請(qǐng)后的48小時(shí)內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。發(fā)包人在延期開工申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。發(fā)包人不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延;

　　(2)因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，應(yīng)以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。

　　2、暫停施工

　　發(fā)包人認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按發(fā)包人要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。承包人實(shí)施發(fā)包人作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。發(fā)包人未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。

　　3、工期延誤

　　因以下原因造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)發(fā)包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;

　　(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行;

　　(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行;

　　(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;

　　(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí);

　　(6)不可抗力;

　　(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　4、工程竣工

　　(1)承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

　　(2)因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　(3)施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價(jià)款等內(nèi)容。

　　第十一條 關(guān)于質(zhì)量和中間驗(yàn)收的約定

　　1、工程質(zhì)量

　　(1)工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　(2)雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　2、檢查和返工

　　(1)承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。

　　(2)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。

　　(3)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行，檢查檢驗(yàn)不合格時(shí)，影響正常施工的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價(jià)款由發(fā)包人承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。

　　(4)因發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價(jià)款，由發(fā)包人承擔(dān)。

　　3、隱蔽工程和中間驗(yàn)收

　　(1)工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用條款約定的中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面書式通知發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，承包人在發(fā)包人限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。

　　(2)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時(shí)。發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人未能按以上時(shí)間提出延期要求，不進(jìn)行驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收，發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。

　　(3)經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求，驗(yàn)收24小時(shí)后，發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不在驗(yàn)收記錄上簽字，視為發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄，承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　4、重新檢驗(yàn)

　　無論發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)其要求對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí)，承包人應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償發(fā)包人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延。

　　5、發(fā)包方指定的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人為： ，身份證號(hào)碼為： 。發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)視為發(fā)包方的確認(rèn)。

　　第十二條 關(guān)于安全施工的約定

　　1、安全施工與檢查

　　(1)承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

　　(2)發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩�事故，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。

　　2、安全防護(hù)

　　(1)承包人在動(dòng)力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時(shí)，施工開始前應(yīng)向甲方提出安全防護(hù)措施，經(jīng)甲方后實(shí)施，防護(hù)措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　(2)實(shí)施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí)，承包人應(yīng)在施工前14天以書面形式通知發(fā)包人，并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施，經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后實(shí)施，由發(fā)包方承擔(dān)安全防護(hù)措施費(fèi)用。

　　第十三條 關(guān)于竣工驗(yàn)收和結(jié)算

　　1、竣工驗(yàn)收

　　(1)工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到乙方驗(yàn)收通知后 日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收交移手續(xù)。

　　(2)工程未經(jīng)驗(yàn)收合格時(shí)，甲方不得有任何的使用行為，否則視為甲方對(duì)該工程已經(jīng)驗(yàn)收合格。保修期自甲方實(shí)際使用之日起計(jì)算。

　　2、結(jié)算

　　工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料移交給甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議的，視為認(rèn)可結(jié)算資料，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字確認(rèn)，若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結(jié)算單上簽字的，視為結(jié)算單已經(jīng)得到了甲方的簽字確認(rèn)。

　　第十四條 關(guān)于工程價(jià)款支付的約定

　　1、雙方同意工程價(jià)款按下列方式進(jìn)行確定：

　　(1)固定價(jià)格：本工程總價(jià)款為(大寫)： ;

工程合同 篇2

　　重慶 建筑工程有限公司項(xiàng)目

　　工程勞務(wù)分包合同

　　合同號(hào)：

　　發(fā)包方：重慶建筑工程有限公司

　　法定地址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵編號(hào)碼：

　　承包方：重慶市 建筑勞務(wù)有限公司

　　法定地址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵編號(hào)碼：

　　年 月 日

　　建筑工程勞務(wù)分包合同

　　發(fā)包方： 重慶 建筑工程有限公司 （以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包方:重慶 建筑勞務(wù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《安全法》的相關(guān)規(guī)定，甲方將 工程土建項(xiàng)目的勞務(wù)雙包項(xiàng)目（包工包輔料）分包給乙方完成。為了保質(zhì)保量地完成工程任務(wù)，明確雙方責(zé)、權(quán)、利，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，本著平等、互利、志愿的原則，特簽訂以下勞務(wù)合同，望共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、工程名稱： 工程

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、建筑面積約 （以竣工圖為準(zhǔn)）

　　四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商實(shí)行全包干方式。即包工程質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包工期、包勞務(wù)、包機(jī)械設(shè)備、包周轉(zhuǎn)材料、包低值易耗品、包工程驗(yàn)收合格（驗(yàn)收費(fèi)用由甲方承擔(dān)）。（工程所需要的人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)+周轉(zhuǎn)性材料、生產(chǎn)性輔助材料、耗材費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、搭設(shè)臨設(shè)人工費(fèi)及圍墻砌磚抹灰、鋼管、鐵絲、釘子和工人住宿房屋的搭設(shè)或住宿房屋租賃費(fèi)）。

　　五、施工承包內(nèi)容:

　　1、（1）甲方負(fù)責(zé)主材，即：鋼材、商品砼、水泥、砂、石子、磚、外墻面磚、外墻涂料；甲方負(fù)責(zé)以下分部分項(xiàng)工程，即：消防、通風(fēng)、水電、弱電、門窗、欄桿、防水、室內(nèi)涂料、節(jié)能保溫及電氣設(shè)備安裝。

　�。�2）其余工程：攪拌機(jī)搭設(shè)、場(chǎng)地硬化、主體、內(nèi)外抹灰、模板安裝、內(nèi)外架搭設(shè)、鋼筋制作綁扎、1米以內(nèi)室外散水（水溝、蓋板、挖土）、輔材、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備、勞務(wù)用工等均由乙方負(fù)責(zé)。

　　2、乙方所用于本工程的塔吊機(jī)械、施工電梯、攪拌機(jī)、振動(dòng)棒、腳手架材料、模板材料、二三級(jí)配電材料、鋼筋加工機(jī)械等進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、維修費(fèi)、租金費(fèi)、人工費(fèi)、工具用具、各種租金等概由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。

　　3、施工用水由甲方負(fù)責(zé)提供接駁口，施工用水費(fèi)用由甲方承擔(dān)，乙方工人生活用水由乙方承擔(dān)。

　　4、施工用電由甲方提供一級(jí)配電箱、電源線、機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)電器線路，由甲方搭接。施工用電費(fèi)用由甲方承擔(dān)，乙方工人生活用電由乙方承擔(dān)。

　　5、因天氣、道路等原因致使車輛無法進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)積極派出人員、機(jī)械配合，保證材料順利到場(chǎng)，施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的降排水及雨后基坑（槽）內(nèi)清理淤泥并運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)甲方指定地點(diǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　6、細(xì)化乙方工作內(nèi)容及細(xì)則

　　（1）、鋼筋工程：該工程設(shè)計(jì)圖紙及更改內(nèi)容（含基礎(chǔ)及預(yù)制構(gòu)件）、塔機(jī)基礎(chǔ)等工程所有鋼筋的制作、安裝、鋼筋的焊接、試件的制作，連墻筋的埋設(shè)，鋼材的上下車及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)，包括輔助材料（扎絲、焊條、切割片 、豎焊劑、焊鉗（線）、絕緣手套、鋼筋機(jī)械連接（包括鋼套管）、鋼筋保護(hù)層墊塊等，生產(chǎn)用具設(shè)備（焊機(jī)、面罩、斷線鉗、釘板、切斷機(jī)、對(duì)焊機(jī)、調(diào)直機(jī)、鋼筋撥絲機(jī)及勞動(dòng)保護(hù)用品等）。

　�。�2）、腳手架、模板工程：

　�、佟⒛_手架工程：施工過程中所有內(nèi)、外防護(hù)腳手架（含整體提升腳手架）的搭拆及其調(diào)整；本工程施工過程中土建、保溫、防水工程等其他專業(yè)所需腳手架的搭拆；基坑臨邊防護(hù)；區(qū)內(nèi)變壓器防護(hù)；腳手架懸挑工字鋼制安；鋪設(shè)橋板、翻板；鋼筋作業(yè)防護(hù)棚的支拆；各種安全網(wǎng)的搭設(shè)及拆除；各種洞口及臨邊防護(hù)的`及時(shí)搭拆；接料平臺(tái)的支拆；鋪設(shè)橋板(鐵橋板)；采用工字鋼懸挑腳手架進(jìn)行全封閉腳手架的搭設(shè)及拆除；井架圍護(hù)網(wǎng)、龍門架圍護(hù)網(wǎng)的支拆；攪拌機(jī)蓬、卷揚(yáng)機(jī)蓬等與主體工程施工有關(guān)

　　的各種臨時(shí)設(shè)施的支拆；各層砼運(yùn)輸?shù)兰暗乇霉艿乐Ъ苤Р�；各種洞口及臨邊防護(hù)的及時(shí)支拆；上人盤道、入口安全通道、工具式卸料平臺(tái)的安拆；樓梯防護(hù)；施工用電梯安裝過程中各上料口的調(diào)整及防護(hù)門的安裝；安全通道的搭設(shè)和拆除；外腳手架安全網(wǎng)上所有雜物及時(shí)清理；懸掛各種安全警示標(biāo)語、標(biāo)志、宣傳條幅；后期砌筑抹灰等所有用到腳手架的地方搭拆及其調(diào)整，所有腳手架用料的裝卸、倒運(yùn)、刷黃黑道油漆（包含油漆）、修復(fù)上油、按甲方指定地點(diǎn)分類歸垛，要求腳手架保留至外墻裝飾工程完工后，方可拆除。

　�、�、該工程（含基礎(chǔ)）砼結(jié)構(gòu)（含預(yù)制構(gòu)件）的模板制作、拼裝、拆除、整（清）理、打脫模劑、梁、板、墻等的模板支撐架體，天棚施工質(zhì)量必須達(dá)到清水不抹灰標(biāo)準(zhǔn)；

　　③、軸線、標(biāo)高引測(cè)，并負(fù)責(zé)內(nèi)外裝飾時(shí)剃打砼的用工等；

　�、堋�包括周轉(zhuǎn)材料的上、下車，現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)，租賃材料的租、還并負(fù)責(zé)如數(shù)歸還，并包括輔助材料（釘子、鐵絲、廣線、砂輪片、對(duì)拉螺栓<片>、對(duì)拉止水螺栓桿（片）、筒蘭、焊條等）生產(chǎn)工具、設(shè)備（壓創(chuàng)機(jī)、園盤鋸、手提電鋸、電錘、電鉆及勞動(dòng)保護(hù)用品等）。

　　3、砼及砌筑工程

　�。�1）基礎(chǔ)：

　�、僭摴こ虡俄艥仓�、地梁墊層（含墊層）以上的設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容及更改內(nèi)容等全部鋼筋制安、模板支設(shè)及砼澆筑、養(yǎng)護(hù)，基礎(chǔ)磚砌筑、基礎(chǔ)基槽（坑）〒0.50m范圍內(nèi)的挖填及清理，基礎(chǔ)坑槽（樁）混凝土澆筑前抽水及基底清理。

　�。�2）主體

　�、僭摴こ袒�礎(chǔ)地梁及以上的砼墻、梁、柱、板、樓梯砼的澆筑及養(yǎng)護(hù)（含預(yù)制梁、平板的制作、含鋼筋制安，養(yǎng)護(hù)）。

　　②墻體砌筑（含墻筋植筋打眼及植筋膠）及屋面工程（防水層及保溫層除外）等的一切勞務(wù)用工。

　�、郯�括輔助材料、用具、設(shè)備（廣線、釘子、掃帚、鐵絲、灰桶、筒蘭、斗車、砼振搗器具及電纜線、方鏟、尺枋、角尺、切割機(jī)及勞動(dòng)保護(hù)用品等）。

　　4、裝飾工程：

　�。ê�梁、柱 （1）室內(nèi)裝飾：該工程室內(nèi)墻板、柱、梁面抹灰（原漿壓光）

　　與磚墻接觸外釘鋼絲網(wǎng)）及外墻滿掛鋼絲網(wǎng)、伸縮縫鋁皮蓋縫安裝、樓梯間及公共部位大理石或地磚、墻磚及踢腳線磚粘貼,混凝土地面（原漿壓光），細(xì)石混凝土樓面，樓地面踢腳線等(詳見施工圖建筑說明)及內(nèi)外涂料 、（含底層〒0.30m范圍內(nèi)的挖填及底樓地面人工打夯等）室內(nèi)外排水溝挖方、砌筑、溝蓋板制安等全部過程及室外1.0m寬砼散水、臺(tái)階、伸縮縫油膏灌縫，并負(fù)責(zé)水電、門窗、欄桿、設(shè)備安裝等分部分項(xiàng)到位后的洞后塞修補(bǔ)、填等工序，并負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收前的清理打掃等設(shè)計(jì)施工圖及圖集所含內(nèi)容。

　�。�2）外裝飾：外墻立面的裝飾抹灰，砂漿底灰、滴水線、外裝采用外墻漆裝飾（包括外墻裝飾材料），外墻漆的規(guī)格品牌以業(yè)主確定的為準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)提供節(jié)能外保溫及屋面保溫需用的腳手架及竹跳板周料和塔機(jī)或施工電梯的配合及其他分包項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械設(shè)備的配合，甲方不補(bǔ)貼任何費(fèi)用，做保溫后乙方未再抹灰的工程量也不調(diào)減。

　　（3）包括輔助材料、用具、設(shè)備（廣線、釘子、掃帚、礦棉<布>、鐵絲、灰桶、筒蘭、尺枋、切割片<機(jī)>電鉆、電錘及勞動(dòng)保護(hù)用品等）；材料的上下車（磚、水泥、砂、石除外的其他乙方承包范圍內(nèi)的所有材料）等。

　�。�4）內(nèi)、外墻、梁柱的抹灰必須兩遍成活，嚴(yán)禁使用干搓砂進(jìn)行抹灰作業(yè)。

　　5、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖及現(xiàn)行施工規(guī)范及操作規(guī)程等，按協(xié)議約定的工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)，在約定的價(jià)格內(nèi)，乙方組織勞動(dòng)力及提供設(shè)備、輔助材料，完成本工程的施工任務(wù)。

工程合同 篇3

　　委托方(簡(jiǎn)稱甲方)：

　　被委托方(簡(jiǎn)稱乙方)：

　　甲方委托乙方對(duì)其車間外墻翻新刷乳膠漆及車間外圍護(hù)欄除銹防腐進(jìn)行施工，并簽訂以下合同。

　　第一條 作業(yè)范圍及內(nèi)容

　　生產(chǎn)車間外墻乳膠漆粉刷、生產(chǎn)車間外圍護(hù)欄除銹防腐。

　　第二條 合同承包形式

　　乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳膠漆為多樂士牌，防腐油漆所使用多樂士牌。

　　第三條 合同承包金額

　　1、 護(hù)欄防腐按50元一米，共計(jì)350米：17500元

　　2、 外墻乳膠漆(包工、料)共計(jì)：22310元

　　3、 兩個(gè)門衛(wèi)室(含包工，料，刷乳膠漆，清洗)共計(jì)1900元

　　4、 本合同總金額：41710元

　　5、 本合同金額為含稅金額，乙方提供正式發(fā)票。

　　第四條 結(jié)算方式

　　甲方在保潔結(jié)束日起7天內(nèi)為乙方結(jié)算所有工程款。 乙方開戶行：施工期自20xx年 月 日至 月 日止，時(shí)間為 天。

　　第五條 甲方責(zé)任和義務(wù)

　　1、 對(duì)乙方保潔粉刷進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　2、 為乙方作業(yè)人員提供工作期間的水、電、庫房等必要的工作條件且免費(fèi)使用。

　　3、 在乙方工作中幫助協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系。

　　4、 按甲乙雙方約定的時(shí)間支付乙方的保潔粉刷承包費(fèi)用。

　　第六條 乙方責(zé)任和義務(wù)

　　1、 乙方粉刷的'墻面，要求顏色一致、表面平整、無裂紋

　　2、 乙方粉刷護(hù)欄油漆，要求顏色均勻，厚薄一致，無裂紋，無鼓包

　　3、 粉刷時(shí)不得將乳膠漆滴落在物件上。

　　4、 乙方要確保安全作業(yè)、若出現(xiàn)事故皆由乙方全部承擔(dān)、甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　5、 乙方在施工過程中不得影響甲方正常的辦公秩序。

　　6、 粉刷完畢后，要將物件表面及地面立即清掃和清理干凈。

　　7、 乙方要愛護(hù)甲方所有公司財(cái)物，不得有損壞和盜取、否則按原價(jià)或加倍賠償。

　　第七條 違約責(zé)任

　　甲乙任何一方不履行本合同約定的責(zé)任和義務(wù)時(shí)將視為單方面違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤�金額的10%的違約金。

　　第八條 其他

　　1、 甲乙雙方對(duì)本合同約定的事項(xiàng)發(fā)生異議時(shí)，由雙方協(xié)商解決。

　　2、 本合同一式兩份，自雙方簽字或蓋章后有效。

　　甲方：

　　代表人：

　　年 月 日

　　乙方：

　　代表人：

　　年 月 日

工程合同 篇4

　　1、未取得建設(shè)審批手續(xù)的施工合同的效力如何認(rèn)定?

　　發(fā)包人就尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應(yīng)審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準(zhǔn)建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效。

　　發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)第一條第(二)項(xiàng)規(guī)定的“沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設(shè)工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動(dòng)主體資格的個(gè)人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動(dòng)資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(2)資質(zhì)等級(jí)低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級(jí)高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。

　　3、如何認(rèn)定是否屬于必須招標(biāo)的建設(shè)工程?

　　《解釋》第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“必須進(jìn)行招標(biāo)”的建設(shè)工程的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。

　　4、勞務(wù)分包合同的效力如何認(rèn)定?

　　同時(shí)符合下列情形的，所簽訂的勞務(wù)分包合同有效：

　　(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應(yīng)的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn);

　　(2)分包作業(yè)的范圍是建設(shè)工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機(jī)具和輔料。

　　合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負(fù)責(zé)與工程有關(guān)的大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設(shè)備采購等內(nèi)容的，不屬于勞務(wù)分包。

　　5、如何認(rèn)定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?

　　建設(shè)工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機(jī)構(gòu)或在冊(cè)的項(xiàng)目經(jīng)理等企業(yè)職工個(gè)人承包施工，承包人對(duì)工程施工過程及質(zhì)量進(jìn)行管理，對(duì)外承擔(dān)施工合同權(quán)利義務(wù)的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認(rèn)定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進(jìn)行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當(dāng)事人僅以施工人缺乏相應(yīng)資質(zhì)為由，主張合同無效的，一般不予支持。對(duì)于當(dāng)事人確實(shí)違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關(guān)行政主管部門予以處理。

　　前述合同對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標(biāo)準(zhǔn)或符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)予以確定。當(dāng)事人有其他爭(zhēng)議的，原則上可以參照本解答的相關(guān)內(nèi)容處理。

　　7、當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方要求重新結(jié)算的，如何處理?

　　當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結(jié)算的，不予支持，但結(jié)算協(xié)議被法院或仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定為無效或撤銷的除外。

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人一方以施工合同無效為由要求確認(rèn)結(jié)算協(xié)議無效的，不予支持。

　　8、承包人項(xiàng)目經(jīng)理在合同履行過程中所施行為的效力如何認(rèn)定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項(xiàng)目經(jīng)理以承包人名義在結(jié)算報(bào)告、簽證文件上簽字確認(rèn)、加蓋項(xiàng)目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職務(wù)行為或表見代理行為，對(duì)承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對(duì)方知道或應(yīng)當(dāng)知道項(xiàng)目經(jīng)理沒有代理權(quán)的除外。

　　9、當(dāng)事人工作人員簽證確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?

　　當(dāng)事人在施工合同中就有權(quán)對(duì)工程量和價(jià)款洽商變更等材料進(jìn)行簽證確認(rèn)的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認(rèn)對(duì)當(dāng)事人不具有約束力，但相對(duì)方有理由相信該簽證人員有代理權(quán)的除外;沒有約定或約定不明，當(dāng)事人工作人員所作的簽證確認(rèn)是其職務(wù)行為的，對(duì)該當(dāng)事人具有約束力，但該當(dāng)事人有證據(jù)證明相對(duì)方知道或應(yīng)當(dāng)知道該簽證人員沒有代理權(quán)的除外。

　　10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?

　　工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認(rèn)的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實(shí)的'，原則上對(duì)發(fā)包人具有約束力，涉及工程價(jià)款洽商變更等經(jīng)濟(jì)決策的，原則上對(duì)發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對(duì)監(jiān)理人員的授權(quán)另有約定的除外。

　　11、固定總價(jià)合同履行中，當(dāng)事人以工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更為由要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過程中，因工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е聦?shí)際工程量增減，當(dāng)事人要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握，合同對(duì)工程價(jià)款調(diào)整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程量增減部分予以單獨(dú)結(jié)算，無法參照約定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算的，可以參照施工地建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。

　　主張工程價(jià)款調(diào)整的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同約定施工的具體范圍、實(shí)際工程量增減的原因、數(shù)量等事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。

　　12、固定價(jià)合同履行過程中，主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，當(dāng)事人要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對(duì)工程造價(jià)影響較大的主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，超出了正常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范圍，合同對(duì)建材價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當(dāng)事人要求調(diào)整工程價(jià)款的，可在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機(jī)構(gòu)參照施工地建設(shè)行政主管部門關(guān)于處理建材差價(jià)問題的意見予以確定。

　　因一方當(dāng)事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應(yīng)時(shí)間延誤的，在此期間的建材差價(jià)部分工程款，由過錯(cuò)方予以承擔(dān)。

　　13、固定總價(jià)合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價(jià)款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機(jī)構(gòu)在相應(yīng)同一取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下分別計(jì)算出已完工程部分的價(jià)款和整個(gè)合同約定工程的總價(jià)款，兩者對(duì)比計(jì)算出相應(yīng)系數(shù)，再用合同約定的固定價(jià)乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應(yīng)付的工程款。

　　當(dāng)事人就已完工程的工程量存在爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方在撤場(chǎng)交接時(shí)簽訂的會(huì)議紀(jì)要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應(yīng)根據(jù)工程撤場(chǎng)時(shí)未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責(zé)任。

　　14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后一定期限內(nèi)予以答復(fù)，但未明確約定逾期不答復(fù)即視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。

　　建設(shè)工程施工合同對(duì)此未作明確約定，承包人僅以原建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結(jié)算工程價(jià)款?

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，或者未規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，但依法經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)程序并進(jìn)行了備案，當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同與備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，實(shí)際也未依法進(jìn)行招投標(biāo)，當(dāng)事人將簽訂的建設(shè)工程施工合同在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門進(jìn)行了備案，備案的合同與實(shí)際履行的合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人實(shí)際履行的合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。

　　備案的中標(biāo)合同與當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定被認(rèn)定為無效的，可以參照當(dāng)事人實(shí)際履行的合同結(jié)算工程價(jià)款。

　　16、“黑白合同”中如何認(rèn)定實(shí)質(zhì)性內(nèi)容變更?

　　招投標(biāo)雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價(jià)款、計(jì)價(jià)方式、施工工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等中標(biāo)結(jié)果的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容變更。中標(biāo)人作出的以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格購買承建房產(chǎn)、無償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)方捐款等承諾，亦應(yīng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

　　備案的中標(biāo)合同實(shí)際履行過程中，工程因設(shè)計(jì)變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或施工工期發(fā)生變化，當(dāng)事人簽訂補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)談紀(jì)要等書面文件對(duì)中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行變更和補(bǔ)充的，屬于正常的合同變更，應(yīng)以上述文件作為確定當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。

　　17、無效建設(shè)工程施工合同中的工程價(jià)款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價(jià)補(bǔ)償款的，應(yīng)予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應(yīng)予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價(jià)補(bǔ)償款中所含利潤的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實(shí)際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實(shí)際施工人"是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設(shè)工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的，實(shí)際施工人應(yīng)當(dāng)是最終實(shí)際投入資金、材料和勞力進(jìn)行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個(gè)人合伙、包工頭等民事主體。法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)際施工人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意擴(kuò)大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對(duì)于不屬于前述范圍的當(dāng)事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應(yīng)當(dāng)不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報(bào)酬的，按照工資支付的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于依法快速處理建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉(zhuǎn)包合同的實(shí)際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責(zé)任如何承擔(dān)?

　　實(shí)際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權(quán)追加發(fā)包人為共同被告;實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應(yīng)當(dāng)追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)舉證責(zé)任。

　　20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質(zhì)的實(shí)際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設(shè)工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權(quán)的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應(yīng)當(dāng)追加被掛靠人為訴訟當(dāng)事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)給付責(zé)任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù)，被掛靠人與掛靠施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級(jí)人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。

　　21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據(jù)建設(shè)工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當(dāng)事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認(rèn)或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當(dāng)理由向合法分包人、實(shí)際施工人支付的除外。

工程合同 篇5

　　關(guān)鍵詞：

　　建筑工程；工程合同；合同管理

　　1前言

　　隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的繁榮，建筑行業(yè)迎來了其繁榮發(fā)展的階段，不僅規(guī)模和數(shù)量上有所發(fā)展，而且在建筑企業(yè)內(nèi)部的管理以及施工技術(shù)方面也有了質(zhì)的飛躍。并且隨著建筑工程領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇，越來越多的建筑企業(yè)認(rèn)識(shí)到合同管理的重要性。建筑工程項(xiàng)目所具備的特點(diǎn)決定了合同管理對(duì)于項(xiàng)目的任何一個(gè)參與方而言都至關(guān)重要，是其維護(hù)自身合法權(quán)益的重要保障。而且由于建筑工程受自然氣候等條件的影響較大，工程實(shí)施過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素較多，項(xiàng)目發(fā)承包雙方之間的糾紛屢見不鮮，而作為解決糾紛和矛盾的最根本的依據(jù)，建筑工程合同在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中所扮演的角色非常重要，既能夠有效的解決發(fā)承包雙方之間的矛盾，維護(hù)各自的合法利益，同時(shí)又能夠?yàn)楣こ添?xiàng)目的順利實(shí)施提供更好的保障。

　　2建筑工程合同的重要性

　　合同是具有法律效益的協(xié)議，對(duì)于合同雙方而言具有約束作用，合同之中明確的規(guī)定了合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，將工程項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的問題給予了解決的方案和措施。建筑工程項(xiàng)目較比于其他項(xiàng)目而言，其具有的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性更多，未知因素也較多，這就決定了建筑工程合同對(duì)于項(xiàng)目各參與單位的保障性作用。而且由于建筑工程項(xiàng)目往往具備周期長、施工過程種類多以及技術(shù)復(fù)雜性高等特點(diǎn)，建筑工程合同所包含的條款更為繁雜，涉及到的范圍也更為廣泛。完善的施工合同能夠有效的劃分發(fā)承包雙方之間的權(quán)利和義務(wù)，能夠讓雙方在更為平等的基礎(chǔ)之上發(fā)揮其應(yīng)有的作用，確保工程項(xiàng)目能夠順利的實(shí)施。而且由于建筑工程項(xiàng)目往往涉及到的風(fēng)險(xiǎn)因素較多，可能出現(xiàn)的影響工程項(xiàng)目順利進(jìn)行的因素也較多，因此完善的合同能夠?qū)⒗�益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更好的劃分，保護(hù)發(fā)承包雙方的工程參與積極性，并且以具有法律效益的手段來解決發(fā)承包雙方之間的利益糾紛，維護(hù)工程項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　3建筑工程合同的特點(diǎn)分析

　　3.1合同簽訂內(nèi)容容易出現(xiàn)歧義

　　建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)具有嚴(yán)謹(jǐn)性，因?yàn)槠渚邆浼s束合同雙方的法律效力。合同之中應(yīng)當(dāng)明確的規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，違約責(zé)任等等，要以明確的方式將雙方所應(yīng)當(dāng)付出和得到的東西進(jìn)行規(guī)定。但是建筑工程實(shí)施周期較長，其間可能發(fā)生的引起合同雙方利益變動(dòng)的因素又較多，在合同簽訂之時(shí)難以有效的預(yù)料合同履行過程中出現(xiàn)的各類問題。因此往往在合同履行的過程中，出現(xiàn)了突發(fā)的狀況，合同雙方經(jīng)常會(huì)因?yàn)樨?zé)任歸屬的問題而產(chǎn)生歧義。

　　3.2合同管理的范圍較廣

　　建筑工程項(xiàng)目所涉及到的領(lǐng)域很廣，其中所涉及到的部門、單位也很多。其中業(yè)主單位、施工單位作為工程項(xiàng)目最為主要的參與單位，其合同管理內(nèi)容更為復(fù)雜，所涉及到的協(xié)調(diào)關(guān)系也非常多。因此建筑工程合同在管理的過程中需要確保各單位認(rèn)真履行職責(zé)并且相互協(xié)調(diào)配合，以合同管理的方式來規(guī)范項(xiàng)目各參與單位的合同行為，維護(hù)工程項(xiàng)目的共同利益。

　　3.3建筑工程實(shí)施周期較長

　　建筑工程合同實(shí)施周期長的特點(diǎn)完全是由于建筑工程項(xiàng)目特點(diǎn)所決定的。一項(xiàng)工程從決策到最終的運(yùn)營可能需要幾年的時(shí)間，這期間所涉及到的工程合同不僅種類繁多，而且許多合同的周期都非常長。這就決定了建筑工程合同管理的工作是一個(gè)漫長的過程，需要與工程項(xiàng)目實(shí)施的過程同步，而且建筑工程合同管理還要綜合考慮諸多因素，每一個(gè)工程項(xiàng)目實(shí)施周期階段，都會(huì)有不同的工程合同簽訂，這其中的協(xié)調(diào)性和配合性都很重要，稍有疏忽就會(huì)造成工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)損失。

　　3.4工程合同容易出現(xiàn)變更

　　如前文所述，建筑工程項(xiàng)目的實(shí)施周期較長，其間可能發(fā)生的不可預(yù)見的.因素較多，因此工程合同經(jīng)常會(huì)隨著工程項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況而有所變更。因此在建筑工程合同管理的過程中，合同管理人員應(yīng)當(dāng)秉承動(dòng)態(tài)管理的原則，根據(jù)工程實(shí)際情況而調(diào)整合同管理的策略，對(duì)于補(bǔ)充合同和變更合同的條款和內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審查和管理，根據(jù)工程的實(shí)際情況簽訂更有利于合同雙方的工程合同，確保建筑工程項(xiàng)目能夠順利的實(shí)施。

　　4建筑工程合同管理中存在的問題

　　4.1法律意識(shí)淡薄

　　合同法所規(guī)定的合同最為基本的原則就是公平、公正，而由于建筑工程領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的激烈，許多建設(shè)單位有意違背建筑工程合同的公平和公正的原則，刻意的在合同條款之中回避或者是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。這樣的行為很容易造成施工單位的項(xiàng)目參與積極性降低，甚至是危害建筑工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量。甚至也有的發(fā)承包單位簽訂“陰陽合同”，這樣的行為不僅嚴(yán)重的影響了建筑工程市場(chǎng)的秩序，而且很容易造成合同雙方難以挽回的經(jīng)濟(jì)損失。另外還有違法轉(zhuǎn)包、違法發(fā)包等行為的存在，這類法律意識(shí)淡薄的合同管理行為嚴(yán)重的擾亂了建筑工程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有序化。

　　4.2合同管理人員整體水平不高

　　建筑工程項(xiàng)目的特點(diǎn)決定了建筑工程合同管理的特殊性，管理人員既要具備合同管理方面的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)能力，同時(shí)也要具備建筑工程方面的知識(shí)。這樣的合同管理人員才能夠更好的配合建筑工程項(xiàng)目的實(shí)施，以合同管理為手段來調(diào)動(dòng)項(xiàng)目各參與單位的積極性。但是現(xiàn)階段我國建筑工程領(lǐng)域的許多合同管理人員的素質(zhì)并不高，專業(yè)技能水平也較低，而且許多建筑單位的合同管理人員數(shù)量明顯不足，不足以完成有效的建筑工程合同管理的工作。

　　4.3缺乏完善的合同管理制度

　　現(xiàn)階段的建筑工程領(lǐng)域，合同管理制度的不完善是許多建筑工程合同管理問題的根源。許多建筑企業(yè)認(rèn)識(shí)到合同管理的重要性，但是卻并沒有制定較為完善的合同管理制度，而且行業(yè)內(nèi)部的合同管理工作也缺乏必要的理論性依據(jù)，這就使得許多建筑企業(yè)憑經(jīng)驗(yàn)實(shí)行合同管理工作，甚至有的企業(yè)完全沒有相應(yīng)的合同管理制度，無法做到合同管理過程中有效的監(jiān)督和考核等等，這就難免會(huì)使得建筑工程合同管理的執(zhí)行力度大打折扣，也為建筑工程項(xiàng)目有序的進(jìn)行蒙上了一層陰影。

　　5建筑工程合同管理的有效措施建議

　　5.1提高法律意識(shí)

　　建筑工程合同只有在符合合同相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)之上才能夠維護(hù)合同雙方的利益。對(duì)于這一點(diǎn)許多建筑企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予高度的重視。在簽訂工程合同的時(shí)候要本著合法的基本原則。對(duì)于“陰陽合同”、違法分包、轉(zhuǎn)包等行為的工程合同，并不具備法律效力，也不能作為維護(hù)合同雙方合法利益的憑證。因此對(duì)于建筑企業(yè)而言應(yīng)當(dāng)積極提高自身的法律意識(shí)，對(duì)于工程合同的內(nèi)容從法律的角度來加以審查，形成依靠法律維護(hù)自身利益的意識(shí)，提高合同管理的認(rèn)識(shí)。

　　5.2建立完善的合同管理制度

　　合同管理工作執(zhí)行力度的關(guān)鍵在于是否擁有一套完整的合同管理制度，作為建筑企業(yè)而言應(yīng)當(dāng)積極的完善自身的合同管理制度，以此為依據(jù)來規(guī)范自身在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中的合同行為。建立完善的合同管理流程，建立相應(yīng)的監(jiān)督和考核體系，實(shí)行責(zé)任制度，調(diào)動(dòng)合同管理人員的工作積極性。另外也要設(shè)置專門的合同管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)性的合同管理執(zhí)行人才，確保合同管理的有效性和科學(xué)性，針對(duì)于發(fā)生的或者可能發(fā)生的合同變更要及時(shí)處理，并監(jiān)督變更合同的執(zhí)行情況，做到及時(shí)有效的應(yīng)對(duì)。

　　5.3培養(yǎng)專業(yè)性的合同管理人員

　　建筑工程合同管理需要專業(yè)性的人才作為保障，作為建筑企業(yè)而言除了提高自身法律意識(shí)以及完善合同管理制度之外，還應(yīng)當(dāng)注重培養(yǎng)專業(yè)性的合同管理人員，建立專門的培訓(xùn)體系，加強(qiáng)對(duì)于合同管理人員的法律素養(yǎng)培養(yǎng)，并對(duì)合同管理人員的建筑知識(shí)進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，全面提高合同管理人員的綜合素質(zhì)，使其能夠更好的配合建筑工程合同的實(shí)施，從合同管理

　　6結(jié)語

　　隨著我國建筑工程領(lǐng)域的不斷發(fā)展，建筑工程項(xiàng)目管理的內(nèi)容也越來越多，有效的合同管理顯然對(duì)于工程項(xiàng)目的順利實(shí)施具有很重要的意義。而且隨著我國建筑市場(chǎng)逐漸的規(guī)范化和法制化，合同管理的重要性更是得以凸顯，越來越多的建筑企業(yè)重視合同管理工作。針對(duì)于現(xiàn)階段建筑工程領(lǐng)域合同管理工作中存在的問題，建筑企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極的結(jié)合于自身的實(shí)際情況來結(jié)語有針對(duì)性的解決，提高合同管理工作在其工程管理工作中的分量，以合同管理的方式來更好的確保自身的合法利益。并且加強(qiáng)合同管理制度的建立和完善，認(rèn)真總結(jié)和吸收合同管理過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，合理的運(yùn)用合同管理來規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)，最大化的實(shí)現(xiàn)自身的合法利益。

工程合同 篇6

　　施工單位：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包單位： （以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　經(jīng)甲方對(duì)乙方的考核，同意將公司防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全的.原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。

　　一 、總則

　　1、 工程名稱：咸陽市玉泉苑公租房項(xiàng)目3#樓

　　2、 工程地點(diǎn)： 玉泉西路

　　3、 工程內(nèi)容：外墻壁做滌綸防水卷材兩道。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進(jìn)度等總包方式。

　　三、工程造價(jià)：

　　外墻滌綸防水卷材單層每平方米 7 元。

　　結(jié)算時(shí)按實(shí)際面積結(jié)算。（不含稅）

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按國家規(guī)范施工及驗(yàn)收。

　　五、雙方責(zé)任：

　　1、 甲方責(zé)任：

　�。�1）應(yīng)提前提出施工計(jì)劃，并將工作面整理達(dá)到防水施工標(biāo)準(zhǔn)提交乙方施工。

　�。�2）應(yīng)提出工期計(jì)劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　�。�3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運(yùn)輸。

　　（4）甲方有權(quán)對(duì)乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時(shí)整改。

　　2、 乙方責(zé)任：

　　（1）聽候甲方通知，即時(shí)將防水材料進(jìn)場(chǎng)，提交防水材料合格證、檢測(cè)報(bào)告。

　�。�2）按甲方提出的施工計(jì)劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。

　�。�3）應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為。

　�。�4）應(yīng)嚴(yán)格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)自行解決，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)工程保修一年，保修金5%。

　　六、付款方式：完工后一次付清。

　　七．違約責(zé)任：

　　本合同簽訂生效后，甲，乙雙方應(yīng)履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對(duì)方工程總造價(jià)10%的違約金。

　　八.如發(fā)生合同爭(zhēng)議，有當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁。

　　九、其它：

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，保修期滿后，合同自動(dòng)失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　甲 方：西安山河建筑有限公司玉泉西路公租房項(xiàng)目部

　　代 表（簽章）：

　　乙 方：西安豫誠防水工程有限公司

　　代 表（簽章）：

　　年 月 日

工程合同 篇7

　　甲方： 身份證號(hào)：

　　乙方： 身份證號(hào)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法律規(guī)定。結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方責(zé)任，確保工程順利完成，本著互利、誠實(shí)互相的原則，在公平、公正的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂如下協(xié)議，雙方共同遵守。

　　一、工程內(nèi)容：

　　1、乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)運(yùn)輸。

　　2、乙方保證每天正常情況下，汽車維修等)。

　　3、甲方保證貨車?yán)�貨不�?保障在路段上無阻礙)，每天每臺(tái)車輛不少于 趟以上(每月不少于趟)。

　　二、工程價(jià)款：

　　甲、乙雙方協(xié)議貨車運(yùn)費(fèi)定為 元/噸，以磅單為準(zhǔn)，如山場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)用變動(dòng)，則根據(jù)市場(chǎng)價(jià)定價(jià)。

　　二、結(jié)算方式：每月20日結(jié)帳。

　　三、合同期限：甲、乙雙方協(xié)議定為 年的'合同(合同滿期再續(xù))。

　　四、違約責(zé)任及賠償問題：

　　如果甲方違約，未按以上條款履行合同義務(wù)，則按每臺(tái)車 萬元作為賠償金支付給乙方。

　　本協(xié)議未盡事宜，雙方應(yīng)本著平等互利的原則友好協(xié)商，

　　本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同01-16

工程合同 工程合同簽訂11-16

工程工程合同【推薦】02-12

工程工程合同范文10-07

(精)工程工程合同10-03

有關(guān)工程工程合同03-01

標(biāo)準(zhǔn)工程工程合同02-05

工程工程合同書01-09

建筑工程工程合同04-12

常用版工程工程合同04-19