承攬合同范本15篇（通用）

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的承攬合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

承攬合同范本1

　　定作方：_______________(簡(jiǎn)稱甲方)

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡(jiǎn)稱乙方)

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)

　　單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　價(jià)款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的.原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。

　　其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的

　　償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承攬合同范本2

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條：施工項(xiàng)目名稱. 施工內(nèi)容 施工地點(diǎn)施工期限：_____ 年____月___日起至相應(yīng)工程完工。

　　第二條 施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付

　　一、機(jī)械設(shè)備： 序號(hào)_____、機(jī)械名稱 、規(guī)格_____、型號(hào)、數(shù)量_____(臺(tái))。

　　二、工程款計(jì)價(jià)方式：累計(jì)簽發(fā)的時(shí)間，按累計(jì)時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價(jià)為：用挖斗___ 元/小時(shí)，用破碎___ 元/小時(shí)。

　　三、工程款計(jì)算方式說(shuō)明

　　1、甲方在乙方當(dāng)次臺(tái)班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場(chǎng)代表向乙方出具《機(jī)械工作時(shí)間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，

　　2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺(tái)班時(shí)間，超過(guò)10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時(shí)間。

　　3、乙方每天工作后應(yīng)及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認(rèn)可其量。

　　三、支付方式

　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項(xiàng)按現(xiàn)場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機(jī)總工時(shí)的30%支付乙方款項(xiàng)，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機(jī)總工時(shí)的60%支付乙方款項(xiàng)，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

　　第三條 機(jī)械設(shè)備的使用和管理

　　一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。

　　三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

　　四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料，滿足施工項(xiàng)目受檢需要。

　　五、因故障造成機(jī)械無(wú)法正常運(yùn)行，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

　　六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)組織搶險(xiǎn)，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：

　　1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場(chǎng)安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;

　　2、屬于違章操作或非現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

　　3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的'事故;

　　4、其他非因甲方原因造成的事故。

　　第四條 雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　一、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)按照該項(xiàng)目的施工進(jìn)度和管理要求對(duì)乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排，包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。

　　2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場(chǎng)，乙方無(wú)條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無(wú)法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同。

　　4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無(wú)理由，無(wú)條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

　　5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。

　　6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。

　　3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價(jià)款。

　　第五條 違約責(zé)任

　　任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　一、甲方違約責(zé)任

　　甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

　　二、乙方違約責(zé)任

　　1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號(hào)和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時(shí)履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

　　2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過(guò)5日的，甲方有權(quán)解除合同。

　　3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、除本條前三項(xiàng)約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無(wú)法正常施工時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。

　　第六條 不可抗力

　　一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。

　　第七條 解決爭(zhēng)議的方式

　　本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴。

　　第八條 合同的生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè)，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

　　2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說(shuō)明外，以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本3

　　定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1.制作內(nèi)容：

　　主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：

　　1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

　　4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.交貨時(shí)間：

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2. 甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。

　　3. 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的'現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任：

　　按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號(hào)： 賬號(hào)：

承攬合同范本4

　　供方：

　　合同編號(hào)：

　　需方： 簽訂地點(diǎn)：

　　產(chǎn)品名

　　稱、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額

　　簽訂時(shí)間：

　　產(chǎn)品名稱

　　商標(biāo)

　　規(guī)格型號(hào)

　　備注

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　價(jià)款

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　攪拌澆灌機(jī)

　　混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)

　　混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)

　　首付定金（ ）

　　合計(jì)人民幣金額（大寫）：

　　第一條 設(shè)備部分

　　1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備（攪拌機(jī)、儲(chǔ)料倉(cāng)等設(shè)備）

　　2、供方負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、試運(yùn)營(yíng)，必須達(dá)到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15個(gè)工作日內(nèi)交貨。

　　第二條 技術(shù)部分

　　1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。

　　2、供方負(fù)責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達(dá)到客戶的要求。

　　3、供方負(fù)責(zé)需方的要求至達(dá)到檢測(cè)合格（泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn)）。

　　4、供方提供的技術(shù)做出來(lái)得產(chǎn)品容重每立方不能超過(guò)140公斤，每立方價(jià)格不能超過(guò)90元。

　　第三條 付款方式

　　定設(shè)備時(shí)首付10%定金，設(shè)備制作成形運(yùn)到需方目的`地，設(shè)備到達(dá)需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對(duì)方）

　　第四條 違約責(zé)任

　　本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無(wú)條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價(jià)款60%違約金。

　　1、合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自簽字之日起生效。

　　第五條在供方?jīng)]有營(yíng)業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機(jī)設(shè)備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。

　　供方 需方

　　單位名稱：

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　賬號(hào)：

　　賬號(hào)：

承攬合同范本5

　　委托方_______________________簽訂地點(diǎn)：________________________

　　承攬方_______________________簽訂日期：__________年____月____日

　　依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條廣告播出要求。

　　1.1廣告內(nèi)容及證件：__________________________________________

　　__________________________________________

　　1.2播出頻道和時(shí)間：__________________________________________

　　1.3制作形式：______________________________________________

　　1.4廣告長(zhǎng)度：______________________________________________

　　1.5播出形式：______________________________________________

　　1.6播出日期：______________________________________________

　　第二條廣告費(fèi)及支付方法。

　　2.1廣告費(fèi)

　　2.2支付方法及時(shí)間：

　　2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。

　　第三條違約責(zé)任

　　3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)____________%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的_________償付違約金。

　　3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)________%的違約金，不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按未履行部分廣告費(fèi)的.________償付違約金。

　　3.3其它違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第四條糾紛解決方式。

　　發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項(xiàng)規(guī)定辦理。

　　1.向____________________地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

　　2.向____________________地人民法院起訴。

　　第五條雙方商定的其他事項(xiàng)。__________________________________

　　第六條附則。

　　6.1本合同附件_________件，名稱：______________________________

　　________________________________________________________

　　6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。

　　委托方

　　單位名稱(蓋章)

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳戶：承攬方

　　單位名稱(蓋章)

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　廣告業(yè)務(wù)員證號(hào)：

　　開戶銀行：

　　帳戶：

承攬合同范本6

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　因甲方演出需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條：承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目：

　　1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作。

　　3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸；

　　4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。

　　第二條：租賃設(shè)備概況

　　設(shè)備的名稱見附表1和附表2

　　租賃用途：演出所用。

　　使用時(shí)間：20 年 月 日、

　　安裝時(shí)間：20 年 月 日開始，音響LED屏14日上午9時(shí)前交付使用

　　安裝地點(diǎn)：信和源華庭廣場(chǎng)

　　拆卸時(shí)間：20 年 月 日12時(shí)前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場(chǎng)。

　　第三條：租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作、

　　租賃設(shè)備的'進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)、

　　第四條：租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

　　1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時(shí)間，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成、

　　2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)（費(fèi)用自負(fù)），確保演出正常使用、

　　3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負(fù)責(zé)賠償、

　　4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負(fù)責(zé)。

　　第五條：安全與治安

　　1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)、（由乙方造成的原因除外）。

　　2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

　　甲方：

　　乙方：

承攬合同范本7

　　發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫） 元

　　施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。

　　3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的.； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

　　5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

承攬合同范本8

　　簽訂時(shí)間：年 月 日 合同編號(hào)：

　　乙方（供方）： 第一條 采購(gòu)清單：

　　甲方（需方）： 中鐵九局集團(tuán)第七工程有限公司

　　第二條 供貨時(shí)間：供貨時(shí)間以甲方通知時(shí)間為準(zhǔn)。 第三條 調(diào)價(jià)方法： 合同簽訂單價(jià)為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的`市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情，作為基準(zhǔn)價(jià)格。貨到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價(jià)格為準(zhǔn)，幅度超過(guò)±100元時(shí)進(jìn)行調(diào)價(jià)，按基準(zhǔn)價(jià)±100元結(jié)算，幅度不超過(guò)時(shí)按簽訂價(jià)結(jié)算。

　　第四條 到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)雜費(fèi)及其他費(fèi)用約定：甲方 施工現(xiàn)場(chǎng)。汽車運(yùn)輸，確定運(yùn)費(fèi)為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對(duì)應(yīng)的有效材質(zhì)單。

　　第六條 計(jì)算方法：鋼筋依據(jù)理論值換算計(jì)重；盤圓依據(jù)過(guò)磅檢斤計(jì)重。

　　第七條 包裝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。驗(yàn)收貨物做到無(wú)彎曲，無(wú)銹蝕。試驗(yàn)結(jié)果以甲方試驗(yàn)室復(fù)檢報(bào)告為準(zhǔn)，不合格品乙方無(wú)條件退場(chǎng)。

　　第八條 結(jié)算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無(wú)問(wèn)題，貨款全額支付無(wú)拖欠時(shí)，本合同自動(dòng)解除。

　　第十條 違約責(zé)任和雙方義務(wù)：

　　乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要求履行交貨義務(wù)，承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進(jìn)行對(duì)賬并簽認(rèn)，乙方按對(duì)賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票。

　　第十一條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院裁決。

　　第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十三條 其他約定事項(xiàng)：

　　本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量，供貨與結(jié)算按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需用量為準(zhǔn)，如超出合同簽訂數(shù)量的10%時(shí)雙方需另附補(bǔ)充協(xié)議。

承攬合同范本9

　　項(xiàng)目名稱：________________________________委托方（甲方）：__________________________研究開發(fā)方（乙方）：______________________

　　填寫說(shuō)明一、“合同登記編號(hào)”的填寫方法：二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。三、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫國(guó)務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市（縣）級(jí)計(jì)劃，不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃（/）表示。四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式：包括開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式：1．產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報(bào)告等技術(shù)文件；2．磁盤、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件；3．動(dòng)物或植物新品種、微生物菌種；4．樣品、樣機(jī)；5．成套技術(shù)設(shè)備。五、研究開發(fā)計(jì)劃：包括當(dāng)事人各方實(shí)施開發(fā)項(xiàng)目的階段進(jìn)度，各個(gè)階段要解決的技術(shù)問(wèn)題，達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。六、技術(shù)情報(bào)資料的保密：包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同如果是通過(guò)中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保的，應(yīng)將給付定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時(shí)，應(yīng)出具委托證書。九、本合同書中，凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無(wú)需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)（該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：________________________________________

　　二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)：________________________________________

　　三、研究開發(fā)計(jì)劃：________________________________________

　　四、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式：（一）研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開發(fā)工作所需的'成本；報(bào)酬是指本項(xiàng)目開發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。本項(xiàng)目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如開發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷，雙方約定如下：（二）經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時(shí)限（采用以下____種方式）：①一次總付：____________元，時(shí)間：________________②分期支付：____________元，時(shí)間：____________________________元，時(shí)間：________________③按利潤(rùn)________%提成，期限：________________④按銷售額____%提成，期限：________________⑤其他方式：______________________________________

　　五、利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬__________________________________________________六、履行的期限、地點(diǎn)和方式本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點(diǎn)）履行。本合同的履行方式：________________________________

　　七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密__________________________________________________

　　八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容__________________________________________________

　　九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)在履行本合同的過(guò)程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經(jīng)約定，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任甲方承擔(dān)____%，乙方承擔(dān)____%．本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確認(rèn)的方式為：______________________________

　　十、技術(shù)成果的歸屬和分享（一）專利申請(qǐng)權(quán)：________________________________________（二）非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：______________________________

　　十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式研究開發(fā)所完成的成果，達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo)，按____標(biāo)準(zhǔn)，采用_____方式驗(yàn)收，由_____方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。

　　十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。（一）違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________（二）違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________

　　十三、爭(zhēng)議的解決方法在本合同履行過(guò)程發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，也可以請(qǐng)求________進(jìn)行調(diào)解。雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。1．提交____仲裁委員會(huì)仲裁；2．向____人民法院起訴。

　　十四、名詞和術(shù)語(yǔ)的解釋：_________________________

　　十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

　　甲方：_______________代表人：____________________年____月____日乙方：_______________代表人：____________________年____月____日

承攬合同范本10

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點(diǎn)：

　　3.承包范圍：

　　4.承包方式：包工、包料、包費(fèi)用

　　5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。

　　6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程

　　二、合同單價(jià)和付款方式

　　1.合同單價(jià)：

　　2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運(yùn)輸費(fèi)，人工費(fèi)，裝卸費(fèi)，設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。

　　3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無(wú)息付清。

　　4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付，項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。

　　三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　四、違約責(zé)任和安全責(zé)任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的'__%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　五、爭(zhēng)議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六、保修

　　本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

　　甲方：乙方：

　　簽字簽字

　　電話：電話：

　　甲方駐工地代表：

　　電話：

　　_____年___月____日

承攬合同范本11

　　(甲方)：

　　(乙方)：

　　鑒定地點(diǎn)：xx縣

　　鑒定時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求

　　甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù)，車輛情況分別為：

　　1、廠牌車型，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，車架，

　　2、廠牌車型，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，車架。

　　第二條、服務(wù)期限

　　期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計(jì)天。

　　第三條、服務(wù)費(fèi)用

　　合同總費(fèi)用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。

　　第四條、甲方責(zé)任

　　1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

　　2、甲方提供的車輛和自行聘請(qǐng)的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。

　　3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

　　4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級(jí)維護(hù)及車輛年檢、年審。

　　5、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)、車輛損失保險(xiǎn)、司乘座位保險(xiǎn)、玻璃破碎保險(xiǎn)等。

　　6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。

　　7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。

　　8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行。

　　9、甲方在合同期內(nèi)不得無(wú)故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號(hào)的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。

　　10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對(duì)甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。

　　12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。

　　13、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。

　　14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓�安交通管理部門及保險(xiǎn)公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。

　　15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后不足的部分。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。

　　16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。

　　第五條、乙方責(zé)任

　　1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃，并提交給甲方。

　　2、按照乙方宣傳的`需要，負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。

　　3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號(hào)，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。

　　4、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。

　　第六條、糾紛解決方式

　　1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請(qǐng)調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。

　　2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

　　3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

　　第七條、特別約定

　　1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。

　　2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　甲方：

　　乙方：

　　單位名稱(章)：

　　單位名稱(章)

　　：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　20xx年xx月xx日

承攬合同范本12

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條 價(jià)款或酬金：

　　價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3．當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的`，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第十條 結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條 其他：

　　1．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條 定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________ 帳號(hào)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本13

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　加工費(fèi)

　　單價(jià)

　　金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　日期

　　成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

　　4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬合同范本14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)協(xié)商，自愿達(dá)成如下協(xié)議。

　　一、工程概況：

　　甲方準(zhǔn)備在___縣___街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

　　1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工（按城建局圖紙），一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間（包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間）瓷磚鋪設(shè)。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來(lái)進(jìn)行施工，工程從_____年____月____日開始動(dòng)工，至_____年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于___年____月___日前完工。

　　3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺(tái)，抽水機(jī)一臺(tái)、刨床機(jī)一臺(tái)、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，施工完畢后歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如：腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。

　　二、費(fèi)用結(jié)算

　　1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。

　　2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準(zhǔn)，按每平方240元計(jì)算。

　　3、付款方式：

　�、僖曳酵瓿傻墓こ探�(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方按月向乙方按工程完工的`70%支付工程款。

　�、谌�部工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，付清工程的余下款項(xiàng)。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、施工中，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工，主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí)，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線；粉刷時(shí)墻體厚度均勻，無(wú)裂縫，內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無(wú)裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達(dá)到厚度均勻，無(wú)裂縫，一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達(dá)到水平；陰陽(yáng)角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行；房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理，待工程全部結(jié)束后，甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

　　四、法律責(zé)任：

　　1、工程施工現(xiàn)場(chǎng)的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé)，若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé)，承擔(dān)一切責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)，沒(méi)有任何法律責(zé)任。

　　2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對(duì)甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　五、需要說(shuō)明：

　　1、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同自_____年____月____日簽定之日起生效。

　　甲方（簽字蓋章）乙方（簽字蓋章）

　　_____年____月____日_____年____月____日

　　雙方證明人（簽字蓋章）

承攬合同范本15

　　定作方：

　　承攬方： 身份證號(hào)碼：

　　聯(lián)系電話：

　　關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

　　第二條 承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。

　　第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。

　　第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。

　　第五條 安裝、交通工具：安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。

　　第六條 承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的`說(shuō)明書進(jìn)行合理的安裝，不能對(duì)器械以及定作方客戶（即器械購(gòu)買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。

　　第七條 承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。

　　第八條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說(shuō)明書合理地進(jìn)行安裝，并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。

　　第九條 報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。

　　第十條 報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。

　　第十一條其它約定：

　　1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

　　2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。

　　3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

　　4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。

　　5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

　　6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

　　定作方（簽字或蓋章）：

　　承攬方（簽字摁印）：

　　簽訂日期： 年 月 日

【承攬合同】相關(guān)文章：

承攬的合同10-15

承攬合同01-02

廣告承攬合同04-24

維修承攬合同06-02

（精選）加工承攬合同07-21

工程承攬合同10-15

安裝承攬合同10-08

關(guān)于承攬合同10-08

承攬加工合同10-08

加工承攬合同10-08