-
最新的安裝承攬合同
推薦度：
-
最新安裝承攬合同
推薦度：
- 相關(guān)推薦
最新的安裝承攬合同2篇（實用）
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的最新的安裝承攬合同，希望對大家有所幫助。
最新的安裝承攬合同1
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)國家法律、法規(guī)，就____________工程制作安裝達成如下協(xié)議：
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱：
2、工程范圍： 工程護欄的制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容：乙方按甲方提供的護欄設(shè)計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項目工期為____日。自________年____月____日至____年____月____日。
三、工程價款及付款方式
�。ㄒ唬┕こ虄r款
以上工程造價共計：________元，大寫：____元整
（二）結(jié)算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款（附工程決算書）。
四、施工期間的`安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質(zhì)量合格。保質(zhì)期三年，保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：護欄高度65㎝；立柱為5×5方鋼，2m一個，底部加預(yù)埋件，水泥澆筑；其余部分為3×3方管，欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經(jīng)法律途徑解決。
甲方：______（簽章）乙方：______（簽章）
負責人：______負責人：______
代理人：______
年 月 日
最新的安裝承攬合同2
甲方：_______________（發(fā)包方）
乙方：_______________（承包方）
附：身份證復(fù)印件電話號碼_______________、_______________
本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1．裝修施工地點：___________________________________________
2．工期：_______年________月_______日至_______年_______月_________日
3．本項工程預(yù)計費用____________元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
1．甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2．甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的.裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3．乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當符合國家的相關(guān)質(zhì)量標準。
2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1．嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2．未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3．工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4．保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5．負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6．乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7．乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8．未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
1．工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的______%，水電完工后支付%，整體竣工驗收合格后支付______%
2．乙方承包內(nèi)容：（可以選擇）
1）．水電開槽、布線、穿線、埋槽
2）．所有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）
3）．水電施工的穿墻、打孔、切割
4）．開關(guān)面板安裝
5）．小五金、馬桶、的安裝
6）．后期燈具的安裝
3．工程結(jié)算方式：
按實結(jié)算：總價結(jié)算：____________元/平米（套內(nèi)面積）
第六條違約責任：
1．甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院（機關(guān)）訴訟解決。
守約方為維護自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費的___________、誤工費、交通費，都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除：
1．合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
第十條附則
�。ㄒ唬┍竞贤�(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
�。ǘ┮曳皆诒竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D(zhuǎn)包。
（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
�。ㄋ模┖贤行谥羅____________________。
�。ㄎ澹┧姽こ瘫Ｐ弈�，超過保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
（六）合同簽訂地：______________________________
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?/p>
甲方簽字（蓋章）：__________________
乙方簽字（蓋章）：__________________
______年______月______日
【最新的安裝承攬合同】相關(guān)文章：
最新的安裝承攬合同03-08
最新安裝承攬合同03-08
安裝承攬合同12-26
安裝承攬合同【經(jīng)典】02-22
(精選)安裝承攬合同03-01
安裝承攬合同10-08
安裝承攬協(xié)議09-26
安裝承攬合同(集合)02-22
安裝承攬合同【合集】02-22