- 相關(guān)推薦
承攬工程施工合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng)，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的承攬工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
承攬工程施工合同1
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準(zhǔn)分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a、 材料由甲方自行進(jìn)場。
b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的.保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
承攬工程施工合同2
建設(shè)方：___（以下簡稱甲方）
承包方：___（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
�。�1）工程名稱：___
�。�2）工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場
�。�3）工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。
�。�4）建筑外包面積：___平方米。
�。�5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：___，（小寫￥：___）
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
�。ㄒ唬┘追剑�
�。�1）做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場道路的維修，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場。
�。�2）負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的'需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
（1）根據(jù)需要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算），___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
�。�1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
（2）本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，
�。�3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
�。�4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
�。�5）本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
�。�1）本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
�。�2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
�。�3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
附：
甲方：___乙方：___
法定代表人：___法定代表人：___
委托代理人：___委托代理人:___電話：___電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬工程施工合同3
發(fā)包人：
承包人：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：________________________________。
2.工程地點：________________________________。
3.工程立項批準(zhǔn)文號：________________________。
4.資金來源：________________________________。
5.工程內(nèi)容：________________________________。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》。
6.工程承包范圍：________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期：_年__月__日。
計劃竣工日期：_年__月__日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：__________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的'，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合________________________________標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：__________人民幣;
其中：
安全文明施工費：_____人民幣;
材料和工程設(shè)備暫估價金額：_____人民幣;
專業(yè)工程暫估價金額：_____人民幣;
暫列金額：_____人民幣。
2.合同價格形式：________________________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理：
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
中標(biāo)通知書;
投標(biāo)函及其附錄;
專用合同條款及其附屬文件;
通用合同條款;
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
圖紙;
已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;
其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附屬文件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_年__月__日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。
發(fā)包人：承包人：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
日期：_____日期：_____
承攬工程施工合同4
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，本著公平、公正、誠實守信原則，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，達(dá)成如下條款：
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。
四、工程價款：________________（按實際面積）
五、付款方式：
施工過程中，按照工程形象進(jìn)度付款，一層砼澆筑完畢后付
二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________
一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。
內(nèi)粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質(zhì)量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內(nèi)付清。
六、開工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
七、安全：乙方在施工中出現(xiàn)任何安全事故責(zé)任自負(fù)。
八、雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追截�(zé)任
1、甲方保證施工現(xiàn)場“三通一平”，即水通、電通、路通、場地平整。
2、甲方負(fù)責(zé)開挖基礎(chǔ)。
3、甲方應(yīng)把圖紙?zhí)崆敖桓兑曳讲⒆骷夹g(shù)交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的損失由甲方承擔(dān)。
4、甲方負(fù)責(zé)制作預(yù)埋件，乙方負(fù)責(zé)安裝。
（二）乙方責(zé)任
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方提供圖紙，結(jié)合現(xiàn)行施工規(guī)范，嚴(yán)格施工、安裝，確保質(zhì)量合格。
2、乙方在施工中須嚴(yán)格按照設(shè)計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權(quán)對乙方采取停工、甚至終止合同，同時給與總合同價款的2%的'處罰。
3、乙方在施工中應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的各項規(guī)章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應(yīng)的處罰。
4、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量和工期進(jìn)度。如出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)無償修復(fù)責(zé)任并賠償甲方的全部經(jīng)濟(jì)損失。延誤工期的，每延誤一天，應(yīng)處罰5000元。在質(zhì)保期間發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方無償修復(fù)，否則甲方有權(quán)扣除乙方質(zhì)保金。
九、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結(jié)算后廢止。
甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬工程施工合同5
定作人：____________
承攬人：____________
簽訂地點:(甲方所在地)
簽訂時間：__年______月______日
依照相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠信原則，雙方就甲方________________事宜經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款：
1.1工程概況
1.11工程名稱：___________________。
1.12施工地點：______________
1.13施工范圍：依據(jù)甲方提供的施工期間，乙方完成(施工內(nèi)容)，驗收標(biāo)準(zhǔn)以甲方提供的設(shè)計圖紙及現(xiàn)場簽證變更為準(zhǔn)。
乙方負(fù)責(zé)輔材、人工、機(jī)械費用，設(shè)備及主材料由甲方供應(yīng)。
1.2主要日期
工程完工日期：_______甲方發(fā)出開工令之日起30天(包括法定節(jié)假日)，乙方在本合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供工程施工進(jìn)度運(yùn)行大表。
1.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)設(shè)計圖紙要求的標(biāo)準(zhǔn)及國標(biāo)焊接標(biāo)準(zhǔn)。
1.4合同價款
141本合同總價款元人民幣，大寫整包干價；符合本合同113范圍內(nèi)的工程量價格不再做調(diào)整。
因設(shè)計圖紙變更或業(yè)主要求增加的工作量，得到工程建設(shè)方的工作量簽證認(rèn)可后，另行結(jié)算。
1.42以上價格包含：(施工內(nèi)容)。
1.5價款支付：(雙發(fā)約定付款方式)。
1.6安全責(zé)任：乙方在施工期間，所有發(fā)生的一切與工程有關(guān)安全責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)；
1.7合同生效
本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋雙方合同專用章(簽字)后生效。
1.8甲方違約責(zé)任
1.81因工程變更等產(chǎn)生的合同外費用由甲方另行承擔(dān)。
1.9乙方違約責(zé)任
1.91乙方未按照合同約定的質(zhì)量進(jìn)行施工，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行維修或返工，仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的'，乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的全部價款，并向甲方支付總合同價款的30%作為違約金，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
1.92乙方因技術(shù)及其他原因造成施工過程中，乙方損壞或損毀甲方提供的主材料，乙方照價賠償并承擔(dān)合同總額30%的違約金。
1.93乙方負(fù)責(zé)對施工的農(nóng)民工工資的發(fā)放，如不按時對農(nóng)民工發(fā)放工資，造成農(nóng)民工圍堵或聚眾鬧事，甲方有權(quán)從其工程款內(nèi)扣除農(nóng)民工工資發(fā)放。
由此給甲方造成的影響及其損失由乙方承擔(dān)。
1.10爭議解決
合同履行過程中發(fā)生的爭議，首先由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成向合同簽訂地法院提起訴訟。
1.11本合同共3份，甲方兩份，乙方一份。
簽訂地點：____________
甲方：___________
乙方：____________
法人代表：
法人代表：
授權(quán)代表：
授權(quán)代表：____________
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：____________
聯(lián)系人：____________
電話：___________
傳真：____________
住所：____________
證件號：____________
聯(lián)系人：電話：_______
傳真：
住所：
證件號：____________
承攬工程施工合同6
甲方：__________________________________
_乙方：___________________________________
一.工程名稱：
________________________________________
二.工程內(nèi)容：
對外墻滲水進(jìn)行維修施工。
三.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求：
1.施工質(zhì)量必須達(dá)到合格（無滲漏），經(jīng)甲方或質(zhì)量部門驗收，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即返修，其材料費、人工費用由乙方自行承擔(dān)。
2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責(zé)任和義務(wù)：A.甲方的責(zé)任和義務(wù)：
1.甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為乙方提供安全可靠的'施工現(xiàn)場。
2.甲方有權(quán)對乙方的施工進(jìn)行監(jiān)管。
3.甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時辦理工程費用的結(jié)算、付款。
4.因乙方責(zé)任造成的質(zhì)量安全事故和延誤工期，其經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方可按損失情況扣除相應(yīng)費用。
B.乙方的責(zé)任何義務(wù)：
1.乙方員工進(jìn)入現(xiàn)場時，應(yīng)遵守甲方公司的內(nèi)部企業(yè)管理制度
2.乙方必須嚴(yán)把質(zhì)量安全生產(chǎn)關(guān)，因此次施工涉及高空作業(yè)，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的發(fā)生。
3.乙方應(yīng)組織好文明施工，并搞好施工場地內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
五.工程款結(jié)算方法和驗收標(biāo)準(zhǔn)：
1.工程款結(jié)算方法：經(jīng)雙方協(xié)商，本次施工總費用為___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分，在工程完成后的___天內(nèi)付清。
2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：以無滲漏為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
六.雙方協(xié)商的其它條款：________________________________。本合同壹式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
甲方蓋章：
乙方蓋章：___
_____年____月____日
________年____月____日
承攬工程施工合同7
承攬方：____（以下稱乙方）
定作方：____（以下稱甲方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。
a、承攬項目名稱：______
b、承攬項目地點：______
c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：____。
e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。
f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準(zhǔn)分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容：
窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a、材料由甲方自行進(jìn)場。
b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式：
工程完工驗收后__天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修__年，__年內(nèi)因施工工藝造成的.漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：____承攬方：____
定作方代表：____承攬方代表：____
____年__月__日
【承攬工程施工合同】相關(guān)文章：
承攬合同01-02
承攬的合同10-15
廣告承攬合同04-24
承攬合同模板11-15
承攬加工合同11-27
（精選）加工承攬合同07-21
維修承攬合同06-02
個人承攬的合同12-31
關(guān)于承攬的合同04-01