裝飾合同書
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng)，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編幫大家整理的裝飾合同書，希望能夠幫助到大家。
裝飾合同書 篇1
工程名稱：
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
經(jīng)甲乙雙方本著公平自愿的原則，經(jīng)協(xié)商后達(dá)成以下外墻裝飾工程承包協(xié)議：
1.承包范圍：浩豐藍(lán)灣小區(qū)工程4棟號外墻裝修抹灰工程（3層~頂層）電梯口，塔吊口，等預(yù)留口和后期修補(bǔ)工作。
2.質(zhì)量與要求：乙方抹灰前必須經(jīng)過外墻鋼掛網(wǎng)處理，無空洞，平整度，垂直度須達(dá)到建設(shè)單位的相應(yīng)規(guī)范，門窗邊線條垂直平整，外墻垂直度必須拉線校正，垂直后進(jìn)行抹灰，（露臺，門，窗及其他）落地砂漿材料每天下班前使用清理完畢。乙方在施工工程中須按照甲方和監(jiān)理單位的'驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。乙方工程量完工后按甲方和監(jiān)理單位的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)是否合格，如不合格所造成返工責(zé)任歸乙方負(fù)責(zé)。
3.安全：
施工過程中出現(xiàn)的安全事故5000元以內(nèi)乙方負(fù)責(zé)，超過5000元甲乙雙方負(fù)責(zé)。乙方在施工中必須做好安全措施，佩戴安全帽、安全帶（且拴系牢固）等，如未做好安全措施就野蠻施工，所造成的一切安全后果乙方自行負(fù)責(zé)。
4.付款方式：
1.按實際完成面積，每平米單價（人民幣）拾玖圓正（19 元/㎡）
2.外立面找平層全部完成付乙方.00元 大寫：貳萬伍仟圓整。清光面全部完成后付總工程的80%驗收并外架拆除后95%工程竣工驗收完畢后撥清余款。
5.合同責(zé)任：
本合同簽訂日至完工日總工期25天，乙方需在規(guī)定工期內(nèi)完工，否則由工期帶來的一切損失又乙方自行負(fù)責(zé)。
甲方：
乙方：
__________年__________月__________日
裝飾合同書 篇2
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工.安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：________________
2. 工程地點：________________
3. 工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報價單中項目為準(zhǔn);施工費用以雙方簽認(rèn)的工程報價單中單價為依據(jù),按實際工程量結(jié)算;增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價簽認(rèn)后生效,增減計施工、安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場的
第二天計)
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施，若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家具,陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施：協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并繳納物業(yè)管理處所需的一切費用。
3. 對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜。
4. 按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工、保質(zhì)，保量按期完成施工任務(wù)：解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四. 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1. 本合同簽訂后，甲方預(yù)付乙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的50%(含設(shè)計定金)，乙方才進(jìn)場施工。
2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進(jìn)場當(dāng)天甲方預(yù)付乙方
第二期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進(jìn)場當(dāng)天甲方預(yù)付乙方
第三期工程款即付滿
第二次預(yù)算(以雙方簽認(rèn)項目的單價及實際工程尺寸數(shù)量計算)總工程款的95%，甲方預(yù)付的工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)。
3. 施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1. 本工程按雙方簽認(rèn)的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應(yīng)在各項目工程施工前兩天采購至現(xiàn)場，由甲方采購的材料。設(shè)備如不符質(zhì)量及要求對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料及設(shè)備至施工現(xiàn)場經(jīng)乙方驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管，如乙方保管不當(dāng)造成損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設(shè)備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應(yīng)禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六. 關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1. 因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延，并承擔(dān)由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備：D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費：F、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因。
2. 乙方責(zé)任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)：B、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方維修：C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負(fù)責(zé)。
七. 關(guān)于設(shè)計與施工及驗收的`約定
1. 乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字認(rèn)可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計，停止施工或增減項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理費延誤工期、補(bǔ)償停工和已采購材料(因變更設(shè)計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗收，并辦理驗收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)
第一通知時間為竣工日期，并承擔(dān)乙方看管場地的相關(guān)費用。
八. 獎勵和違約責(zé)任
1. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方____元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九.雙方簽認(rèn)的裝飾工程報價單，施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
【裝飾合同書】相關(guān)文章：
裝飾合同書02-18
裝飾施工合同書03-22
裝飾合同書14篇02-19
裝飾工程合同書15篇02-14
裝飾工程合同書(15篇)04-01
裝飾裝修施工合同書范本04-10
建筑裝飾工程合同書范本01-27
裝飾工程合同書（通用22篇）11-16
室內(nèi)裝飾設(shè)計合同書04-08