- 相關(guān)推薦
小區(qū)建筑工程施工合同
在人們越來越相信法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的小區(qū)建筑工程施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發(fā)包方(甲方)：____________
承包方(乙方)：____________
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方可達成如下協(xié)議。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內(nèi)容
1.4承包的方式：包工包料
1.5工期：本工程自____年______月______日開工，于____年______月______日竣工。
1.6工程質(zhì)量：達到國家及地方質(zhì)量評估合格標準。
1.7合同價款(人民幣大寫)：
第二條：甲方工作
2.1開工前叁天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明貳份，并承擔設計圖紙的相關(guān)費用，向乙方進行現(xiàn)場交底。
2.2指派徐曼為甲方駐工地代表，負責合同履行。
對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更
第三條：乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派張耀剛為乙方駐工地代表，負責合同履行。
按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。
嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。
參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。
做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程品進行保護。
第四條：關(guān)于工期的約定
4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣
第五條：關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明，設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(300—88)和《河南省建筑裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗評定標準》(33—97)等國家、省制訂的規(guī)范及標準為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。
若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。
若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期延續(xù)；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自解到驗收通知七日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。
如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條：關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。
(報價單以外零6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。
甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在15天內(nèi)，結(jié)清尾款。
第七條：關(guān)于材料供應的約定凡由乙方采夠的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。
若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條：有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于一方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條：獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。
每停工或窩工一天，甲方支付乙方500元。
9.2由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。
9.3未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.4未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責。
9.5因乙方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條：爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)節(jié)。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，由工程所在地人民法院解決。
第十一條其他約定
11.1報價書內(nèi)容包括二樓室內(nèi)、走廊裝修、一層辦事大廳裝修、樓梯間裝修及裝修部分照明、開關(guān)、插座等項目。
11.2報價書中約定的材料必須有國家環(huán)保認證書，進場后須經(jīng)甲方驗收后使用，否則該批材料不合格處理。
11.3一切安全責任事故費用均由乙方負責。
11.4保修期為一年。
11.5水電費按決算價的0.5%扣除。
11.6對居民的財產(chǎn)造成損壞者，乙方承擔賠償責任。
11.7報價單作為合同附件同本合同具有同等法律效力。
第十二條附則
12.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
12.2本合同履行完成后自動終止。
1、施工圖紙說明
2、工程項目一覽表
3、工程預算書
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：____________
合同簽訂日期：__年______月______日
【小區(qū)建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
小區(qū)工程施工合同04-09
小區(qū)景觀工程施工合同03-07
建筑裝飾工程施工合同02-27
建筑工程施工合同12-11
建筑工程施工合同03-25
建筑裝飾工程施工合同(通用)02-07
【熱】建筑工程施工合同07-03
建筑工程施工合同【推薦】07-03
建筑工程施工合同【精】07-03