承攬半成品合同

時間：2024-06-03 11:46:19 其他合同范本我要投稿

半成品承攬合同書推薦度：
相關推薦

承攬半成品合同

　　隨著人們法律意識的加強，合同起到的作用越來越大，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家整理的承攬半成品合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬半成品合同

承攬半成品合同1

　　甲方(定作人)：

　　簽訂地點：

　　乙方(承攬人)：

　　簽訂時間：年月日

　　根據(jù)中華人民共和國合同同法的有關規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第二條驗收標準和方法及提出異議期限：第三條乙方(承攬人)對質量負責的期限及條件：第四條甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料：第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交凡第三人完成的.工作是：

　　第七條工作成果驗收期限：第八條交貨地點、方式：第九條運輸方式及到達站港和費用負擔：第十條結算方式及期限：第十一條合同生效：第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人)，造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。

　　第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的，乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。

　　第十四條違約責任：第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按法律規(guī)定執(zhí)行。

　　第十六條其他約定事項：

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

承攬半成品合同2

　　合同編號：_____________________

　　定作方：_____________________ (甲方)

　　承攬方：_____________________ (乙方)

　　簽訂日期：_____年______月____日

　　簽訂地點：_____________________

　　經充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：

　　加工定作物品名稱或項目型號、規(guī)格單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物或完成工作日期。單價金額：?合計金額(人民幣__元) 。

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額

　　質量要求：

　　檢驗及提供方法：_____________________

　　價款處理方法：_____________________

　　(2)乙方提供部分：

　　品名及產地型號、規(guī)格質量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定

　　3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：_____________________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____________________

　　6.驗收標準、方法和期限：_____________________

　　7.給付定金數(shù)額、時間、方法：_____________________

　　8.結算方式和期限：_____________________

　　9.違約責任：_____________________

　　10.其他：_____________________

　　未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

　　定作方承攬方

　　單位名稱(蓋章):

　　法定代表人:

　　簽約代表:

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　保證單位(蓋章)：

　　日期：

承攬半成品合同3

　�。ㄒ唬┌讣臼聦�

　　_______年_______月至今，印務公司與生物公司簽訂加工承攬合同，約定由印務公司為生物公司印刷包裝盒和產品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗收、結算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。

　　簽約后，印務公司依約完成印刷工作，并及時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬，余款二十多萬元（具體金額有待進一步核算）一直拖延未予支付。

　�。ǘ⿲﹄p方權利義務關系的`分析

　　1、雙方承攬合同關系合法有效，對此不應有異議。

　　2、印務公司完成工作，生物公司應支付相應報酬。具體金額有待細查。

　　3、生物公司逾期支付報酬，應承擔違約責任。

　　按合同第十一條第5項規(guī)定，生物公司應按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系根據(jù)定作情況分期履行，而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應在詳細調查的基礎上，結合合同約定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務公司的解釋和計算。

　�。ㄈ⿲Ρ景傅念A期

　　由于生物公司的違約事實較為明確，在協(xié)商不成的情況下，起訴至法院應能得到判決支持。但同時應注意：

　　1、精密做好生物公司的財產調查工作，確定其償付能力，必要時可要求專業(yè)調查公司的參與；

　　2、為爭取印務公司的利益化，同時減少訴訟過程中的爭議，在訴前還應做好證據(jù)的詳盡收集等準備工作。

　　合同編號：________

　　定作方：_________（甲方）

　　承攬方：________（乙方）

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點：__________

承攬半成品合同4

　　定作方(下稱“甲方”)：

　　承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。

　　第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

　　第二條加工成品質量要求：。

　　第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質量要求：

　　第四條技術資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設計，經甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。

　　第五條合同價款：

　　第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %，剩余 %為質保金，質保期滿無質量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。

　　第七條交貨時間、地點及方式

　　1.簽訂本合同后日內，乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;

　　2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

　　第八條驗收標準和方式

　　1.定作產品運至現(xiàn)場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產品，應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的，質保期為年，在質保期內發(fā)生質量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。

　　2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。

　　第九條甲方的權利和義務

　　1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;

　　2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;

　　3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;

　　4.應當按時向乙方支付價款。

　　第十條乙方的權利和義務

　　1.有權要求甲方支付價款;

　　2.保證提供符合約定的定作產品，原材料符合約定的質量要求;

　　3.應當按時交付定作產品;

　　4.負責產品的運輸和安裝，并承擔相應費用;

　　5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;

　　6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。

　　第十一條違約責任

　　一、甲方的違約責任

　　1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。

　　2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。

　　3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。

　　二、乙方的違約責任

　　1.乙方未按合同規(guī)定的質量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的`，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。

　　第十二條其他

　　1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

　　2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產生的費用由接收方承擔。

　　第十三條其它約定

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬半成品合同5

　　甲方(定作人)：

　　簽訂地點：

　　乙方(承攬人)：

　　簽訂時間：

　　經過雙方充分溝通，為了共同遵循相關法律法規(guī)和達成協(xié)議，特此制定本合同。

　　第二條驗收標準和方法及提出異議期限：雙方應在合同約定的期限內完成業(yè)務，并按照合同約定達成的驗收標準進行驗收。如有異議，應在驗收后三日內提出。乙方(承攬人)對質量負責的期限及條件：乙方應在合同約定的期限內完成業(yè)務，并對所提供的業(yè)務質量負責。若因乙方原因導致業(yè)務質量問題，乙方應承擔相應的返工或賠償責任。甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方需按照合同約定的時間提供相關技術資料、圖紙等，并確保保密要求得到滿足。甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料：甲方需向乙方提供與業(yè)務相關的所有材料和信息。甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三方來完成�？梢越挥傻谌酵瓿傻墓ぷ鲬诤贤忻鞔_規(guī)定。

　　第七條工作成果驗收期限：本合同生效之日起30日內完成驗收，逾期未驗收的，視為已經驗收。交貨地點、方式：交貨地點為甲方指定的地址，交貨方式為快遞或物流運輸。運輸方式及到達站港和費用負擔：運輸方式由乙方自行選擇，到達站港由甲方指定，運輸費用由乙方承擔。結算方式及期限：本合同約定全額預付款，甲方在收到乙方提交的工作成果后立即支付全款。合同生效：本合同經雙方簽署或蓋章即生效。因甲方原因解除承攬合同應及時書面通知乙方，造成乙方損失的'，應賠償相應的損失。

　　第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的，乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。

　　第十六條其他約定事項：

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：