工程承攬合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的工程承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　工程承攬合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號(hào)：

　　地址：

　　聯(lián)系方式：

　　上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內(nèi)容　房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。

　　二、工程價(jià)款與支付方式

　　1、工程價(jià)款：

　　2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

　　3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

　　三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利

　　1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，

　　2、不對(duì)乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。

　　3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

　　4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。

　　如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方%的`保證金。

　　5、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。

　　乙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　6、工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。

　　7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當(dāng)方式解決。

　　8、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。

　　四、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

　　2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對(duì)內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署時(shí)間： 年 月 日

　　工程承攬合同 篇2

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　甲方經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，在 建蓋磚混結(jié)構(gòu)房 屋 層， 約 平方米。現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達(dá)成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進(jìn)行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時(shí)費(fèi)，結(jié)算面積以雙方驗(yàn)收時(shí)共同確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。

　　二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方確認(rèn)的書(shū)面文件，無(wú)書(shū)面文件的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　四、工程勞務(wù)費(fèi)在澆地梁時(shí)付 元;第一層澆頂時(shí)付 元;第二層澆頂時(shí)付 元;其余款項(xiàng)在房屋驗(yàn)收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。

　　五、甲方主要義務(wù)

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗(yàn)收的依據(jù)。

　　2、簽收乙方提出的材料計(jì)劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時(shí)支付費(fèi)用及時(shí)驗(yàn)收。

　　六、乙方主要義務(wù)：

　　1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩?zhàn)臃弁抗蔚裙こ�，工程�?yīng)達(dá)到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規(guī)范的`材料用料計(jì)劃交甲方購(gòu)買，對(duì)甲方購(gòu)買回使用的材料進(jìn)行驗(yàn)收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術(shù)。

　　4、乙方負(fù)責(zé)出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無(wú)凸凹無(wú)蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負(fù)責(zé)返工。賠償經(jīng)濟(jì)損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過(guò)1公分。

　　7、標(biāo)高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對(duì)所用工人負(fù)責(zé)完全的法律責(zé)任：乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工，施工過(guò)程中的一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)完全責(zé)任。

　　八、乙方應(yīng)本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費(fèi)的，乙方負(fù)賠償責(zé)任。

　　九、工程按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí)和雙方書(shū)面約定進(jìn)行驗(yàn)收、交付。

　　十、工程質(zhì)量保修按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗(yàn)收合格后開(kāi)始計(jì)算，在保修期內(nèi)，乙方依法承擔(dān)保修責(zé)任。保修期滿，房屋無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對(duì)方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)處理，雙方補(bǔ)充協(xié)議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。

　　十四、發(fā)生爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程承攬合同 篇3

　　房主人(甲方)：________

　　承建人(乙方)：________

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的.權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項(xiàng)目：________

　　二、建筑面積： 按實(shí)際板面計(jì)算。

　　三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。

　　五、按梯扶手做成____________。

　　六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：________

　　身份證號(hào)碼：________________

　　聯(lián)系電話：________

　　乙方簽字：________

　　身份證號(hào)碼：________

　　聯(lián)系電話：________

　　日期：________年____月____日

　　日期：________年____月____日

　　工程承攬合同 篇4

　　發(fā)包單位： （以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承攬單位： （以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

　　第一條工程概況及承包范圍

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、工程范圍和內(nèi)容：

　　1、承包范圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。

　　2、工程建筑面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據(jù)實(shí)結(jié)算）。

　　3、結(jié)構(gòu)：輕型鋼結(jié)構(gòu)屋蓋

　　4、層數(shù)、建筑高度：詳見(jiàn)施工圖紙

　　5、其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預(yù)埋件由乙方提供并指導(dǎo)甲方埋放，埋放預(yù)埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

　　第二條合同價(jià)款及調(diào)整

　　一、工程合同價(jià)款采用固定合同單價(jià)，單方造價(jià)為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價(jià)為：2706982元（貳佰柒拾萬(wàn)陸仟玖佰捌拾貳元整）。

　　二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素：

　　1、調(diào)整方式：

　�。�1）遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。

　　（2）遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。

　　（3）遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。

　�。�4）以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。

　　2、調(diào)整原則：

　�。�1）合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的，按該項(xiàng)目的單價(jià)執(zhí)行。

　�。�2）合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的，以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。

　�。�3）工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

　　（4）增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。

　　三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為：固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款（補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單）。

　　第三條合同價(jià)款的支付與結(jié)算

　　一、工程款支付：

　　1、合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的30 %備料款，計(jì)人民幣￥812094.6元

　　2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)2日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的30 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥812094.6元。

　　3、主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)后3日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的25 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥676745.5元。

　　4、乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后50日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的10 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥270698.2元。

　　5、質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%在鋼結(jié)構(gòu)單項(xiàng)工程竣工后滿1年內(nèi)付清。

　　6、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià)，如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí)，其各階段支付比例不變，支付金額作相應(yīng)增減。如本工程有兩個(gè)或兩個(gè)以上建筑單體，在支付工程款時(shí)，如單體進(jìn)度不同，則按單體進(jìn)度及造價(jià)分棟支付，但支付比例不變。

　　7、甲方在合同約定的付款時(shí)間不能支付工程款時(shí)，在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的，乙方有權(quán)暫停施工，待甲方支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由甲方承擔(dān)，工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的，則乙方有權(quán)解除合同，甲方賠償一切損失。

　　二、結(jié)算：

　　1、乙方應(yīng)于工程竣工驗(yàn)收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。

　　2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的，適用國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

　　3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后10日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。期限內(nèi)不作確認(rèn)或不提修改意見(jiàn)的，則視為確認(rèn)該結(jié)算報(bào)告。

　　4、如結(jié)算報(bào)告的工程最終造價(jià)無(wú)增減時(shí)，則無(wú)需甲方確認(rèn)即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程款支付的約定時(shí)間支付工程款；如有增減時(shí)，則對(duì)增減部分進(jìn)行決算。

　　5、追加工程款、費(fèi)用、賠款，如已經(jīng)甲方簽證確認(rèn)的，則無(wú)需再次確認(rèn)即應(yīng)支付；尚未確認(rèn)的；由甲方在收到結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認(rèn)或提出異議，否則視同認(rèn)可。

　　6、甲方與乙方對(duì)工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。

　　三、其他事項(xiàng)：

　　1、本合同在支付工程預(yù)付款與進(jìn)度款時(shí)開(kāi)具稅務(wù)局統(tǒng)一收款收據(jù)，工程決算確定后開(kāi)具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票，15%當(dāng)?shù)貏趧?wù)稅票)。

　　2、本合同材料采購(gòu)、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項(xiàng)的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開(kāi)具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。

　　3、本工程安裝部份款項(xiàng)為建筑業(yè)勞務(wù)價(jià)款，由乙方在安裝工程所在地繳納營(yíng)業(yè)稅，并開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票。

　　4、工程款支付方式：銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票，不得以任何形式的現(xiàn)金支付。

　　5、此合同價(jià)不包括總包單位的管理費(fèi)用及土建配套費(fèi)用。

　　第四條工程期限

　　一、根據(jù)工程實(shí)際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日，具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。

　　二、若按計(jì)劃工期，甲方場(chǎng)地要推遲15天以上才能進(jìn)場(chǎng)安裝的，甲方應(yīng)支付合同規(guī)定的第一筆工程進(jìn)度款；甲方場(chǎng)地要推遲30天以上進(jìn)場(chǎng)安裝的，甲方除支付工程進(jìn)度款外并補(bǔ)償乙方的經(jīng)濟(jì)損失，且乙方有權(quán)終止合同。

　　三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：

　　1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實(shí)平整的施工場(chǎng)地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)；

　　2、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度時(shí)；

　　3、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí)；

　　4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計(jì)超過(guò)24小時(shí)，影響正常施工時(shí)；

　　5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工；

　　6、未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款、進(jìn)度款而影響施工；

　　7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

　　8、如基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工，

　　及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項(xiàng)目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應(yīng)順延；

　　9、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方代表提出書(shū)面報(bào)告，甲方代表收到后應(yīng)在5天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方即可視為報(bào)告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。

　　第五條施工準(zhǔn)備

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修，并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　2、年月日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。

　　3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí)，合同簽訂后3天內(nèi)（以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn)）提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關(guān)施工技術(shù)資料。

　　4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖（甲方供圖時(shí)）八份。

　　5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗(yàn)手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開(kāi)工證、施工臨時(shí)用地、占用道路等合法手續(xù)；協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗(yàn)收。

　　6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。

　　二、乙方：

　　1、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。

　　2、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時(shí)辦公、生活設(shè)施。

　　3、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。

　　4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證及其它乙方應(yīng)該辦理的手續(xù)。

　　5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí)，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。

　　第六條雙方的職責(zé)

　　一、甲方的職責(zé)

　　1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：

　�。�1）下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后，以書(shū)面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效；

　　（2）有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn)；

　�。�3）有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商；

　�。�4）有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、甲方先辦妥國(guó)家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，保證乙方的進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后，甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件，并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。

　　3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。

　　二、乙方的職責(zé)

　　1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：

　　（1）乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。

　�。�2）乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。

　　2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購(gòu)工程所需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證。

　　3、遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

　　4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。

　　第七條施工與設(shè)計(jì)變更

　　正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要，作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。

　　施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或不合理的地方，乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方，由提供設(shè)計(jì)圖紙方及時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)等有關(guān)單位，共同研究確定修改意見(jiàn)或變更設(shè)計(jì)文件，乙方按修改或變更的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。

　　甲方如需設(shè)計(jì)變更，須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙，并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的，工期順延。

　　如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，辦法與上款相同。

　　經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng)，工程款按實(shí)結(jié)算。

　　第八條安全施工

　　一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的'責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩�事故，由甲方承�?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。

　　三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。

　　四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。

　　五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。

　　六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門并通知項(xiàng)目經(jīng)理，同時(shí)按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理，費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。

　　第九條工程質(zhì)量

　　一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。

　　二、對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。

　　四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)

　　現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改，包括修理或返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工，檢驗(yàn)不合格的，影

　　響施工的費(fèi)用和損失由乙方承擔(dān)，檢驗(yàn)合格的則由甲方承擔(dān)，并順延工期。

　　六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí)，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門備案；重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。

　　八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起，乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價(jià)的5 %，保修期為一年。

　　第十條工程驗(yàn)收

　　一、基礎(chǔ)螺栓工程，若乙方施工的，則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗(yàn)收通過(guò)后，乙方方可進(jìn)入下道

　　工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。

　　二、中間驗(yàn)收：鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢，乙方自評(píng)符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求后通知甲方組織中

　　間驗(yàn)收。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收符合要求的，雙方簽字確認(rèn)，驗(yàn)收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內(nèi)不組織驗(yàn)收的，視為驗(yàn)收合格，乙方有權(quán)進(jìn)入下一道工序。

　　三、最終驗(yàn)收：全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后，甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工資料

　　之日起7日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果分別按以下處理：

　　1、工程完工后7天內(nèi)，若甲方尚未辦妥國(guó)家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，則視為工程驗(yàn)收達(dá)到合同要求，甲方應(yīng)如期支付乙方所有工程款。

　　2、驗(yàn)收合格后的，甲、乙雙方簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。

　　3、經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)為基本符合合同要求，有個(gè)別一般性問(wèn)題需要整改，可在竣工驗(yàn)收證書(shū)上簽字確認(rèn)合格，但需在驗(yàn)收記錄中注明存在的問(wèn)題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認(rèn)，則驗(yàn)收合格日期為在驗(yàn)收證書(shū)上簽字確認(rèn)日。

　　4、驗(yàn)收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要，明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收，但實(shí)際工期計(jì)算至首次提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告日，修改期間不應(yīng)計(jì)入乙方的施工時(shí)間。

　　5、甲方在收到乙方的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或再次驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后14日內(nèi)不組織驗(yàn)收或組織驗(yàn)收后7日內(nèi)無(wú)書(shū)面修改意見(jiàn)的，則視為工程已經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收，任何一方在收到對(duì)方通知后7天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為認(rèn)可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。

　　五、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失等問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　第十一條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

　　一、獎(jiǎng)勵(lì)

　　1、工程經(jīng)驗(yàn)收獲獎(jiǎng)時(shí)，甲方一次性獎(jiǎng)勵(lì)乙方 萬(wàn)元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方 萬(wàn)元。

　　二、乙方的違約責(zé)任

　　1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的，應(yīng)予返工或修理，并承擔(dān)其費(fèi)用。

　　2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí)，因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí)，發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計(jì)不符合合同要求的，由設(shè)計(jì)人承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。

　　3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。

　　三、甲方的違約責(zé)任

　　1、未按合同約定支付工程款，按日萬(wàn)分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

　　2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計(jì)而造成停工、窩工、返工的，工期相應(yīng)順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。

　　3、甲方未及時(shí)向乙方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯(cuò)誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

　　4、工程驗(yàn)收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價(jià)的日萬(wàn)分之二償付違約金。

　　第十二條解決合同糾紛方式

　　合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。

　　第十三條附則

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：___________簽訂地點(diǎn)：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇5

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).

　　6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整，大寫金額： 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。

　　二、施工時(shí)間

　　工程期限 日，時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開(kāi)工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5. 對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

　　6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的`設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時(shí)間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)

　　40%

　　竣工驗(yàn)收一個(gè)月后

　　10%

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由

　　乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、質(zhì)保期

　　乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式 份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

　　地址： 地 址：

　　電話： 電 話：

　　傳真： 傳 真：

　　工程承攬合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護(hù)欄工程一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、 工程概況

　　(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護(hù)欄、排窗

　　(2) 工程地點(diǎn) 臥云路與天都路交叉口

　　(3) 承包范圍：包工包料

　　(4) 尺寸規(guī)格：詳見(jiàn)圖紙附表

　　二、 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和甲方要求施工。

　　三、 工程價(jià)款

　　(1) 樓梯扶手每米130 元;

　　(2) 玻璃護(hù)欄每米270 元;

　　(3) 排窗每米270 元;

　　(4) 決算是按實(shí)際數(shù)量計(jì)算。

　　四、 付款方式

　　(1) 按工程實(shí)際面積計(jì)算，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)甲方支付總工程款的20%。

　　(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

　　(3) 整個(gè)工程全部結(jié)束驗(yàn)收合格后，甲方再支付總工程款的35%。

　　(4) 驗(yàn)收合格后一年后付清扶手、護(hù)欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。

　　(5) 質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)的.質(zhì)保服務(wù)事項(xiàng)：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

　　五、 合同爭(zhēng)議和解快辦法

　　(1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔(dān)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無(wú)法正常工作所造成的損失由甲方承擔(dān)，與乙方無(wú)關(guān)。

　　(3) 因一方原因無(wú)法進(jìn)行履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方。并由責(zé)任方賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。

　　(4) 及時(shí)批復(fù)乙方提交的各種報(bào)告，工程預(yù)算的書(shū)面文件，工程竣工后及時(shí)組織驗(yàn)收。

　　六、 其它約定

　　(1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底;

　　(2) 甲方無(wú)償提供場(chǎng)地和電源。

　　(3) 乙方施工現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任事故與甲方無(wú)關(guān)，由乙方承擔(dān)。

　　(4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進(jìn)行供貨。

　　七、 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后，除質(zhì)保金外，全部費(fèi)用結(jié)算后終止。

　　八、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　九、 合同訂立時(shí)間

　　年 月 日。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

　　工程承攬合同 篇7

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》和有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

　　第一條 測(cè)繪范圍(包括測(cè)區(qū)地點(diǎn)、面積、測(cè)區(qū)地理位置等)：

　　1、住宅區(qū)基坑支護(hù)工程監(jiān)測(cè);

　　2、住宅區(qū)沉降觀測(cè)。

　　第二條 測(cè)繪內(nèi)容(包括測(cè)繪項(xiàng)目和工作量等)：

　　1、基坑支護(hù)工程監(jiān)測(cè)：埋設(shè)基點(diǎn)和工作點(diǎn)、基坑位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)26個(gè)、周圍建筑物沉降觀測(cè)點(diǎn)48個(gè)、觀測(cè)50周次、數(shù)據(jù)資料整理，報(bào)告填寫，成果提供。

　　2、基坑觀測(cè)：埋設(shè)基點(diǎn)和工作點(diǎn)、沉降觀測(cè)點(diǎn)32個(gè)、觀測(cè)13/17次、數(shù)據(jù)資料，報(bào)告編寫，成果提供。

　　3、觀測(cè)點(diǎn)選擇及服務(wù)時(shí)間至滿足規(guī)范及工程需要。

　　第三條 執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　第四條 測(cè)繪工程費(fèi)：

　　1、取費(fèi)依據(jù)：《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(20xx年修訂本)。

　　2、取費(fèi)項(xiàng)目及預(yù)算工程總價(jià)款：

　　3、計(jì)價(jià)方式：總價(jià)包干。

　　4、合同總價(jià)：80000元(大寫：捌萬(wàn)元整，含完成基坑水平位移豎向位移觀測(cè)、建筑物沉降觀測(cè)所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)，機(jī)械、儀器儀表等設(shè)備的使用費(fèi)，以及與完成此項(xiàng)工作相關(guān)的輔助工作費(fèi)，利潤(rùn)，勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)，稅金等所有費(fèi)用。)工程完工后，根據(jù)實(shí)際測(cè)繪工作量核計(jì)實(shí)際工程價(jià)款總額。

　　第五條 甲方的義務(wù)

　　1、自合同簽訂之日起 七 日內(nèi)向乙方提交有關(guān)資料。

　　2、自接到乙方編制的技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)之日起 七 日內(nèi)完成技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)的審定工作，并提出書(shū)面審定意見(jiàn)。

　　3、應(yīng)當(dāng)保證乙方的測(cè)繪隊(duì)伍順利進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作，并對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)人員的工作、生活提供必要的條件。

　　4、甲方保證工程款按時(shí)到位，以保證工程的順利進(jìn)行。

　　5、允許乙方內(nèi)部使用執(zhí)行本合同所生產(chǎn)的測(cè)繪成果。

　　6、甲方做好監(jiān)測(cè)點(diǎn)的管理、保護(hù)工作，以便于監(jiān)測(cè)工作的順利進(jìn)行。

　　第六條 乙方的義務(wù)

　　1、自收到甲方的有關(guān)材料之日起 五 日內(nèi)，根據(jù)甲方的有關(guān)資料和本合同的技術(shù)要求，完成技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)的編制，并交甲方審定。

　　2、自收到甲方對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)同意實(shí)施的審定意見(jiàn)之日起 七 日內(nèi)組織測(cè)繪隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)作業(yè)。

　　3、乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)要求及國(guó)家規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件確保測(cè)繪項(xiàng)目如期完成，并保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠、完整。

　　4、乙方在監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即向甲方回報(bào)。

　　5、允許甲方內(nèi)部使用乙方為執(zhí)行本合同所提供的屬乙方所有的測(cè)繪成果。

　　6、未經(jīng)甲方允許，乙方不得將本合同標(biāo)的的全部或部分轉(zhuǎn)包給第三方。

　　7、乙方在現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)人員必須服從業(yè)主、項(xiàng)目管理公司、監(jiān)理單位的管理，積極與施工方配合。由于乙方原因造成的自身傷亡或他人損害和財(cái)產(chǎn)損失的責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　第七條 測(cè)繪項(xiàng)目完成工期

　　測(cè)繪成果隨工程進(jìn)展情況分別提交。

　　第八條 乙方應(yīng)當(dāng)于工程完工之日起 五 日內(nèi)將資料提供給甲方，乙方提交的測(cè)繪成果、報(bào)告資料應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)資格的人員簽字，并加蓋注冊(cè)執(zhí)業(yè)印章和單位公章，并符合工程建設(shè)行業(yè)的相關(guān)要求。乙方應(yīng)對(duì)出具的測(cè)繪成果報(bào)告的有效性負(fù)責(zé)。對(duì)乙方提供的測(cè)繪成果的質(zhì)量有爭(zhēng)議的，由山東省建設(shè)及計(jì)量行業(yè)的省級(jí)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定，其費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第九條 對(duì)乙方測(cè)繪成果的所有權(quán)、使用權(quán)和著作權(quán)歸屬的約定： 乙方測(cè)繪成果的所有權(quán)、使用權(quán)、處置權(quán)和著作權(quán)全部歸甲方所有，乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三方或用于本合同以外的項(xiàng)目，但可以作為乙方已項(xiàng)目的業(yè)績(jī)宣傳使用。

　　第十條 價(jià)格及支付方式

　　基坑監(jiān)測(cè)和沉降觀測(cè)測(cè)繪工程費(fèi)應(yīng)分別按下列方式支付：

　　一、基坑及周邊建筑物監(jiān)測(cè)

　　1、±0.00：

　　2、主體完成：

　　3、竣工： 款。

　　第十一條

　　乙方根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)的要求交付全部測(cè)繪成果后，甲方十日內(nèi)付清全部測(cè)繪工程款(見(jiàn)下表) 。乙方向甲方交付約定的測(cè)繪成果 3 份。

　　第十二條 甲方違約責(zé)任

　　1、合同簽訂后，由于甲方工程停止而終止合同的，對(duì)于乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作，甲方應(yīng)按完成實(shí)際工作量支付工程款。

　　2、乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方未給乙方提供必要的工作、生活條件而造成停窩工時(shí)，甲方應(yīng)支付給乙方停窩工費(fèi)，停窩工費(fèi)按合同約定的平均工日產(chǎn)值( 500.00 元/日)計(jì)算，同時(shí)工期順延。

　　3、甲方未按要求支付乙方工程費(fèi)，應(yīng)按順延天數(shù)和當(dāng)時(shí)銀行貸款利息，向乙方支付違約金。影響工程進(jìn)度的，甲方應(yīng)承擔(dān)順延工期的責(zé)任，并根據(jù)本條第二項(xiàng)的約定向乙方支付停窩工費(fèi)。

　　4、對(duì)于乙方提供的圖紙等資料以及屬于乙方的測(cè)繪成果，甲方有義務(wù)保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的項(xiàng)目，否則乙方有權(quán)要求甲方按本合同工程款總額的` 10% 賠償損失。

　　第十三條 乙方違約責(zé)任

　　1、乙方提供的測(cè)繪成果質(zhì)量不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償予以重測(cè)或采取補(bǔ)救措施，以達(dá)到質(zhì)量要求。因測(cè)繪成果質(zhì)量不符合合同要求(而又非甲方提供的圖紙資料原因所致)造成后果時(shí)，乙方應(yīng)對(duì)因此造成的直接損失負(fù)賠償責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任(由于甲方提供的圖紙資料原因產(chǎn)生的責(zé)任由甲方自己負(fù)責(zé))，并向甲方提供測(cè)繪成果。

　　2、由于乙方的原因不能按合同約定的要求及時(shí)提交測(cè)繪成果的，每延誤一天，支付違約金 500.00 元。在檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，不能及時(shí)向甲方報(bào)告而造成財(cái)產(chǎn)損失的，乙方承擔(dān)甲方給于減免測(cè)繪費(fèi)的違約責(zé)任。

　　3、對(duì)于甲方提供的圖紙和技術(shù)資料以及屬于甲方的測(cè)繪成果，乙方有保密義務(wù)，不得向第三人轉(zhuǎn)讓，否則，甲方有權(quán)要求乙方按本合同工程款總額的10% 賠償損失。

　　第十四條 由于不可抗力，致使合同無(wú)法履行時(shí)，雙方應(yīng)按有關(guān)法律規(guī)定及時(shí)協(xié)商處理。

　　第十五條 本合同執(zhí)行過(guò)程中的未盡事宜，雙方應(yīng)本著實(shí)事求是、友好協(xié)商的態(tài)度加以解決。雙方協(xié)商一致的，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　第十六條 因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或由雙方主管部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可向曲阜市人民法院起訴。

　　第十八條 附則

　　1、本合同由雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。全部成果交接完畢和測(cè)繪工程費(fèi)結(jié)算完成后，本合同終止。

　　2、本合同一式 肆 份，甲方 貳 份，乙方 貳 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇8

　　甲方：_________乙方：_________

　　聯(lián)系電話：______________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：

　　1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。

　　合同總價(jià)款：￥_________元

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元

　　硬件費(fèi)：￥________元

　　工程費(fèi)：￥_________元

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元

　　硬件費(fèi)：￥_________元

　　工程費(fèi)：￥_________元

　　甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費(fèi)用。

　　完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項(xiàng)。

　　以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

　　3、甲方責(zé)任

　　甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。

　　甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費(fèi)期為_(kāi)___年，維護(hù)地點(diǎn)在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費(fèi)恢復(fù)。

　　如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費(fèi)用。

　　壹年以后甲方對(duì)提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用為￥____元/年。

　　4、乙方責(zé)任

　　甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測(cè)試，均不得用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　由乙方在以后使用中，由人為造成的'系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、其他事項(xiàng)

　　不得對(duì)軟件加以仿制；對(duì)軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過(guò)____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。

　　6、違約責(zé)任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無(wú)效！

　　甲方：_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

　　乙方：_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

　　工程承攬合同 篇9

　　承攬方：_____________

　　地址：________________郵碼：________________電話：________________

　　法定代表人：________________職務(wù)：________________

　　定作方：_____________

　　地址：________________郵碼：________________電話：________________

　　法定代表人：________________職務(wù)：________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計(jì)算：_________________承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模�以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的'途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__________%(10%～30%)或酬金總額的__________%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的__________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理：_________________

　　1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自__________年__________月__________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交________________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方：_________________

　　代表人：_________________

　　__________年__________月__________日

　　工程承攬合同 篇10

　　定作人（委托方）：________________（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承攬人（施工方）：________________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《_____________》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點(diǎn)（________省________縣________鎮(zhèn)________村到________村境內(nèi)）

　　第三條：工程價(jià)款及付款方法

　　甲方應(yīng)于竣工驗(yàn)收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為_(kāi)_______年________月________日開(kāi)始至________年________月________日結(jié)束，施工期限為10個(gè)日。

　　第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定，同時(shí)也應(yīng)符合甲方的要求。

　　第六條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員，甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的.材料（材料清單另外附件）。

　　第七條：甲方義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)于開(kāi)工當(dāng)天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應(yīng)在開(kāi)工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。

　　3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場(chǎng)，施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利

　　4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。

　　5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。

　　6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。

　　第八條：乙方義務(wù)

　　1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后，應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財(cái)物。

　　2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的食宿及相關(guān)_____，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。

　　4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。竣工后，五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料，如因甲方未能按時(shí)提供材料，導(dǎo)致乙方工期延長(zhǎng)，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負(fù)責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應(yīng)按日支付違約金，每日違約金為合同總價(jià)款的________‰、

　　3、乙方應(yīng)按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔(dān)違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

　　第十一條：乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

　　工程承攬合同 篇11

　　定作人：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂地點(diǎn):(甲方所在地)

　　簽訂時(shí)間：__年______月______日

　　依照相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠(chéng)信原則，雙方就甲方________________事宜經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款：

　　1.1工程概況

　　1.11工程名稱：___________________。

　　1.12施工地點(diǎn)：______________

　　1.13施工范圍：依據(jù)甲方提供的施工期間，乙方完成(施工內(nèi)容)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)簽證變更為準(zhǔn)。

　　乙方負(fù)責(zé)輔材、人工、機(jī)械費(fèi)用，設(shè)備及主材料由甲方供應(yīng)。

　　1.2主要日期

　　工程完工日期：_______甲方發(fā)出開(kāi)工令之日起30天(包括法定節(jié)假日)，乙方在本合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供工程施工進(jìn)度運(yùn)行大表。

　　1.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求的標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)標(biāo)焊接標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.4合同價(jià)款

　　141本合同總價(jià)款元人民幣，大寫整包干價(jià)；符合本合同113范圍內(nèi)的工程量?jī)r(jià)格不再做調(diào)整。

　　因設(shè)計(jì)圖紙變更或業(yè)主要求增加的工作量，得到工程建設(shè)方的.工作量簽證認(rèn)可后，另行結(jié)算。

　　1.42以上價(jià)格包含：(施工內(nèi)容)。

　　1.5價(jià)款支付：(雙發(fā)約定付款方式)。

　　1.6安全責(zé)任：乙方在施工期間，所有發(fā)生的一切與工程有關(guān)安全責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)；

　　1.7合同生效

　　本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋雙方合同專用章(簽字)后生效。

　　1.8甲方違約責(zé)任

　　1.81因工程變更等產(chǎn)生的合同外費(fèi)用由甲方另行承擔(dān)。

　　1.9乙方違約責(zé)任

　　1.91乙方未按照合同約定的質(zhì)量進(jìn)行施工，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行維修或返工，仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的全部?jī)r(jià)款，并向甲方支付總合同價(jià)款的30%作為違約金，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　1.92乙方因技術(shù)及其他原因造成施工過(guò)程中，乙方損壞或損毀甲方提供的主材料，乙方照價(jià)賠償并承擔(dān)合同總額30%的違約金。

　　1.93乙方負(fù)責(zé)對(duì)施工的農(nóng)民工工資的發(fā)放，如不按時(shí)對(duì)農(nóng)民工發(fā)放工資，造成農(nóng)民工圍堵或聚眾鬧事，甲方有權(quán)從其工程款內(nèi)扣除農(nóng)民工工資發(fā)放。

　　由此給甲方造成的影響及其損失由乙方承擔(dān)。

　　1.10爭(zhēng)議解決

　　合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，首先由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成向合同簽訂地法院提起訴訟。

　　1.11本合同共3份，甲方兩份，乙方一份。

　　簽訂地點(diǎn)：____________

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　法人代表：

　　法人代表：

　　授權(quán)代表：

　　授權(quán)代表：____________

　　開(kāi)戶銀行：

　　開(kāi)戶銀行：

　　賬號(hào)：

　　賬號(hào)：____________

　　聯(lián)系人：____________

　　電話：___________

　　傳真：____________

　　住所：____________

　　證件號(hào)：____________

　　聯(lián)系人：電話：_______

　　傳真：

　　住所：

　　證件號(hào)：____________

　　工程承攬合同 篇12

　　發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，本著誠(chéng)信原則，就甲方改造工程事宜協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　1、 設(shè)計(jì)依據(jù)、范圍及相關(guān)技術(shù)要求。

　　根據(jù)甲方提供的數(shù)據(jù)，本污水改造工程設(shè)計(jì)參數(shù)為：

　　處理水量：QMAX：1500m3/d。

　　2、乙方負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目范圍：

　　2.1.乙方負(fù)責(zé)污水處理MQIC反應(yīng)器總體工程的工藝與土建設(shè)計(jì)、附件一所列設(shè)備采購(gòu)與制作、安裝與污水處理厭氧反應(yīng)器調(diào)試(含顆粒污泥采購(gòu)費(fèi)用)，最終達(dá)到本合同出水水質(zhì)要求。

　　2.2.乙方向甲方提供附件二設(shè)備、儀表采購(gòu)的具體參數(shù)、品牌，由甲方自行采購(gòu)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目：

　　3.1 甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的土建施工以及附件二的設(shè)備及配套設(shè)施的采購(gòu)和安裝;

　　4、工程進(jìn)度

　　4.1、本合同簽定生效后3日內(nèi),甲方向乙方提供設(shè)計(jì)所需的現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘探報(bào)告，明確工程用地情況，污水來(lái)水方式、標(biāo)高、位置、排水去向，并對(duì)所提資料負(fù)責(zé)。

　　4.2、乙方收到設(shè)計(jì)資料后，并由雙方確認(rèn)工程平面布置圖后，7日內(nèi)提供給甲方所有土建施工圖紙，由甲方負(fù)責(zé)土建施工，土建工期為15天。

　　4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天內(nèi)將主體設(shè)備物資(見(jiàn)第六條第二款)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，甲方簽字確認(rèn)。

　　4.4、乙方在主體設(shè)備物資運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收確認(rèn)后，50天內(nèi)完成罐體制作以及內(nèi)部設(shè)備等附件一所列設(shè)備的安裝工程，甲方簽字確認(rèn)。

　　4.5、乙方在具備調(diào)試條件(工程施工完畢并驗(yàn)收合格，水質(zhì)符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全)，接到甲方通知后3天內(nèi)，開(kāi)始顆粒污泥接種及厭氧調(diào)試，調(diào)試期為60天，達(dá)到合同規(guī)定的出水標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.6、出水達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行三個(gè)月后，乙方書(shū)面申請(qǐng)甲方驗(yàn)收，甲方接到申請(qǐng)后組織驗(yàn)收。若無(wú)雙方確認(rèn)的理由，15個(gè)工作日內(nèi)不驗(yàn)收則視為通過(guò)驗(yàn)收。

　　4.7、工程期間如遇連續(xù)停水、停電;甲方工程款未及時(shí)到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。

　　5、雙方協(xié)作內(nèi)容

　　5.1、甲方工作內(nèi)容：

　　5.1.1、合同簽訂后，甲方3日內(nèi)提供4.1條提的條件。

　　5.1.2、甲方施工前提供場(chǎng)地的"三通一平"，免費(fèi)提供施工用水用電。

　　5.1.3、調(diào)試時(shí)甲方保證提供的水質(zhì)和水量符合合同規(guī)定，調(diào)試前甲方負(fù)責(zé)配齊化驗(yàn)藥劑和配備6名操作工人跟班學(xué)習(xí)。

　　5.1.4、安裝完成后，甲方操作工人應(yīng)按規(guī)范對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。在調(diào)試期間所發(fā)生的水、藥劑費(fèi)、電費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　5.2、乙方工作內(nèi)容：

　　5.2.1、乙方負(fù)責(zé)MQIC的工藝土建設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)內(nèi)容必須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求)、所負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)與制作、工程安裝與調(diào)試。

　　5.2.2、在調(diào)試期間，乙方需向甲方提供調(diào)試大綱、操作規(guī)程和分析化驗(yàn)規(guī)程。并委派專業(yè)人員作為調(diào)試負(fù)責(zé)人，配備工藝、機(jī)械、電氣、化驗(yàn)等相關(guān)技術(shù)工種人員承擔(dān)整個(gè)MQIC的調(diào)試任務(wù)。

　　5.2.3、乙方負(fù)責(zé)為甲方培訓(xùn)6名專業(yè)操作人員，確保操作人員掌握完整的技術(shù)資料和操作規(guī)程。

　　5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工圖4套給甲方。

　　5.2.5、在運(yùn)行過(guò)程中，遇到問(wèn)題必須現(xiàn)場(chǎng)解決的乙方應(yīng)在接到通知后48小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。

　　5.2.6、乙方負(fù)責(zé)的安裝內(nèi)容，在安裝期間出現(xiàn)的任何安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　6、合同價(jià)款及支付方式：

　　6.1、合同總價(jià)款(含稅)：￥7日內(nèi)支付合同總價(jià)款的30%。

　　6.2、罐體加工完畢，MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現(xiàn)場(chǎng)后，雙方確認(rèn)簽字后甲方5日內(nèi)付至合同總價(jià)款的70%;

　　6.3、乙方罐體施工完成，驗(yàn)收合格甲方5日支付至合同總價(jià)款的80%;設(shè)備安裝完成，調(diào)試成功驗(yàn)收后甲方5日內(nèi)付至合同總價(jià)款的95%;同時(shí)開(kāi)具全額普通發(fā)票;

　　6.4、剩余合同總價(jià)款的5%作為質(zhì)保金，調(diào)試驗(yàn)收合格穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行后12個(gè)月內(nèi)付清。

　　6.5、支付方式：轉(zhuǎn)賬

　　7、違約責(zé)任

　　7.1、合同執(zhí)行過(guò)程中，單方終止合同或違反合同條款，經(jīng)催告后未能改正的，致使合同無(wú)法繼續(xù)履行，違約方應(yīng)向守約方賠償經(jīng)濟(jì)損失并支付合同余額的10%的違約金。還應(yīng)當(dāng)退還所收合同款項(xiàng)。

　　7.2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行各自的義務(wù)，無(wú)雙方共同認(rèn)可的'原因，不履行合同義務(wù)超過(guò)2個(gè)月，視為違約，違約責(zé)任執(zhí)行上條。

　　7.3、如甲方原因(如甲方提出設(shè)計(jì)變更有誤、工程款延期、調(diào)試期間需要提升水量而沒(méi)水等)，工期順延。

　　7.4、甲方提供設(shè)計(jì)的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。如因甲方原因(處理水量、水質(zhì)不符合合同要求等)不能通過(guò)驗(yàn)收，由甲方承擔(dān)損失。乙方繼續(xù)負(fù)責(zé)為甲方調(diào)試，相關(guān)乙方人員的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、人工工資由甲方負(fù)責(zé)。

　　7.5、污水處理工程達(dá)到合同約定指標(biāo)，視為工程達(dá)標(biāo)合格。

　　7.6、在正常情況下，調(diào)試期為60天，若60天達(dá)不到合同約定指標(biāo)，乙方負(fù)責(zé)改造半年(因改造產(chǎn)生的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān))。

　　7.7、本工程和服務(wù)中的技術(shù)成果(不包括甲方自主研發(fā)成果)歸乙方所有。雙方應(yīng)各自為對(duì)方所提供的資料予以保密，未經(jīng)提供方書(shū)面同意，不得泄漏傳播給他人及其他單位，否則違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

　　8、其他約定事項(xiàng)：

　　8.1、合同糾紛的解決：因本合同所發(fā)生的糾紛，由甲乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　8.2、送達(dá)事宜的解決：所有通知可用電報(bào)、傳真、電子郵件或郵政快遞發(fā)出，用電報(bào)或郵政快遞發(fā)出的通知或書(shū)信，以電報(bào)、郵政快遞交發(fā)之日或者郵件、郵政快遞發(fā)出郵戳日期為送達(dá)日(但如果發(fā)出當(dāng)日為國(guó)家非工作日，則在下一個(gè)工作日開(kāi)始日被視為送達(dá)日，如果收件人拒收電報(bào)或郵政快遞，同樣以電報(bào)交發(fā)之日或者郵政快遞發(fā)出郵戳日期視為送達(dá)日);用傳真發(fā)出時(shí)，發(fā)出的傳真機(jī)自動(dòng)顯示收件人的電傳號(hào)碼及接收代號(hào)時(shí)視為送達(dá)。

　　9、質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾

　　9.1、乙方對(duì)其提供的專用設(shè)備(MQIC反應(yīng)器內(nèi)所有設(shè)備)質(zhì)保期為調(diào)試驗(yàn)收合格投入正常使用后五年。

　　9.2、乙方保證其有相應(yīng)資質(zhì)及能力履行本合同。保證為本項(xiàng)目提供的貨物是全新的、使用的材料、構(gòu)件、設(shè)備、管件等是未使用過(guò)的，且是符合技術(shù)附件要求的材質(zhì)和先進(jìn)的工藝，并在各個(gè)方面符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求(或國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn))。保證MQIC厭氧反應(yīng)器經(jīng)過(guò)正確安裝、合理操作和維護(hù)保養(yǎng)，在十年壽命期內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)良好。在規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)，對(duì)由于設(shè)計(jì)、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負(fù)責(zé)。除合同中另有規(guī)定外，出現(xiàn)上述情況，在收到甲方通知后3天內(nèi)，免費(fèi)負(fù)責(zé)修理或更換有缺陷的材料、構(gòu)件、設(shè)備等。

　　9.3、針對(duì)今后污水處理工藝運(yùn)行狀況，乙方提供全面的技術(shù)支持。對(duì)于該項(xiàng)目，自接到甲方反饋信息之時(shí)起， 12小時(shí)內(nèi)作出工藝調(diào)整措施。如需要現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，乙方專業(yè)人員將在48小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題，完成有關(guān)的服務(wù)內(nèi)容。在必要的情況下，乙方應(yīng)派人長(zhǎng)住現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤服務(wù)。

　　10、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務(wù)履行完畢后中止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、________、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：_________________

　　二、施工地點(diǎn)：_________________

　　三、結(jié)構(gòu)形式：_________________

　　四、發(fā)包內(nèi)容及價(jià)格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價(jià)，以建筑面積計(jì)算工程量每平方米（人民幣）大寫________元

　　五、資質(zhì)要求：________以上資質(zhì)，簽訂合同時(shí)，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。

　　六、質(zhì)量要求：合格

　　七、開(kāi)工日期：________年________月________日

　　竣工日期：________年________月________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗(yàn)單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的_______%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價(jià)款_______%。

　　4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗(yàn)收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款________%。

　　5、保質(zhì)金_______%，質(zhì)保期為_(kāi)______個(gè)月，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修，如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修，甲方派人維修，其維修費(fèi)用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長(zhǎng)三員。

　　十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過(guò)程中，保證小區(qū)道路暢通無(wú)粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。

　　十三、施工中的.建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產(chǎn)，文明施工。

　　1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對(duì)上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費(fèi)用。

　　3、進(jìn)場(chǎng)的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn)，合理堆放，保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場(chǎng)或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。

　　2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　十六、施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　乙方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

【工程承攬合同】相關(guān)文章：

工程承攬合同10-15

工程承攬合同通用02-21

建設(shè)工程承攬合同01-16

工程安裝承攬合同03-08

承攬工程合同12-30

工程承攬合同(15篇)02-21

工程承攬合同15篇01-23

工程承攬合同精選15篇03-21

防水保溫工程承攬合同04-22