安裝工程的合同范本

　　簽署外包安裝工程的合同也是馬虎不得的，合同一樣需要正規(guī)、合法，小編這里有合同范本，望參考。

　　安裝工程的合同范本工程名稱：

　　發(fā)包單位：

　　承包單位：

　　甲方(發(fā)包方):

　　乙方(承包方):

　　為了明確甲乙雙方權(quán)利和義務，確保工程質(zhì)量和進度，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況:

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容：

　　4、工程造價：(大寫)￥

　　5、承包方式：

　　6、開工日期(以接到甲方的開工通知為準)：

　　7、竣工日期：

　　第二條圖紙及資料:

　　1、乙方負責繪制工程施工圖(設計費用為零)，經(jīng)甲方簽字，做合同附件;

　　2、工程款報價單，經(jīng)甲方簽字，做合同附件;

　　3、甲方變更施工指示，應有書面形式，做合同附件;

　　第三條工程代表:

　　1、甲方代表(簽字)：

　　2、乙方簽字(簽字)：

　　3、各方應對己方工程代表的人選，出具授權(quán)委托書，其中應注明委托權(quán)限。工程代表負責執(zhí)行本合同以及施工期間的所有具體事宜。各方如中途更換工程代表，則更換方應向另一方做書面通知并重新出具委托書。

　　第四條雙方責任:

　　1、甲方責任：

　　(1)提供施工用水用電，滿足施工基本條件;

　　(2)提供施工倉庫用房;

　　(3)負責協(xié)調(diào)和其它工程商的交叉施工;

　　(4)按合同約定支付工程款;

　　2、乙方責任：

　　(1)嚴格按甲方認可的施工圖紙施工，保證施工安全和施工質(zhì)量;

　　(2)做好施工管理，保持現(xiàn)場清潔，道路暢通，器材堆放整齊;

　　(3)負責對甲方指定人員的相關技術(shù)培訓;

　　(4)不得隨意拆改甲方原建筑結(jié)構(gòu)及各種管線設施等;

　　第五條工程質(zhì)量及驗收:

　　1、乙方施工所供材料或設備，列出清單，由甲方負責人驗收質(zhì)量和數(shù)量，并經(jīng)甲方負責人簽字認可方可使用;

　　2、隱蔽工程須甲方現(xiàn)場驗收，否則乙方可推遲該工程;

　　3、乙方在竣工后向甲方提出驗收申請，甲方須在收到申請之日起三日內(nèi)調(diào)試驗收完畢，否則工程竣工之日視為工程甲方已驗收合格日;

　　4、工程驗收標準、方法、程序：甲方收到乙方驗收申請后，應組織甲方、乙方和其它相關人員，組成驗收小組。參照《工程設計方案》、《工程合同》及相關資料設計標準和要求，由驗收小組共同檢驗，并簽署驗收文件。

　　5、如工程未經(jīng)驗收甲方就單方使用，即視為工程質(zhì)量合格和甲方驗收合格;

　　第六條工程保修:

　　工程保修期為半年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)如出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，由乙方免費保修，若因甲方操作不當或其它不可抗力因素造成損壞的(除乙方施工質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量外)，乙方可以收取維修費和材料費。

　　第七條工程付款:

　　1、自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付總工程款，即元

　　2、工程施工完畢，驗收合格，甲方向乙方支付總工程款的，即元;

　　3、剩余5%作為質(zhì)保金，即元，一年內(nèi)付清。   注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。

　　第九條工程變更：

　　1、合同簽訂后，乙方向甲方提出開工申請，甲方同意后，出具工程開工通知單。乙方按通知日期進場施工，開始計算施工工期;

　　2、工程、工期變更：

　　(1)甲方未及時付款，施工工期順延;從應付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責任歸甲方;

　　(2)因甲方?jīng)]有盡到合同中規(guī)定的'責任(第四條)，造成施工工期延誤，施工工程順延，責任歸甲方。

　　(3)因政府行為、相鄰關系、下雨、下雪、大風等不可抗力因素，影響施工以及造成停工 的，因此導致的工期延誤，乙方?jīng)]有責任，工期應順延。

　　3、如甲方提出合同外的工程要求、改變設計要求、改變合同相關內(nèi)容、設備位置等，應當作出書面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時，以上新要求所導致的以下情況，由甲方負責，并及時支付乙方相關費用：

　　(1)施工工期順延;

　　(2)根據(jù)設備、材料和工程量增加，相應要增加的工程款;

　　第十條違約責任:

　　1、乙方因違反本合同相關條款，而沒有按時竣工，逾期一天按工程造價的，向甲方支付違約金;

　　2、甲方因違反本合同相關條款或不按時付款，逾期一天按工程總造價的，向乙方支付違約金;

　　3、如甲方未及時支付工程款，拖延三日以上，乙方有權(quán)停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔;

　　4、一方擅自解除合同，應按沒有履行部分工程造價的

　　第十一條商業(yè)秘密:

　　設計圖紙、場所結(jié)構(gòu)、設計方案、工作程、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地及報價為商業(yè)秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。

　　第十二條補充條款:

　　第十三條爭議解決：

　　如雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。

　　第十四條本合同未盡事宜雙方協(xié)商，本合同一式四份，甲乙各執(zhí)兩份.

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

【安裝工程的合同范本】相關文章：

工程安裝合同范本05-31

安裝工程承包合同范本07-16

消防安裝工程施工合同范本3篇03-24

有關安裝合同范本04-10

護欄安裝合同范本04-08

供貨安裝合同范本01-25

造價工程師考試安裝工程的考點02-19

電力安裝合同范本大全05-31

護欄安裝施工合同范本04-10

水電安裝勞務合同范本04-28